关于承包合同锦集九篇
随着法律知识的普及，合同起到的作用越来越大，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编为大家整理的承包合同9篇，希望能够帮助到大家。
承包合同 篇1
发包人：______ 签订地点：_________
承包人：______ 签订时间：__年__月__日
第一条 发包人将位于 发包给承包人使用，承包人按约定从事经营活动。
第二条 承包期限：从_____ 年_____ 月_____ 日发包人将饭店交付承包人使用，到_____ 年_____ 月_____ 日收回。
第三条 承包金及交付的时间、方式
承包金每月(大写)_______________ 元。
承包金每____个月交一次，先付后用，第一次承包金于合同生效后____天内交给发包人，第二次承包金于________交清，以后交付方式以此类推。
第四条 承包饭店的经营范围________________________________________________
第五条 承包人应当合法经营，承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。
第六条 承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税，发包人不承担任何费用。
第七条 发包人允许承包人对饭店进行装修，该装修按5 年期限折旧，若在5 年内发生拆迁事由，实际获得的赔偿归发包人所有，发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满，该装修无偿归发包人所有。
第八条 未经发包人同意，承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的，转租合同终止期不得超过原承包合同期限，因第三人造成损失的，承包人应当赔偿损失。
第九条 合同解除的条件：______________________________
第十条 违约责任：任何一方有违约行为，均应向非违约方支付违约金 元，并赔偿相应的损失。
第十一条 由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失，发包人免责。
第十二条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十三条 其他约定事项：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同 篇2
出租方： (以下简称甲方)
承租方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为了明确甲、乙双方的权利、义务，经双方平等协商，签订本合同。
一、甲方将位于 ：《xxx》论坛的《xx》版块(包括其附属发言帖、回复帖)出租给乙方使用。
二、乙方承租本版块必须进行合法管理，否则甲方有权收回版块使用权，终止合同。
三、乙方不得擅自转租本版块的使用权，如需进行转租应征得甲方书面同意，否则甲方有权收回版块使用权，终止合同。
四、甲方应保证本服务器正常运行、版块与别版块链接、浏览设施完整、风格一致，并帮助乙方协调同发帖、回复、浏览的有关事宜，但具体收费事宜由乙与发帖人协商，所有相关费用由乙方收缴和承担。
五、乙方在租用期间，不得随意改变本版块的风格、主题、目标等基本元素，如确需改动或增扩版，应事先征得甲方书面同意后方可实施，对有关改动或扩版时如需办理相关手续，由乙方办理，甲方根据实际情况给予协助，所需费用有乙方承担，否则，乙方应恢复原状，并赔偿由此给甲方造成的损失。
六、乙方租用期间，有关论坛环境、回复管理、外部形象、商业事件、广告承接由乙方自行运做，并应始终保持良好的社会形象和友好的发帖氛围。国家行政收费，按有关规定由甲、乙双方各自负担。
七、乙方在租赁期间所发生的所有非网络和机械性事故及对他人人身、名誉损害的，由乙方承担责任,与甲方无关。甲方在提供网络服务时发生不能联网、拒绝服务、遭受黑客、病毒攻击的应赔偿乙方相应损失。
八、合同约定的租赁期限界满或双方协商一致解除合同后10日内，乙方应向甲方办理交接手续，交接时乙方应保证发帖人员、管理人员撤离，相关帖子腾清，并将租赁范围内的垃圾帖、广告帖等清理干净。
九、租赁期限为2年，从 XX年6月27日0时至XX年6月26日23时59分59秒。
十、经甲乙双方商定，租金的交纳采取按年支付先付后用的方式，年租金为(待定)元，由乙方于每年4月23日交纳给甲方 。如逾期交纳租金30日以内，乙方除应补交所欠租金外还应向甲方支付年租金日千分之二的违约金;如逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方应甲方支付年租金百分之二十五的违约金。
十一、甲方向乙方收取约定租金以外的费用，乙方有权拒付。
十二、在租赁期限内，因不可抗拒的原因或者因论坛规划建设，致使双方解除合同，由此造成的经济损失双方互不承担责任。
十三、争议解决方式：协商、仲裁、诉讼。
十四、其他未尽事宜，双方协商解决，协商一致可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十五、本合同自双方签字盖章后生效。
十六、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方(盖章) 乙方(盖章或签字)
年 月 日 年 月 日
承包合同 篇3
施工单位：_______公司
（以下简称甲方）
承包单位：XX公司（以下简称乙方）
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称：公司梅XX生产、生活基地
2、3楼
2、工程地点：上梅XXXX石料公司大院内
3、工程内容：
根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采用聚氨酯;851;防水涂膜（找平层上作基层处理）。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米_______元；屋面;851;聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保公司梅XX生活、生产基地
2、3楼防水工程达到优良标准，严格参照____省防水工程新规范标准db15-19-97和____市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
1、甲方责任：
（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（4）甲方有权对乙方在施工过程中的'工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任：
（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及____市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市;建科院;检验合格后使用。
（2）配合市建公司梅XX生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________年。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，________年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
七、其它：
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待________年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：（签章）
乙方：（签章）
代表：
代表：
20xx年x月x日
承包合同 篇4
发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，简称甲方；
承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，简称乙方；
企业经营者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
甲、乙双方根据＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，经协商签订本合同。
一、承包形式
上缴利润定额包干，超额全留。
二、承包期限
自＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿日止，共＿＿＿年。
三、上交利润定额
１．乙方在＿＿＿＿年内，上交利润总额为＿＿＿＿元。其中，＿＿＿＿年＿＿＿＿元，＿＿＿＿年＿＿＿＿元，＿＿＿＿年＿＿＿＿元。
２．超出定额部分的利润，全部留给乙方。
３．乙方应根据留利数额，建立生产发展基金，奖励基金和福利基金。三项基金的比例为：＿＿＿＿＿
四、经济技术指标
１．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
２．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
３．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
４．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
五、技术改造任务：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
六、承包前债权债务的处理办法：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
七、贷款归还办法：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
八、承包期间，甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况；
有权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；有权＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务（一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；（二）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
九、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者＿＿＿＿为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定的权利：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十、违约责任
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
十一、对企业经营者的奖惩
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
十二、争议的解决办法
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十三、其他有关事项
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿
十四、本合同自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿时起生效。
合同正本＿＿＿＿＿＿＿＿＿，副本＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附件：１．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
２．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
３．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
４．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
５．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
甲方：（公章） 乙方：（公章或个人签章）
地址： 地址：
法人代表（签章）： 企业经营者（签章）：
代理人（签章）：
签约日期： 年 月 日
签约地点：
〔说明〕承包方即乙方如是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，企业经营者签章）一栏不必填写。
承包合同 篇5
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承建 900-1400㎜的旋挖钻孔灌注桩施工，根据国家《经济合同法》及《建筑工程质量管理条例》、《建筑桩基技术规范》及其它相关法律、法规，本着自愿平等、协商一致、等价有偿的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商达成如下条款，供双方共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
第二条 乙方承包施工内容
一、严格按照建设单位提供的施工图和国家钻桩验收相关规范负责钻孔、清孔、钢筋笼安装、声波检测管安装、渣土转运及孔内混凝土灌注。(确保声测管不堵塞如有负责清通)
二、承包方式：包质量、包工期 、包安全。
第三条 工程价款
一、综合包干单价：桩径大于或等于1米时按270元/ m计价，桩径小于1 米时按270元/ m计价。以上单价包含人工、机械、辅料、管理费、钻孔、清孔、岩芯取样、钢筋笼安装、渣土转运、声波检测管安装、孔内混凝土灌注及文明施工等一切费用。设备进出场费另计7000元。
二、工程量以图纸设计桩径计算，工程量以甲乙双方现场代表按实收方签字确认为准。
三、付款方式：桩基工程完工后付总工程造价的60%，余款待检测验收合格办理工程结算后 个月内付清。
第四条 工期
一、本合同日历工期20天。甲方必须保证原材料钢筋、商砼及时到位。
二、开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日。
三、如下列情况，工期作相应顺延。
1、甲方在合同开工日期前二天，不能交出施工场地。
2、明确由甲方供应的材料，未按时提供进场者。
3、设计变更，设计与本合同不符而增加工程量者。
4、不可抗力。
第五条 双方责任
一、甲方责任
1、甲方提供乙方施工工人及管理人员的住宿条件。
2、提供钻孔平面设计图、轴线、标高，桩位、及竣工资料的整理等(乙方负责桩位、桩号的草图)。
3、确保“三通一平”，水、电接至施工现场50米以内。
4、派专职人员配合乙方施工，并对乙方施工进行质量监督、检查、验收。
5、场内泥浆排水主沟由甲方开挖，施工中流通由乙方派专人负责排放至甲方指定地点。
6、甲方提供商品混凝土并送至孔口边。
7、本合同工程所需钢材、水、商品砼，由甲方提供，费用由甲方承担。
二、乙方责任
1、组织设备(旋挖钻机、氧割设备、电焊机等)及相关操作人员。
2、乙方委派1名现场负责人到现场全面组织施工并与甲方联系协调工作。
3、自备除甲方供应材料外的其他材料。
4、负责对施工过程中钻孔所产生的土方转移至甲方指定堆场。
第六条 工程质量
一、乙方必须按设计图及有关钻孔验收规范(JGJ94-20xx)进行施工，保证钻孔灌注桩工程质量合格。(混凝土成型密实度、垂直度、桩径、砼无断层、夹层夹砂)
二、每单孔完成后，应由甲、乙双方现场负责人汇同监理及建设单位按规范验收并签字确认。
三、工程完工后，由甲方邀质量验收的相关部门进行质量验收，若因乙方施工原因造成验收或试桩不合格，乙方应予返工，其返工产生的一切损失由乙方负责。若因甲方原因造成质量验收不合格，由甲方负责，并承担相关的一切损失。
第七条 安全责任
1、在施工中乙方应自觉遵守甲方制定的各种安全纪律制度并接受甲方的管理。乙方在施工过程中应加强对自身施工人员的安全教育，如发生的一切安全事故，由乙方或责任方自行负责。
2、乙方对承包项目的安全施工负责，严格执行国家、重庆市、甲方及上级单位的政策、法律、法规、标准和制度、不得违章指挥，严禁违章作业，严格执行安全技术交底，必须对现场人员进行安全教育，配备专业且具备资质的操作工操作机械。
3、乙方进入施工现场进行环境保护教育和法律教育，工人必须遵守环保法规及有关规定、制度要求，如乙方在施工中违章违规造成罚款，一切经济责任由乙方承担。
第八条：违约责任
1、乙方施工成型桩砼质量不符合要求，由乙方返工、整改，并负责承担由此带来的一切经济损失。
第九条 其它
1、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同行法律效力。
2、在本合同执行中，双方发生争议，应及时协商解决。
3、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执一份，经双方签字，
盖章后生效，至合同工程竣工交清工程尾款后自然失效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：工程负责人： 工程负责人：联系电话： 联系电话： 签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日
承包合同 篇6
为进一步加强矿区治安保卫工作，维护我矿正常的生产、生活秩序，充分调动广大治安保卫人员的工作积极性，为矿区创造一个良好的治安环境，为深化企业改革保驾护航，经矿研究同意制定本合同。
一、承包方式：集体承包。责任人：保卫科科长。
二、承包时间：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
三、承包内容
1．认真贯彻执行《国有企业治安保卫工作暂行条例》，尽职尽责做好矿区治安保卫工作，防止和杜绝治安案件、群体的事件发生及xx练习者并且达到“六不准”。
2．杜绝各类重大刑事案件的发生，协助上级和地方治安管理部门维护好矿区治安秩序。
3．加强生产、生活治安保卫工作，保证企业财产不受损失，保护职工人身安全，保护企业领导人的安全。
4．加强治安巡逻管理，防止重大盗窃案件和重大治安灾害（火灾）事故发生。
5．定人员_____人；包费用指标全年_____万元。
四、甲方的权利、义务
1．甲方有权对乙方的承包内容完成情况进行监督检查、考核。
2．甲方有权监督乙方贯彻执行国家和上级以及本矿规定的治安保卫指示
3．有为乙方因公负伤或因公和不违规情况下出现的意外事故，支付有关的经济费用。
4．有为乙方提供必要的办公场所，通讯器材，交通工具和按规定配备警械、服装条件的义务。（费用按规定划分）
5．乙方不能履行合同时，有终止合同或解聘更换承包人的权利。
五、乙方的权利、义务
1．根据合同规定乙方有内部劳动组织管理权、对内部人员有考核奖惩和经济分配权。
2．在职责范围内有权对违反矿区治安保卫管理规定的人员进行教育、罚款的权利。
3．甲方不能履行合同时，有权提出变更或终止合同。
4．有完成合同规定的内容、维护矿区生产、生活稳定的义务。
5．有加强治安保卫管理，保证企业财产不受损失和职工人身安全的义务。
6．有全面完成承包合同内容，接受甲方监督、检查考核的义务。
六、考核
1．承包单位必须完成费用指标，节超按100%奖惩兑现。
2．承包期内全面完成承包合同规定的内容，矿（甲方）按照乙方工资总额的5%进行奖励，去消其他单项奖励，半年预兑现，全年总兑现。受到泰安市及以上公安部门的嘉奖，矿再给予奖励。
3．因管理不善、工作不到位，发生群体的事件，影响正常的生产、办公秩序，或造成较坏影响的，扣罚承包单位费用_____元，对承包责任人罚款_____元。
4．发生一般刑事案件，对承包单位罚款_____元；发生重大治安刑事案件，对承包单位扣罚________元，去消按5%提取的奖励，对承包责任人罚款_____元。
5．发生重大盗窃案件和重大治安灾害（火灾）事件（非管理原因和不可抗拒的意外事故除外），承包期内未能侦破的按矿核定的损失金额的60%扣罚承包单位的费用，对责任人罚款_____元。
6．凡属本矿内部报案的，结案应达到90%，每降低1%罚款_____元，依次累加。超过90%，每提高1%，奖励_____元,依次累加，由矿分管领导考核。
7．本合同规定的各种奖罚，副职均按责任人的90%执行。
8．承包单位在承包期内所有罚款必须交矿财务科，罚款必须向被罚者出具正规单据，罚款标准按《矿规公约》和有关治安处罚条例执行。凡发现或有举报罚款不出单据者，罚承包单位每次_____元。罚款的支付使用由承包单位向矿分管领导申请办理。必须实行收、支两条线严禁坐支。
9．承包期内除承包合同规定的费用外，矿不再支付任何费用，超支自负。凡遇政策性工资调整或矿统一安排增加人员，按实际增支情况适当调整费用指标。服装配备按规定3年更换一次，由矿审批费用单列，因人员变动或不到规定年限增加的服装费承包单位自负。承包单位人员享有全矿一次性福利，但遇有以下情况时，不再享受：
①发生群体的事件，造成较坏影响的；
②发生重大治安刑事案件的；
③发生重大盗窃案件或重大治安灾害事件的。
七、其他
1．承包单位必须制订内部岗位责任制及考核奖惩办法，以及经济分配制度。
2．本承包合同的考核，由经考办牵头、财务、监察、审计共同负责，每季考核一次，半年一次兑现，年终总考核兑现。
3．本承包合同经矿领导与承包单位责任人签字后生效。
矿领导：_____________
_____年_____月_____日
责任人：_____________
_____年_____月_____日
承包合同 篇7
甲方：（以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
经甲、乙双方平等协商，甲方将昌信·帝怡城零星用挖机工程承包给乙方，依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律法规，本着平等自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成承包合同条款如下，以资共同遵守。
第一条 工程概况：
第二条 项目名称：昌信·帝怡城
12第三条 合同价款及付款方式
1、固定总价为：36010元
2、付款方式：完工付款
第四条 施工安全
1、乙方必须派有专职安全员负责安全工作。
2、乙方应严格按照安全操作规范进行施工，负责管理。
3、乙方应采取严格的安全防护措施，保证施工工期无事故发生。
4、因乙方自身原因发生的安全事故，由乙方自行承担负责。
第八条、违约责任
1、合同生效后，双方不得违约，如发生违约，由违约向另一方赔偿因违约而造成的部分经济损失。若双方协商不一致时，可到营山县法院仲裁解决。
2、未尽事宜，双方另行协商解决，另行补充条款与本合同具有同等效力，本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方（签字） 乙方（签字）
年 月 日 年 月 日
承包合同 篇8
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：
具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式：
5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜，双方另行协商。
23、附则：
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：
年 月 日 年 月 日
承包合同 篇9
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平的诚实信用的原则，甲、乙双方经充分协商，就房屋装修工程承包事项达成如下条款：
第一条 工程名称：
第二条 本工程内容：
1、水电铺设;2、瓦工砌贴;3、木工制作;4、泥工制作;5、施工完毕后的场地卫生清理。
第三条 本合同所承包工程的工期
开工日期：年 月 日，合同工期： 天。
第四条 工程质量标准
工程质量执行现行国家或江西省制定的相关标准，符合施工说明、合同规定的要求。
第五条 承包方式
乙方采用固定总价全包方式，包质量、包工期、包安全。
第六条 工程总承包价
1、工程总价按实际工程量计算。
2、工程价款包含税价，施工人员的食宿自理。
3、乙方必须服从甲方现场管理。
第七条 甲方应负责完成下列工作
1、提供与其它相关单位的工作协调;
2、在开工前协调场地具备施工条件。
第八条 质量与安全
1、乙方在施工期内严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》，确保施工安全，并对整个工程的安全施工负全部责任。
2、施工期间，乙方必须全面照看现场安全，对一切现场作业的稳妥性及安全性负责，保持工程整齐有序，以免造成安全事故。
第九条 工程款项
1、凭双方认可，如需变更施工内容，变更部分的工程款按实际量计。
2、合同签订后，乙方先期全额垫资，工程完工
决算后15天内，甲方付清所有工程款项。
3、工程结算以乙方提供的正规发票，经甲方确认后的工程款并以银行转帐形式支付到乙方指定帐户。
第十条 工程交工验收
本工程交工验收，应以合同、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
第十一条 合同生效
1、本合同自签订之日起生效，到结清工程款之日终止。
本合同一式二份，双方各执一份。
2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
3、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交工程所在地人民法院解决。
(以下无正文)
甲方(盖章)：
地址：
法定代表人(签字)：
开户银行：
开户银行：
帐号：
乙方(盖章)： 地址： 法定代表人(签字): 开户银行： 开户银行： 帐号：
合同订立时间： 年 月 日
【关于承包合同锦集九篇】相关文章：