【实用】承包合同合集10篇
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同在生活中的使用越来越广泛，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编收集整理的承包合同10篇，欢迎阅读与收藏。
承包合同 篇1
现有 公司（以下简称甲方）将厂区白色混凝土路面工程承包给 （以下简称乙方）施工，为了明确双方的权利和义务，特签定此合同，望双方共同遵守。合同条款如下：
一，工程位于大庆市大同区新华电厂。
二，总工程量为 平方米。
三，工程承包形式为总承包。
四，工程每平方米造价为 元，工程总造价根据施工结束实测面积确定。
五，工程追加 元的设备调遣费。
六，工程自 年 月 日为开工，至 年 月 日为竣工。
七，付款方式，乙方人员、机械、材料进现场后，甲方拨付工程总价的30%工程款；乙方完成总工程量一半时，甲方再拨付工程总价的30%工程款；其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。
八，工程所用的混凝土标号为C30，所用材料必须符合规范要求，
其中工程所用水泥必须为国家免检的P42。5普通硅酸盐水泥。
九，乙方进入施工现场，要遵守公司的厂规厂法，爱护公司财物，文明施工，如损坏公司财物，要按价赔偿。
十，乙方进入施工现场，要注意安全施工，贯彻落实好安全施工条例，排除不安全的隐患。乙方如在施工中出现安全事故，乙方自行负责，与甲方无任何关系。
十一，本合同如有未尽事宜，按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。
此合同一式三份，自签订之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
承包合同 篇2
甲方：__________________
乙方：__________________
签定日期：
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：______________
工程地点：______________
第二条 工程承包范围
___________________________________
第三条 工程工期
1．计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；
2．主要节点工期：___________________________________
3．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
第五条 组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1．本合同；
2．本合同附件；
3．招投标文件；
4．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条 标准规范
本合同适用标准规范：____________________________
第七条 甲方责任和义务
1．负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2．负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4．及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5．按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6．统筹安排、协议
10．甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
第八条 环境保护、安全生产和文明施工
1．甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2．乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3．乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
承包合同 篇3
订立合同双方：
_________县_____公社（乡）_______大队（村）_________生产队，以下简称甲方；
___________________县______________公社（乡）________大队（村）________生产队社员_____________，以下简称乙方．
为了发展林业生产，培育和合理使用林木资源，加快国土绿化，发展森林蓄水保土，调节气候，改善环境和提供林产品的作用，根据《森林法》的有关规定和中央（８３），（８４）一号等有关文件的精神，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守．
一，承包内容，面积和地点
甲方将座落在_________的林地（山地）_____________亩，发包给乙方植树和管理，四界是：南至_______________，北至____________________，东至________________，西至________________．
二，承包期
承包期为______年零_________个月，从一九_____年______月_____日起，到一九___年____月_____日止．
三，林木收益分配
⒈ 承包林地内原有林木、成材林木（成材林木的标准，按林业主管部门的规定确
定）实行______：_____分成，甲方得_____成，乙方得______成；幼林实行______：____分成，甲方得______成，乙方得_______成．
⒉ 承包期内乙方新植树木、成材林木实行_______：______分成，甲方得_____成，乙方得_____成．
⒊ 对原有林木的修枝材、脚材，按_____：______分成，甲方得_______成，乙方得____成．由乙方承担修枝劳务．承包期内新植林木的修枝材、脚材，归乙方所有．乙方修枝要严格按照林业部门的有关技术规定执行．
四，种植密度，采伐与纳税
⒈ 承包期间，乙方必须保证承包林地范围内，每亩植树不少于____株，树苗由乙方自备（或由甲方提供）．
⒉ 在承包期内，甲乙双方均不得擅自采伐树木．如一方需要采伐时，应由双方向有关主管部门提出申请，经批准发给采伐许可证后，按批准采伐的方式（如择伐，皆伐或渐伐）进行采伐．对采伐后的空地，实行谁采伐谁补种的原则，由采伐方在采伐当年或次年完成新造林．更新造林的面积和株数，必须大于采伐的面积和株数，并做到包栽包活．甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的，应向乙方支付劳务费，费用由双方议定．
⒊ 采伐税实行谁采伐谁负担，应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税．
五，双方的义务
⒈ 承包期间，乙方负责山林树木的管理防护．乙方应做到“三有”，即有专人护林，有房屋岗棚，有护林器械．
⒉ 乙方不得在林地野外用火，不得自行或准许他人在承包林地内毁林开垦，采石，采砂，采土和进行其他毁林行为．
⒊ 乙方必须切实做好护林防火工作，消除火灾隐患．一但发生火灾，乙方除积极采取灭火措施外，应及时向甲方报告．
⒋ 上级发放用于造林、育林的扶持资金、物资或贷款，甲方必须及时、合理地分配给乙方．
⒌ 承包期内林木治虫费用，由甲方承担_____％，乙方承担_______％．
六，奖惩
⒈ 承包期内，如果林木被盗伐，乙方未发现或未抓住盗伐人的，被盗伐一株，乙方应向甲方赔偿人民币______元．如乙方发现或抓住盗伐人的，应交给甲方处理，按所盗伐树木对盗伐人作价罚款______倍，罚款全部（或部分）奖给乙方，被盗伐的树木归甲方所有．甲乙双方未经批准擅自砍伐树木的，砍伐一株，罚款_____元给对方．
⒉ 甲方如克扣上级发放用于造林、育林的资金、物资和贷款，除应如数补齐外，还应向乙方偿付相当于其价值的_______％的违约金．
⒊ 如因乙方的责任造成火灾，对于烧毁树木，应视乙方责任的大小?决定其应付赔偿的数额．
七，不可抗力
如遇不可抗力的自然灾害，造成乙方承包林地内林木的损失，经调查证实后，对损失部分林木，双方均不负责．
八，其它
___________________________________________________________________
______________________________________________．
本合同自承包起算之日起生效，至承包期满失效．承包期满后双方如愿意继续承包，应重新订立合同．在承包期内，承包户主如去世，其家庭成员有承包继承权．
本合同不因甲方代表人的变更而变更．合同执行期间，任何一方不得擅自变更或解除合同；合同执行中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，作出补充规定．补充规定与本合同具有同等效力．
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，送公社管委会（乡政府），大队（村委会），（如经公证或鉴证，还应送公证或鉴证机关）……各留存一份．
甲方：______________县______________公社（乡）____________大队（村）
______生产队__________（公章）
代表人：_______________（盖章）
乙方：_________________县____________公社（乡）__________大队（村）
_______生产队社员__________（盖章或签名）
一九______年______月____日订
承包合同 篇4
甲方（转让方）：
身份证号码：
住址：
联系电话：
乙方（受让方）：
身份证号码：
住址：
联系电话：
甲、乙双方经友好协商，就旗牌室转让事宜达成以下协议：
一、甲方同意甲方其位于的旗牌室转让给乙方经营。
二、乙方经营期限为年，自本合同生效之日起至 年 月 日止。
三、旗牌室转让款为人民币 元，乙方应于本协议签订当日一次性支付给甲方。
四、保证金：乙方应向甲方支付人民币 元作为保证金，合同终止后，甲方及时归还。保证金不计算利息。
五、甲方承诺：
1。 甲方具有旗牌室的合法经营权及使用权；
2。 甲方提供乙方正常经营所需营业执照及其他证照；
3。 该旗牌室对外不存在任何债权、债务关系；
4。 甲方向乙方提供旗牌室内现有全部设备、设施。
六、乙方权利义务
1。 乙方自行承担经营期间产生的水电费、物业费及其他一切经营性费用；
2。 乙方不得擅自改变经营业态；
3。 乙方自主经营，自负盈亏，甲方不参与经营管理。
4。 经营期间，乙方不得将旗牌室再次转让；
5。 经营期间，乙方需要再次装修的，需要经过甲方书面同意；乙方应对旗牌室内的设备设施尽到维修、保养义务。
七、协议的解除和终止：
1。 发生下列事项之一的，甲方有权单方解除合同：
1。1 未经甲方书面同意，乙方擅自改变经营业态或再次转让、转租、转承包的；
1。2 乙方容留他人非法聚赌或从事其他违法行为的；
2。 本协议经营期限届满的，合同解除。
3。 双方协商一直的，可以提前解除合同。
4。 如因政府征收征用、行政规划变化或不可抗力，导致旗牌室无法继续经营的，双方可提前解除合同，自行承担因此造成的己方损失。
5。 合同终止后，乙方应及时归还证照，缴清全部费用，并搬离协议项下场地。
八、违约责任：
1。乙方未及时支付转让款的，每逾期一日，向甲方支付转让款的1%作为违约金。
2。 乙方违反第六条第一款项下约定的，乙方要向甲方支付转让费的50%作为违约金。
3。 乙方经营期间，如因乙方原因造成甲方损失的，乙方应予赔偿。
4。 合同到期后，乙方逾期交还证照或逾期搬离的，每逾期一日，向甲方支付转让款的5%作为违约金。逾期一个月的，甲方有权强行收回旗牌室，并代为处置旗牌室内乙方财产。
5。 合同终止后，如甲方发现乙方存在拖欠经营费用的、或对外存在其他债权债务的，甲方有权扣除保证金。如保证金金额不足以清偿的，乙方需补足。
6。 双方违反本合同项下其他约定的，应向对方支付转让费的30%作为违约金，
并赔偿相应损失。
九、争议的解决：双方因本协议发生争议的，可以协商解决。协商不成的，双方可向店铺所在地法院提起诉讼。
十、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：
日期：
附：交接清单一份，与本合同具有同样法律效力。
（以下无正文）
乙方： 日期：
承包合同 篇5
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方承包乙方客轮视频广告达成如下协议。
第一条 承包内容
1、甲方承包乙方经营的客运航线轮船内的视频广告（具体航线见附页）。
2、广告时长为每船次3—10分钟，按航行时间长短。
3、承包费用 万元。
第二条 甲方的权利和义务
1、 甲方提供乙方广告片，并承担广告片的制作费用。
2、 甲方需为乙方拍摄形象、安全宣传片一辑，制作费用由甲方承担。
3、 甲方对其所传送的广告内容负责，确保其内容符合党和国家的方针、政策，不违反国家法律、法规的禁止性规定。
第三条 乙方的权利和义务
1、乙方需在开船后播放完安全宣传片后即开始播放甲方提供的广告片，并按时播完。
2、乙方不可对甲方传送的广告节目进行技术性处理，若因乙方对节目的加工处理导致宣传效果的偏差或事实性错误，因此而产生的全部责任由乙方承担。若需修改，应事先征得甲方的同意。
3、乙方有权就广告片节目质量向甲方提出意见和建议，甲方应当予以认真考虑。
第四条 协议有效期
本协议有效期自 年 月 日至 年 月 日。
第五条 违约责任
1、甲乙双方任何一方违反本协议约定时，另一方均有权向其提出口头或书面交涉，并有权依照本协议的相关条款追究违约方的违约责任，或依照法律的规定追究其侵权责任。
2、若乙方未按照本协议规定的范围和方式播放甲方的广告片，甲方所以损失由乙方承担。
第六条 不可抗力
若因不可抗力导致一方或双方无法履行本协议的，按相关法律规定执行。本协议所指的不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、外部通讯系统故障、重大技术故障和法律、政策的变化等。
第七条 协议的续期和终止
本协议期满后，若双方未提出异议，协议即自行终止。
第八条 争议的解决方式
因履行本协议产生的争议，双方应友好协商解决。若双方不能通过协商途径解决，任何一方均可向协议履行地人民法院起诉。
第九条 协议的生效
本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方: (建设单位)
乙方: (施工单位)
甲方将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款
供双方共同遵守:
第一条 工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) .
第二条 工程造价决算方式:
1. 工程造价计算公式:工程造价=(××定额直接费+材料差价)×(1+ %).即按实际完成工程量,套用《××××定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《××市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取 %综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整).
与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.
本工程辅助的水电安装工程按 (约定套用的定额与费率) 结算.
2. 工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.
第三条 工程款支付:
甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款.
工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方.
第四条 工期:
1.本工程自接到甲方开工通知的
日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为 天.工期每延误一天处罚 元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期.
2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚 元,不抵扣总工期处罚.
第五条 施工组织管理:
1. 甲方委派 为本工程管理负责人,委派 为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,所有签证无效.
2. 乙方委派 为项目经理,指派 为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝.
第六条 工程质量监督
乙方必须严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:① 砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;② 工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工.
出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:
拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;
隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;
3. 钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;
未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;
不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;
乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金.
第七条 施工现场管理责任
乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚.
第八条 合同履约金及违约处罚
合同签订时乙方向甲方交履约金 万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款).在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金.
乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.
第九条 前期要求:
乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》.
第十条 本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.
第十一条 本合同一式六份,甲乙双方各执三份.
甲方(盖章): 乙方(盖章) :
代表人: 代表人:
合同签订日期:
合同签订地点:
│ ├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│ │应交售粮 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │总量（斤）│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┬──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│劳│ 其│ 征│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 粮│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│动│ │ 购│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 粮│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│力│ │ 加│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─│ │ 价│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │中 │ 粮│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┴──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│个│交售棉花 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│，├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│其│交售油料 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│中├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│，│交售烤烟 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│全├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│劳│应上交金 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│力│额（元） │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┬───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│个│其│农业税│ │ │ │ │ │ │ │ │
│，│ ├───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│半│ │公积金│ │ │ │ │ │ │ │ │
│劳│ ├───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│力│ │公益金│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│个│中│管理费│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴───┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴─┘
承包合同 篇6
甲方：_____________________
乙方：_____________________
现根据《中华人民共和国合同法》等规定，对甲方酒店的承包事宜进行约定。为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商签订本合同。
第一条甲方将其位于_______市_______区_______路_______号之_______酒店发包给乙方作为酒店使用。乙方自主经营，独立核算，自负盈亏的运行模式。乙方独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。甲方协助乙方做好对外协调工作……该酒店实测建筑面积为_______平方米，结构为______________。
第二条承包期限为_______年。自_______年_____月___日起至_______年_____月___日，甲方另行给予乙方装璜时间天，期间免交承包费。承包期间甲方将酒店交付乙方使用，无条件提供酒店所需各类证照如营业执照、税务登记证、食品卫生许可证、公共场所卫生许可证、消防批文、环保测评批文等。
第三条甲方承诺在乙方承包期间，不防碍乙方的正常经营。乙方根据其有关财务法规及规章制度，按有利于经营的原则自行管理。甲方不予干预。乙方承诺不破坏酒店结构，保证自己的行为符合法律、法规的规定，且遵守本合同各项约定。
第四条乙方在承包期间，准时向甲方缴纳承包金，承包金的具体支付方式及金额为______________。
第五条合同期间酒店的水、电、煤、通讯费用由乙方自行承担。
第六条甲方交付酒店时已配备的设施归甲方所有，经双方清点后签字确认。乙方应保证正常使用，防止不正常损坏。乙方自行装修和增设附属设施所有权归乙方所有。
第七条承包期间，乙方发现酒店及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复；甲方应在接到乙方通知后的日内进行维修。逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担。甲方保证交付酒店及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该房屋进行检查、养护，应提前日通知乙方。检查养护时，乙方应予以配合。甲方应减少对乙方正常经营活动的影响。
第八条甲方义务
1、向乙方提供经营场所、经甲乙双方认可的设施和设备。（详细财产以财产移交清单为准）
2、努力为乙方创造良好的经营服务环境，保障乙方水、电、煤、通讯的正常供应及使用。
3、协助乙方努力做好承包期间的对外协调工作。（包括各行政部门及酒店之房屋所有人）
4、协助乙方努力做好突发事件和重大事故的处置工作。
5、在乙方承包经营过程中，如遇国家行政执行机关按法律规定，必须要对酒店进行安全消防等方面的改造，应由甲方出面处理，并承担相应的改造费用。
6、应及时办理乙方承包经营期间的各类证照的年检工作，保证乙方正常的经营活动不受干扰。
第九条乙方权利
1、合同期内，乙方对甲方提供的资产享有合同使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施，应由乙方及时上报甲方审定后报废，乙方不得擅自处理。
2、拥有在合同规定范围内的自主经营权和收益权。
第十条甲方违约责任
1、甲方交付的酒店存在缺陷的，甲方应自交付之日起的_______日内进行修复、逾期不修复的，甲方同意减少承包金并变更有关承包金条款。
2、因甲方未在该合同中告知乙方，该房屋承包经营前已抵押或产权转移已受到限制，造成乙方损失的，甲方应负责赔偿。
3、承包经营期间，甲方不及时履行本合同约定的维修、养护责任，致使房屋损坏，造成乙方财产损失或人身伤害的，甲方应承担赔偿责任。
4、承包经营期间，非本合同规定的情况甲方擅自解除本合同，提前收回该房屋的，甲方应向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿违约金与实际损失的差额部分。
5、乙方承包经营的酒店证照不全或不及时的进行证照年检或未尽责进行对外协调，无法正常开展餐饮业务，致使承包经营目的不能实现。
6、甲方未按时交付承包经营之酒店，经乙方催告后_______日内仍未交付。
第十一条乙方违约责任，有下列情形之一，甲方有权解除合同，要求乙方交回酒店，由此给甲方造成的损失，应由乙方赔偿：
1、乙方人为损坏酒店设施而不赔偿，在甲方给予的宽限期过后仍拒绝赔偿的。
2、乙方逾期不交承包金的；
3、未经甲方同意，乙方擅自改变酒店用途的，擅自将酒店转租、转借、转让他人或与他人交换的；
4、乙方在酒店内从事违法、违规行为。
第十二条本合同到期后自动终止。乙方如需继续承包的，应于合同期限届满前十五日之内向甲方提出续约要求。
第十三条甲乙双方可就本合同的未尽或修改事宜，另行协商作出补充修改协议。该协议与本合同具有同等效力。
第十四条甲乙双方就本合同发生争议，应协商解决。协商不成的，可提交乙方所在地人民法院诉讼。
第十五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字后生效。
甲方：（盖章）______________乙方：（签名）______________
_______年_____月___日
承包合同 篇7
订立合同双方：
____县____公社(乡)______大队(村)______生产队，以下简称甲方;
____县____公社(乡)______大队(村)______生产队社员：______，以下简称乙方。
为了调动社员发展农副业生产的积极性，增加集体和个人收入，提高经济效益，为城乡市场和出口提供更多的农副产品，根据中央(83)，(84)一号文件的精神，经社员大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、 承包副业的内容
二、 承包期限
承包期为____年，从一九____年____月____日起，至一九____年____月____日止。
三、 甲方的`权利义务
⒈ 甲方有权对乙方承包的特定副业项目生产经营实行监督检查。
⒉ 甲方必须合理分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的化肥、农药、专项贷款和其它物资，合理安排乙方接受业务技术部门的培训。
⒊ 甲方应该定期公布集体的财务帐目和副业生产提成费用的支出情况，接受乙方的财务监督检查。
四、 乙方的权利义务
⒈ 乙方在承包期内，必须向甲方上交承包款______元(或上交____斤____，____斤____)，其中，一九____年____月______日以前上交承包款____元(或上交____斤____，____斤____);一九____年____月______日以前上交承包款____元(或上交____斤____，____斤____);
(或：按乙方的收入比例分成，甲方得____成，乙方得____成.)
⒉ 对以上交承包款为承包形式者，乙方有权根据市场需求，自主调整生产经营项目;对以特定副业项目为承包形式者，乙方在完成承包项目规定的任务之后，有权自主调整经营项目.乙方在不违背国家政策、法律的前提下，有权自主决定生产和经营活动。
⒊ 乙方有权获得国家下拨的用于发展副业生产的化肥、农药、专项贷款和其它物资，有权接受发展副业的生产技术培训。
五、 双方的违约责任
⒈ 甲方如不按时、按量分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的化肥、农药、专项贷款指标和其它物资，应按其价值的____%，向乙方偿付违约金。
⒉ 乙方如不按时、按量向甲方上交承包款(或特定的农副产品)，应按其价值的________________%，向甲方偿付违约金。
六、 不可抗力
在合同执行期间，如遇不可抗力的自然灾害，造成乙方生产、经营的农副业产品损失，经调查证实后，甲方应根据实际情况，减少或免除乙方承担的义务。
七、 其它
本合同自承包开始之日起生效，合同期满自行失效.合同期满后，甲乙双方如愿意继续承包，应重新订立合同.合同执行期间如乙方去世，其家庭成员有承包继承权。
合同执行中，甲乙双方不得随意更改或解除合同。合同亦不因甲方代表人的变更而变更.合同中如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式________份，交大队(村委会)，(如经公证或鉴证，则应送公证或鉴证机关)各留存一份。
甲方：____县____公社(乡)____大队(村)____生产队____(公章)
代表人：__________(盖章)
承包合同 篇8
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。
一、工程名称：XXX小区配电工程及居民用电
二、工程地点：XXX
三、承包范围：设计以甲方图纸为准，施工方案以XXX为准。
四、开竣工时间：20xxX年8月1日至9月10日
五、配电工程总造价为人民币XXX万元整，经甲方双方协商，
甲方提供该工程所有材料计人民币XXX万元整，乙方的承包方式为包干制，施工费为人民币XXX万元整。
六、工程款支付方式：施工完毕验收合格后付全部工程款。
七、技术资料：
凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备，特别是保证项目资料必须齐全。保证资料不全的，视不合格论处，进而视单位工程不合格不予验收，技术资料必须装订成册为一式四套。
八、损失责任：
工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须凭甲方下发的设计部门的变更通知，一般项目的变更必须凭甲方下发的建设部门的变更通知，乙方无权变更任何工程项目，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。
九、安全生产：
工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方概不负责。
十、违约责任：
按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。
十一、保修条款：
以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。
十二、合同以双方签字之日起生效。
本合同一式肆份，甲、乙双方各执俩份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。
合同签订日期：年月日
甲方(盖章)：
代表：乙方(盖章)：代表：
承包合同 篇9
甲方： 乙方：
为了蔬菜基地的建设，全面落实承包责任制，经甲乙双方友好协商，就蔬菜种植，达成如下协议：
一、甲方的权利与义务
1、甲方将位于
2、甲方负责提供生产资料（包括生产工具、肥料、种子、农药等农资用品）。
3、甲方负责为乙方浇水、施肥、打药等提供便利条件。
4、甲方负责审核种植计划和提供技术指导。
5、甲方必须提供良好的技术服务和优质的农资产品。
6、甲方负责蔬菜配送运输。
二、乙方的权利和义务
1、乙方负责按计划种植，负责按时保质完成种子种植，化肥播撒，除草，浇地，打药等日常田间作物管理及采摘收获（包括田间管理所需一般生产工具）。
2、乙方负责完成蔬菜种植总产量 不计）。（可按蔬菜品种加以细分）
3、乙方负责按甲方要求定时定量采摘蔬菜上交。不得自行采摘出售或带出。
4、乙方负责种子和种苗成活率在90%以上。如因乙方疏于田间管理，成活率得不到要求，影响蔬菜产量，给甲方造成损失，甲方有权拒付承包费并追究乙方责任。
三、奖惩措施
1、乙方如完成规定产量，全年报酬按/亩结算，按月平均计算，次月发放。
2、乙方超额完成产量后，按三七开计算，乙方得30%，每斤折算1元现金给乙方。
3、乙方不听甲方指挥者，甲方有权终止合同。
4、乙方不按甲方技术员要求完成田间管理者，甲方有权督促检查并给予一定的经济惩罚（每次扣50元，），连续警告三次不改者，甲方有权终止合同。损失由乙方承担。
5、乙方疏于田间管理，成活率得不到要求，影响蔬菜产量，给甲方造成损失，甲方有权拒付承包费并追究乙方责任。
6、在乙方管理下，亩产量高出的部分按市场价1/3作为奖金奖给乙方；低于计划亩产量的部分按市场价从承包费中扣除。
四、合同期限：
本合同期限为一年（自20xx年月日起至20xx年月日止）。一旦签订，不得更改。到期后，同等条件下乙方优先续签。
五、其它
1、当事人要求变更或解除合同的，应提前一个季度通知对方，另一方应在接到变更或解除合同通知书之日起七天内作出答复，逾期不答复的，视为默认。
2、本合同如有未尽事宜，须经双方协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
3、本合同一式两份，甲乙双方各执行一份，自双方签字盖章后生效。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
_______年______月_____日
承包合同 篇10
订立公约两边：
______县______公社（乡）_____大队（村）___出产队，以下简称甲方：
承包户主______，以下简称乙方
为了落实联产承包责任制，富裕变动社员的出产自动性，明了甲乙两边的权力任务，根据中间（８３），（８４）一号文件精神，经社员大会评论辩论赞成和甲乙两边富裕会商，特订立本公约，以便两边互助服从。
一，承包地皮的面积，地点，等级
甲方将______亩地皮（田）发包给乙方，该土职位处所于______，东至______，西至______，南至______，北至______。此中，一等地______亩，二等地______亩，三等地______亩，四等地______亩，……。承包地皮的扫数权属于集体，乙方只有地皮利用权，不得交易，出租，荒凉，不准转作宅基地。
二，承包时候
承包时候共______年，从一九______年______月______日起，至一九______年
______月______日至。
三，乙方的权力任务
⒈乙方有权获得国度下拨用于成长农业出产的化肥、农药、良种、贷款指标和别的农业物质。
⒉乙方必须结束上级下达的莳植筹划，在结束莳植筹划的前提下，可以本身决议莳植策划。
⒊乙方必须结束按地皮亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务，每一年向国度交售______斤______，______斤______，______斤______，……。交售时候是____________。每一年向国度缴纳农业税______元，纳税时候是____________________________________。乙方必须每一年向甲方上交公积金______元，公益金______元，办理费______元，上交时候为每一年的______月______日过去。乙方必须结束甲方按承包地皮亩数摊派的任务工日，或上交按任务工日折价的金额。
（本条亦可采纳列表式样，见后）
⒋乙方经甲方赞成，可以自找东西转包地皮，可以与转承包户会商，平价购买糊口生涯用粮。地皮转包后，转包户必须负担原因乙方负担的扫数统购任务和缴纳农业税任务，负担向甲方上交“三金”和结束任务工任务。
⒌乙方如遇生（不能背离筹划生育法则）、死、嫁、娶，承包地皮平常巩固动，但必须按法则调整所负担的任务。乙方如因工作力裁减，没法连续承包地皮，又无人愿转承包时，可以向甲方发起退回承包地皮的一部或扫数，由甲方另行联合安排。乙方对国度、集体负担的任务响应裁减或免除。
⒍乙方有责任保卫承包地皮上的林木、排灌、通电等国度或集体办法。
四，甲方的权力任务
⒈甲方有权监督乙方结束国度下达的莳植筹划、统购任务和纳税任务，有权鞭策乙方结束对集体的任务。
⒉国度按计别离派用于农业出产的化肥、农药、良种、贷款指标和别的农用物质，甲方应及时按承包地皮的数量和等级分派给乙方。
⒊甲方应按期公告集体财务帐目和公积金、公益金、办理费的利用环境，必须接纳乙方的监督查抄。
五，违约责任
⒈乙方如不按时践诺对国度和集体的任务，除应连续践诺外，还应按耽搁项目代价的____％，向甲方偿付违约金。乙方如仍然拒不践诺任务的，甲方除可哀告有关
部分处理外，有权收回乙方承包的地皮。
⒉乙方如荒凉承包的地皮，除应践诺对国度、集体的一切任务外，甲方有权收回地皮。乙方如果擅自出卖和租让承包的地皮，甲方可颁布发表交易与租让干系无效，并可收回地皮。乙方如果在承包的地皮上建房，甲方有权责令乙方排除。乙方如果毁坏承包地皮上的树木和集体办法，应照价（毁坏树木折价）补偿。
⒊甲方如不敷时拨给乙方国度分派的化肥、农药、良种、贷款指标和别的农用物质，应按其代价的______％，向乙方偿付违约金，并应如数补发所欠物质。
六，不可抗力
乙方如因不可抗力的天然灾祸，造成承包地皮内农作物的减产或绝产，经调考核实后，可根据实际环境裁减或免除乙方对国度或集体的任务。
七，别的
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________。
本公约从承包期入手下手之日起见效。承包期内，承包户主如死亡，其家庭成员有承包承继权。本公约不因甲方代表人的变动而变动。公约履行期间，任何一方不得擅自变动或清除公约；公约如有未尽事件，应由甲乙两边互助会商，作出补充法则。
补充法则与本公约具有划一出力。
本公约本来一式二份，甲乙两边各执一份；公约副本一式______份，送大队（村委会），（如经公证或鉴证，还应送公证或鉴证构造）……各保存一份。
甲方：______县______公社（乡）______大队（村）______出产队（公章）
代表人：______（盖印）
乙方户主：______（盖印）
一九______年______月______日订
【【实用】承包合同合集10篇】相关文章：