承包合同

时间:2021-03-03 09:29:35 承包合同 我要投稿

【精华】承包合同汇编7篇

  在不断进步的社会中,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编收集整理的承包合同7篇,希望能够帮助到大家。

【精华】承包合同汇编7篇

承包合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  经村民代表大会讨论通过,通过公开招投标,甲方将村集体所有权的果园承包给乙方,具体协商事项如下:

  第一条承包地块及权利:甲方将坐落在的果园承包给乙方,甲方对果园、果树享有所有权及经营指导权。果园管理、修剪出现伤亡事故与甲方无关。未经村里同意,对承包果园不得私自变更用途。如变更,甲方有权随时解除合同。

  乙方对果园、果树享有经营、管理、收益权,但没有出租、转包、抵押权,果园范围以外不属于承包范围,归村集体所有。乙方不得随意砍伐树木,承包后必须把所有承包范围内的空地缺树补齐,保证承包时的果树株数,果园周边的开荒地必须栽树,对移栽、嫁接的果树,合同期满后无偿收归集体。

  第二条承包期限及交款:承包期为六年,即从起至二0xx年十二月三十日止。每一年承包金为元,六年承包金一次性交清,共计交款元,签订合同时一次性交清。

  第三条质押金:为保证合同的严格执行,乙方向甲方交质押金1000元,合同期满后无乱砍树木,做到对果树适时管理、补栽,经检查果树符合管理要求的将押金全额退给乙方。

  第四条果园管理要求:乙方承包期内,必须逐年搞扩压改,不得为短期效益进行掠夺性生产,如遇旱灾、虫灾、火灾、修路、割道费用及损失由乙方承担。如遇政府征占、上项目、修路、国家集体、企事业征占合同就此终止,不属于甲方违约,占用时的果树评估树款及土地补偿款归村集体所有,退还剩余年的承包金,并加银行存款利息。

  第五条违约责任:因合同以外情况甲方违约,甲方按乙方所剩承包期的承包金两倍付给乙方,质押金退回。乙方违约,甲方有权解除此合同并收回乙方所承包的果园,转包他人,承包金、质押金不退。

  第六条此合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  第七条此合同期满后在同等条件下,乙方有优先承包权。

  第八条本合同自签字之日起生效。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

承包合同 篇2

  甲方:句容市银鹏建筑安装工程公司华联项目部(以下简称甲方)

  乙方: 石永阳 钢筋工班组 (以下简称乙方)

  根据公司章程及质量、安全等管理的有关规定,为全面履行公司与建设单位签订的建设工程施工合同,明确各级的责、权、利,加强责任心,提高管理水平,全面完成公司下达的各项技术、经济指标,甲方将 工程项目交给乙方组织实施,并经协商签订如下承包合同,共同遵守执行。

  一、工程概况

  1、结构层数:

  2、工程地点:

  二、承包指标

  1、经济指标:项目部对班组实行以包清工承包方式,按元/T(实际使用钢筋数量)核算。

  2、安全指标:无重伤、死亡事故;无重大设备、交通、消防、食物中毒事故;轻伤事故频率控制在1以内。

  3、工程质量指标:分项工程合格率;分部工程优良率主体工程必须达到合格标准竣工验收质量等级必须达到合格标准;无重大质量事故。

  4、文明施工:严格执行施工现场文明施工的有关规定,月检得分不得低于 / 分,必须创 / 级文明工地。

  5、工期:开工日期20xx年4月24日,竣工日期20xx年12月31日,总日历工期258天。

  6、持证上岗:安全培训的持证率必须达到 %,四大工种持证率必须达到 %,特殊工种持证必须达到 %,其它持证情况按公司有关规定落实。

  三、甲方责任

  1、宣传贯彻党的方针政策,国家法律、法令,负责对乙方进行质量、安全方面的知识教育,提高职工的政治素质和技术素质,执行国家规定的有关强制性条文、标准、规范、规程。

  2、制定质量、安全管理目标及质量、安全技术措施,解决施工中出现的质量和安全问题,指导监督乙方保证工程质量和安全生产。

  3、在旬检的基础上,每月组织一次质量、安全巡回大检查,对检查中发现的问题下达整改通知,按标准限期进行整改,督促落实质量、安全生产责任制及各项管理目标的落实情况。

  4、及时组织有关人员,审批工程施工组织设计工作,按规定的停检点,组织隐蔽验收,并负责隐蔽验收签字。

  5、主持重大质量、安全事故的调查、分析和处理,坚持四不放过的原则,不断改进和提高质量、安全管理工作,杜绝重大事故的发生。

  6、组织工程竣工验收,并负责办理有关竣工验收备案手续、技术资料归档等工作。

  四、乙方责任

  1、执行国家的各项法律、法令,服从甲方的领导和管理,遵守公司的章程和各项规章制度。

  2、全面履行甲方与建设单位签订本工程施工合同(GF—1999—0201)中施工单位应负的责任。

  3、全面负责现场施工的组织工作,编制施工组织设计和专项施工方案,安排工程的生产计划。

  4、负责现场的技术和质量,制定工程质量管理目标实现的具体措施,按照有关规定如实准确地做好技术交底工作。

  5、加强安全生产,制定现场安全管理办法,完善安全防护设施,确保乙方人员安全施工。

  五、奖罚

  1、安全奖罚执行公司制定的《安全生产管理办法》的奖罚规定。

  2、工程质量奖罚执行公司制定的《工程质量管理办法》的奖罚规定。

  3、持证上岗率达不到规定的不能开工,经调整合格后方可开工,中间因人员调离而达不到规定的,应停工整顿,经核查合格后方可继续施工。

  4、工期提前或拖延,按与建设单位签订合同有关条件约定办理,奖或罚直接和建设单位兑现。

  5、乙方在施工过程中有违法、违纪行为的,根据其情况,甲方可给予警告、停工整顿、停止投标或中止承包合同。情节严重者勾成犯罪的交司法机以法惩处。

  六、本合同一式贰份,正本1份,副本1份(公司经营部、工程部、综合部、项目部各一份),合同自签订之日起生效,工程质量保修期满后自动失效。

  七、补充条款:

  甲 方:

  法人代表:

  乙 方:

  项目经理:年 月年 月 日 日

承包合同 篇3

  一、 引言

  从广义上讲,房地产开发的整体流程包括征地拆迁阶段(即城市更新,但该阶段并非每个项目都会涉及)、土地开发的前期阶段(如规划、立项、政府审批等)、施工建设阶段(如工程的总包、专业分包等)、房地产经营阶段(包括房屋的预售、现售、租赁、物业管理等),前述阶段无不以合同为依托,即各方当事人在前述阶段以合同的约定来绑定各方的权利义务,故此,合同既体现了各方权益的博弈,又是引发法律风险的危险地,

  二、 案件介绍及分析

  (一)、基本案情

  20xx年1月15日,A集团公司与B石材公司签订了《某国际中心(办公综合体)装饰石材买卖合同》(以下简称:《石材买卖合同》),约定: A集团公司向B石材公司购买石材,合同总价为人民币2300万元。合同还约定了付款及结算方式、交货时间和地点、质量保修等条款。《石材买卖合同》附件H-4,C(香港)公司出具《承诺书》,载明:“特授权B石材公司以其名义代表我公司签署‘某国际中心(办公综合体)装饰石材买卖合同’,我公司对B石材公司签署的所有文件承担全部责任”。

  20xx年1月15日, A集团公司与D装潢工程公司签订《深圳市建设工程施工(单价)合同》(以下简称:《施工合同》),约定: A集团公司将某国际中心(办公综合体)室内石材安装工程发包给D装潢工程公司。

  合同价款暂定为人民币9,234,700元。开工日期:20xx年1月11日(以开工报告为准);竣工日期:20xx年3月28日,总天数为77天,合同还约定了工程款支付方式、工期延误、违约、索赔、工程质量缺陷保修等条款。《施工合同》附件H, C(香港)公司出具《承诺书》,载明:“特授权上D装潢工程公司以其名义代表我公司签署‘某国际中心(办公综合体)装饰石材安装工程合同’,我公司对D装潢工程公司签署的所有文件承担全部责任”。

  上述《施工合同》的履行过程中,A集团公司分别于20xx年1月19日、5月13日、6月18日向D装潢工程公司共支付了工程款人民币4,008,675元。但D装潢工程公司未能依约完成安装工程。

  为此,20xx年5月10日,B石材公司出具《承诺书》,承诺把《石材买卖合同》、《安装合同》之工程于20xx年5月31日或前完成。同时承诺于20xx年6月10日前完成追加工程“某国际中心(办公综合体)3区核增面积石材工程”。

  20xx年5月28日,A集团公司向B石材公司、 D装潢工程公司发出《律师函》,要求该两公司履行合同义务。20xx年6月3日, B石材公司回函,表示由于工程新增项目和约定外项目、工地设施问题导致工期逾期。20xx年6月8日, A集团公司对此进行回函,表示不存在B石材公司提到的问题。

  20xx年7月1日, A集团公司以D装潢工程公司承包的工程严重逾期构成根本违约为由,向D装潢工程公司发出《解除合同通知书》,要求解除《施工合同》。

  20xx年7月27日, A集团公司向C(香港)公司发出《索赔函》,要求A集团公司对D装潢工程公司逾期竣工导致A集团公司的损失承担保证责任。

  (二)、本人分析

  1、《施工合同》效力问题

  (1)、C(香港)公司出具的承诺书的性质分析,存在两种理解:

  A.委托关系——合同主体则为A集团公司与C(香港)公司

  B.保证关系——合同主体则为A集团公司与D装潢公司, C(香港)公司为一般保证人。

  (2)、以上两种理解导致两种不同的法律后果

  A.委托关系——因B石材公司与C(香港)公司均无施工资质,而导致合同无效。根据:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称:施工合同案件司法解释)的有关规定,《施工合同》将被认定为无效。

  B.保证关系:不因B石材公司与C(香港)公司无施工资质而无效。

  2、关于《施工合同》的解除及索赔问题

  A、关于解除《施工合同》问题

  (1)如《施工合同》被确认无效,则不存在合同解除的问题。

  (2)如《施工合同》合法有效, D装潢公司为合同相对人,C(香港)公司为保证人。根据《施工合同》第B42.2(3)约定:承包人的施工进度未能依据发包人认可的工程进度进行计划施工,而且与工程进度计划相比,相关项目的工期延误超过63天,发包人可以解除合同,承包人承担违约责任,

  合同范本

  《关于石材厂承包合同》(http://www..com)。现有资料显示,涉案工程已远远超过《施工合同》合同约定竣工日期,并已达63天以上。故A集团公司有权依约解除《施工合同》,向D装潢公司主张违约责任,并可要求C(香港)公司承担保证责任。

  20xx年5月20日,B石材公司出具《承诺书》,承诺于20xx年5月31日或前完成工程。如A集团公司对该新的工期予以同意,则A集团公司于20xx年7月1日发出《解除合同通知书》尚未符合合同约定的条件,因此,须A集团公司须核实是否对新的工期作出了书面或其它形式的同意。如A集团公司对新的.工期予以同意,则须重新向D装潢公司发出《解除合同通知书》

  B、关于索赔问题

  (1)如《施工合同》被确认无效,则A集团公司无权按照《施工合同》有关索赔的约定向合同向相对方主张赔偿, A集团公司的有关损失只能按照合同无效的处理原则处理。

  (2)如《施工合同》合法有效,则根据《施工合同》第34.2条约定:承包人存在严重的工期延误及工程质量达不到合同约定的质量标准时,承包人须承担违约责任及赔偿违约损失。资料显示,D装潢公司在约定的工期内未能完成安装工程,且经A集团公司检查,工程质量达不到约定的标准。据此, A集团公司依约有权向D装潢公司主张索赔。

  C、转包、分包

  《建筑法》第28条规定:“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。”

  《合同法》第272条第2款、第3款规定:“承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人完成或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建筑工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。”

  《建设工程质量管理条例》第35条第3款规定:“施工单位不得转包或者违法分包工程。”因此,施工单位基于转包和违法分包而签订的合同,违反了法律和行政法规的强制性规定,应当是无效合同。

  三、风险提示

  1、合同未订、主体资信审查为先;

  2、合同签订、条款约定为关键;

  3、合同履行、违约证据须保留、违约追究须及时;

  4、合同纠纷发生、诉讼措施须紧跟。

  四、结语

  合同的管理实际上是从合同主体的资信审查直到合同的销毁的整个过程,而合同的这整个过程类似于生命的孕育到生命的终结,期间离不开专业人士的保驾护航,律师在合同这个生命从无到有的过程中,既是保姆也是营业专家,目的在于使生命顺利诞生及自然正常发展。

  发包方;XXXX石材厂,法定代表人:黄XXX(以下简称甲方)

  承包方:李XX,男,XX省XX县XX乡XX街72号,身份证号: (以下简称乙方)

  为提高双方的经济效益,保护双方的合法权益,经双方协商同意,甲方将本厂大理石生产线加工承包给乙方,现就有关事宜签订如下合同:

  一、 承包项目:大理石加工。

  二、 地点:XXXX石材厂生产车间。

  三、 承包期限:自二0一二年月日止计壹年。

  四、 承包方式:甲方大理石生产线的加工承包给乙方。石材及其它材料、机器设备、电费由甲方提供,并按件支付给乙方加工费,(含乙方及其雇工额社保金、工伤保险金、医保金由乙方自行到劳动部门缴纳)。同时乙方应按甲方下达的大理石规格、数量及时完成加工任务。乙方所需的雇工由其自行安排。工具管理及机械设备的日常维护由乙方负责。

  五、 甲方付给乙方承包费的的结算标准和付款办法:

  1、 大理石切边每平方米叁元(包括生产区清渣)。2磨大边每平方米叁点伍元。3.磨大边和线条每平方米陆元。4.磨小边壹点伍元。5.异边每平方米叁元。6.钻洞每个壹元。7.装车每平方米零点伍元。以上要加工的产品,由双方按登记并确认。付款方式:按双方每月确认的产量和单价每月结算一次。

  六、 在承包期间,乙方应严格遵守国家和地方有关本行业安全生产和用工的有关规定,若因乙方管理不善发生意外事故和安全生产责任事故。由乙方承担一切经济损失的赔偿责任和法律责任。

  二、产品质量要求:乙方应按甲方每日下达的生产订单和规格进行加工。若乙方未按订单和规格要求进行生产,造成废品时,该损失由乙方赔偿给甲方。

  1、违约责任:本合同经双方签字后生效,双方应严格遵守履行,不得违约。若有一方出现违约,违约方应赔偿未违约方的一切经济损失,若双方发生纠纷无法协调时,由双方当事人的一方诉至XX人民法院裁决。

  2、本合同期满,乙方继续延包未履行签订承包合同时,仍以本合同为准。

  本合同一式二份,双方各执一份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定代表人(签章): 法定代表人(签章):

  签订地点:

  签订日期:二0一一年 月 日

承包合同 篇4

  甲方: 身份证号:

  乙方: 身份证号:

  经甲乙双方友好协商, 双方就池塘经营权转让事项经协商一致,达成以下协议,共同遵守。

  一、转让项目:

  甲方将依法取得的位于乐陵市铁营镇______________的池塘_______亩,转让给乙方经营。

  二、转让方式

  甲方将池塘经营权转让给乙方,转让后乙方自主经营,自负盈亏,合同签订后,每年的承包费由乙方向政府交纳。

  三、转让具体问题 :

  合同签订后甲方不得干涉乙方经营,如国家给予惠农政策补贴则归乙方所有,如遇征地,占用,所得的土地补偿款归乙方所有,与甲方无关。

  四、乙方不得从事违法经营活动,如乙方违反国家法律法规,由乙方自己承担责任与甲方无关。

  五、合同未尽事宜甲乙双方协商解决。

  六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签订后生效。 甲方:(签章):

  乙方(签字):

  20xx年 月 日

承包合同 篇5

  发包人:______ 签订地点:_________

  承包人:______ 签订时间:__年__月__日

  第一条 发包人将位于 发包给承包人使用,承包人按约定从事经营活动。

  第二条 承包期限:从_____ 年_____ 月_____ 日发包人将饭店交付承包人使用,到_____ 年_____ 月_____ 日收回。

  第三条 承包金及交付的时间、方式

  承包金每月(大写)_______________ 元。

  承包金每____个月交一次,先付后用,第一次承包金于合同生效后____天内交给发包人,第二次承包金于________交清,以后交付方式以此类推。

  第四条 承包饭店的经营范围________________________________________________

  第五条 承包人应当合法经营,承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。

  第六条 承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税,发包人不承担任何费用。

  第七条 发包人允许承包人对饭店进行装修,该装修按5 年期限折旧,若在5 年内发生拆迁事由,实际获得的赔偿归发包人所有,发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满,该装修无偿归发包人所有。

  第八条 未经发包人同意,承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的,转租合同终止期不得超过原承包合同期限,因第三人造成损失的,承包人应当赔偿损失。

  第九条 合同解除的条件:______________________________

  第十条 违约责任:任何一方有违约行为,均应向非违约方支付违约金 元,并赔偿相应的损失。

  第十一条 由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失,发包人免责。

  第十二条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

  第十三条 其他约定事项:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

承包合同 篇6

  甲方:乙方:

  为了不断深化改革,适应发展的需要,实现**后勤工作的社会化管理。根据***审批的文印招标方案,***单位的文印中标结果,并结合单位(公司)的实际情况,经过行政会议研究,决定由乙方承包甲方的文印业务。根据招标文件精神,甲、乙双方经过充分协商,达成如下协议:

  一、文印室中的全套设备(含电脑、打印机、复印机、一体机等)由乙方负责投入到位,所有权属于乙方,设备安全由乙方负责。承包期内的纸品、印刷耗材以及周转金等,由乙方自筹自备

  二、乙方须交纳人民币贰仟元整作为履约保证金。

  三、甲方负责有偿提供电源(电费以供电局的电价为准,乙方按季度向甲方交纳实用电费),无偿提供符合工作条件的场所(文印室)。

  四、乙方应保证使用符合甲方要求的纸张,正常情况下每版文档应保证在26-28行。特殊情况下,乙方应根据甲方文档所需的字体、字号、字间距和行间距等打印排版印刷,及时完成文印任务。

  五、甲方有急需材料要文印的,乙方必须按时保质保量加班完成任务(如遇停电或不可抗拒的自然灾害等特殊因素除外)。

  六、乙方应以优质的服务态度,保证文印工作的正常运转,并须做好材料的保密工作。

  七、甲方与乙方每月结算(A4按照16开计价;A3、B4按照8开计价)、付款一次。甲方凭乙方出具的当地税务部门正式的印刷、打印和复印等票据(附上加盖个体工商营业执照印章的清单),以转帐的形式付款。付款时间暂定为公历每个月份的最后一天。

  八、各种规格的文印结算单价以下表中标价为准:

  注:

  1、表格类不另加收费。

  2、单价表中没有列出的特殊印品,文印前双方应协商定价。

  3、如果出现油印数量不足100张的情况,甲方应补贴给乙方制版费1.8元/版。

  九、合同期限:年月日至年月日。合同期满后,在同等条件下乙方具有优先续办权。

  十、承包期间如果乙方违约,甲方有权作出如下处理:

  1、已文印的材料按照五折结算或重印。

  2、如果乙方多次违约,经甲方劝告仍无改正的,甲方有权终止合同,并没收履约保证金。

  十一、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  十二、本合同一式二份,双方各执一份。

  十三、本合同自双方法人代表签字之日起生效。

  甲方:乙方:

承包合同 篇7

  甲方(发包方):_________

  乙方(承包方):_________

  丙方(保证方):_________

  甲方与乙方签订_________市_________路_________号_________公司停车场承包合同(_________年_________月_________ 日签订)(下称承包合同)为了担保该《承包合同》能正常履行,三方共同签订该《承包合同》的保证合同,确定以下条款,共同遵守执行:

  一、丙方作为保证人自愿为乙方承担履行上述《承包合同》的保证责任,甲方与乙方同意丙方作为乙方的保证人承担保证责任。

  二、保证的形式为连带责任保证。

  三、保证的范围:乙方在《承包合同》中应履行一切义务和乙方在保管车辆期限内因被保管车辆被偷、损坏而应承担的赔偿义务。

  四、保证期限:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

  五、甲方与乙方变更合同应书面通知丙方,并需丙方书面同意,否则丙方不承保证责任。

  六、纠纷解决:因履行上述合同出现纠纷,三方同意将纠纷提交天河区法院诉讼解决。

  七、本合同一式三份,各方各执一份,同具法律效力。

  甲方:________________________

  代表:________________________

  乙方:________________________

  代表:________________________

  丙方:(保证人):____________

  代表:________________________

  签订合同时间:____年___月___日

  签订合同地点:____市___路___号

【【精华】承包合同汇编7篇】相关文章:

1.【精华】承包合同汇编九篇

2.【精华】承包合同汇编5篇

3.【精华】承包合同汇编8篇

4.【精华】承包合同汇编五篇

5.【精华】承包合同汇编10篇

6.【精华】承包合同汇编9篇

7.【精华】承包合同模板汇编八篇

8.【精华】施工承包合同汇编10篇

上一篇:承包合同 下一篇:个人承包合同