工程承包合同

时间:2021-11-17 12:58:38 承包合同 我要投稿

精选工程承包合同合集5篇

  随着人们法律意识的建立,合同的用途越来越广泛,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编为大家整理的工程承包合同5篇,希望对大家有所帮助。

精选工程承包合同合集5篇

工程承包合同 篇1

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  甲方因工程施工的需要,现将刘—汉战备公路段道路工程承包给乙方组织实施。甲乙双方本着公平、自愿、平等的原则,经协商达成如下协议:

  第一条、 工程项目名称和工程内容

  1、 工程地点:河南省南阳市唐河县。

  2、 工程范围:

  第二条、 质量要求、安全要求、文明施工、工期要求

  1、 乙方应当严格按照本工程技术规范及施工图设计和变更补充设计文件的要求进行精心施工,工程内、外质量达到业主的质量标准。

  2、 乙方应当严格按照国家现行的法律法规和条例,认真合理安排组织施工,确保本工程安全伤亡和财产损失零事故。

  3、 的完工日期为准。

  4、 乙方应当确保在甲方与业主签订的合同工期内,将其实施范围的工程按期完工,且一次性的交工验收合格。

  5、 在施工期间乙方必须无条件配合甲方对所有参与工程施工的人员定期进行安全生产教育。

  6、 乙方必须按甲方安全专职人员的要求对工地配备必要的安全标志、设置必要的防护措施,对施工人员配备必不可少的安全防护用品。

  7、 工程施工中如因乙方自身的原因造成安全事故,乙方承担因此带来的一切损失费用,造成重大安全事故,甲方有权对乙方进行强制性清退处理,并由乙方承担一切损失。

  第三条施工内容

  本项目施工内容为:施工图设计图纸范围内的所有工程项目,具体内容为:(1)老路面破处、(2)道路路基、路面施工(包含:6%石灰土18厘米厚,水稳25厘米厚,C30砼路面22厘米厚)、(3)边沟、盖板、路肩、道牙等、(4)施工图设计图纸范围内的其它明示或暗示的工程项目。

  第四条 工程变更

  双方约定:超出以上施工内容(本合同第三条)的工程项目均为变更工程,变更工程量按实际工程量为准结算。

  第五条承包方式和工程价款结算方法与履约保证金

  1、 承包方式

  本工程实行:按照每公里固定总价综合承包,每公里固定总价为每公里170万元,该每公里固定总价为:乙方(承包方)为完成以上施工内容(本合同第三条)所需的一切义务、责任、风险等费用。

  2、 工程价款结算方法

  (1) 、本工程无预付款。

  (2)、 施工期间工程款支付:

  每月25-28日乙方向甲方上报,经过监理检测验收合格并得到业主认可后的本月实物工程数量,甲方根据乙方上报的实物工程数量进行核算其实际完成的工程产值,并在次月5日前由甲方向乙方支付核算的完成产值的80%工程款。

  (3)、工程完工后工程款支付:

  本工程完工且交工验收合格后3个月内,甲方按照本合同约定的每公里固定总价(170万元/公里)支付给乙方工程结算总价的95%,完工后一年内甲方将乙方工程结算总价剩余的5% 结清。

  3、履约保证金(农民工工资保证金):

  根据双方协商,一致同意乙方需向甲方缴纳履约保证金(农民工工资保证金)乙方进场正常施工后,甲方不计利息按照乙方每完成其承包工程产值100万元返还其履约保证金(农民工工资保证金) 10 万元的方法,分为3次返还给乙方,履约保证金(农民工工资保证金)累计返还达到 30 万元后,剩余 10 万元的履约保证金待乙方工程完工交工验收合格后一次性返还给乙方。

  第六条双方权利和义务

  一、甲方的权利和义务

  1、甲方负责本项目现场各项管理,负责一切地方问题协调,如负责处理与本项目相关的一切地方征拆问题,解决与本项目相关的各种地方矛盾。

  2、为乙方提供相关的图纸、技术规范、有关测量资料、相关表格格式。及时组织人员对乙方进行技术交底,并在合同协议生效后根据项目总体计划安排向乙方移交施工区段。

  3、甲方负责为乙方提供施工中的水、电、土源、拌合站场地以及本项目产生的建筑垃圾所需要的弃渣场。拌合站场地征地拆迁费由甲方承担,场地平整硬化由乙方自行承担。

  4、甲方应按照合同条款及时结算乙方工程产值及时支付工程款,如甲方未能按照合同约定及时支付工程款需承担相应的违约责任。

  二、乙方的权利和义务

  1、按甲方提供相关图纸、技术规范组织施工,确保质量目标、安全目标、工期目标的实现。

  2、根据承担工程的工程量及甲方提出的进度计划,投入足够的工程管理人员、工程技术人员、机械设备和物资,确保其所承包工程的顺利实施。

  3、服从甲方的各项管理,执行甲方及监理、业主的文件、作业指导书、安全和文明施工管理的规定。保质保量按时完成甲方下达的生产任务。

  4、由于不可抗拒因素,致使乙方在合同工期以内不能完成合同约定的工程项目内容,工期自然顺延。

  5、乙方不得将本工程分包、转包,一经发现并核实,甲方有权单方面终止合同,由此引起的一切损失由乙方自负。

  第七条违约责任

  1、 因乙方责任造成工程质量不符合施工图纸设计和规范与协议所规定的,乙方负责无偿修理或返工。

  2、 因甲方原因不能按月定支付工程款所造成的损失由甲方承担。

  第八条合同协议争议的解决办法

  本合同协议在履行过程中,不论何种原因产生的争议甲乙双方均应当首先协商解决,当甲乙双方协商不一致时,约定向甲方公司(企业)登记注册地的人民法院提起诉讼解决。

  第九条其他约定

  1、 本项目甲方承担建筑营业税、城市维护建设税、教育附加税等税收,其他一切费用均由乙方承担。

  2、 本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  3、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  本协议在甲乙双方签字后生效,工程结束、结清费用后失效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方代表(签字):乙方代表(签字):

  日期:年 月 日

工程承包合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  签约地点: 工程地点:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下,双方达成以下协议:

  一、工程内容:钢结构屋架和屋面的制作安装等。

  二、计算方式和价格:甲方总工程约200㎡,乙方承包以屋面滴水面积计算,每平方85元/㎡起(不含税价。)

  三、双方责任:

  甲方提供施工图纸,如有变更及时给予解答,甲方提供原材料堆放场地,提供电源、水力,伙食等并协调工地人员交叉作业等施工中出现的'问题。

  四、付款方式:

  1、甲乙双方协商日期开工,待工程完毕全部结清工程款。

  2、若因甲方拖欠乙方工程款,影响工程进度造成乙方停工,窝工而带来的各种损失,应由甲方承担。

  五、安全施工

  乙方工人进入工地必须遵守工地的安全规范,统一安排。

  六、开工及延期开工

  甲、乙双方协商开工,如甲方因原因造成开工延期,甲方必须通知乙方,推迟开工,并相应顺延工期,如甲方未提前通知乙方 ,给乙方造成损失,由甲方承担。

  七、工程质量

  工程质量保修期为一年,如有工程质量,乙方应及时维修。

  八、争议

  本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的, 1

  可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院捍诉讼。

  本合同一式四份,甲乙双方各持两份,工程结算完毕,付清工程款后,合同自动失效。

  甲方:(签章) 乙方:(签章)

  身份证:电话:年 月日

  身份证: 电话: 年 月日

工程承包合同 篇3

  甲方:中国小商品城常州分市场

  乙方:武进市江洋空调设备安装工程有限公司根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,为明确双方施工过程中的权利,义务和责任,双方本着实事求是的原则结合本工程的具体情况,经协商达成如下合同条款.

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称: 中国小商品城常州分市场

  1.2 工程地点:局前街

  1.3 建筑面积:43000㎡

  1.4 承包范围:地上一,二,三,四层,空调系统及末端设备安装调试(主机房设备除外).

  1.5 承包方式:包工,包料,包工期.

  1.6 本工程总造价:根据甲方认可设计通风工程图,暂定价6000000元(陆佰万元整).

  1.7 开工日期: 批准日期以开工报告为准.

  1.8 本工程工期:为120日历天(指隐蔽工程),涉及装璜工程部分双方另行协商工期.

  1.9 质量等级:合格

  第二条 合同文件使用的语言文字和适用法律

  2.1 合同使用语言文字:汉语

  2.2 适用法律,法规:中华人民共和国和常州市的法律,法规

  2.3 适用标准,规范:gb50243-97及有关规程

  第三条 图纸

  3.1 图纸提供日期:200 年 月 日

  3.2 图纸提供套数: 套

  第四条 甲方驻工地代表人员:

  第五条 乙方驻工地代表人员:

  第六条 甲方责任

  6.1 配合乙方办妥施工各种证件和手续.

  6.2 在开工前10天保做好三通一平交乙方使用,并保证施工期间的正常使用.

  6.3 做好各个施工单位组织协调工作.

  6.4 清除施工现场各类障碍物,解决乙方施工用房,包括材料堆放中转场地临时设施用房.

  6.5 驻派工地现场代表人全权负责施工工程各项审批(隐蔽工程验收,签证,工程量的核定工作,具备有效法律凭证).

  第七条 乙方责任

  7.1 向甲方,监理提供月工程进度计划表.

  7.2 施工现场做到文明施工,符合常州市工程管理条例,做好各项安全措施,若造成人员伤亡事故,责任自负.

  7.3 所用的施工机械设备必须符合常州市环保要求.

  7.4 积极配合各个施工单位组织协调工作.

  7.5 严格执行有关施工规范,施工标准,严格控制施工质量,如不按各项施工规范造成经济损失自负.

  第八条 进度计划

  8.1 乙方接到审批签证的施工图且于设计交底后15天内向甲方提供施工组织设计和施工进度表.

  8.2 甲方接到乙方施工组织设计和施工进度计划表后5天内予以书面回复(批准或要求乙方修改)逾期不复的,乙方可认为甲方已批准.

  8.3 乙方在接到甲方要求修改施工组织设计或计划进度表的当天,应给甲方相关内容的明确答复,逾期不复的,甲方或认为乙方已同意修改.

  第九条 暂停施工

  9.1 若乙方在施工过程中违反本合同,或发生质量事故,安全事故,甲方可发书面停工通知单,并在2天内提出处理意见.

  9.2 若乙方在施工过程中由于甲方原因造成停工,误工等,由甲方承担经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用.

  第十条 工期延误是指:

  10.1 工程量变化和设计变更.

  10.2 非乙方原因造成的停电,停水,一周累计超过8小时.

  10.3 不可抗力自然灾害.

  10.4 甲方确认的其它因素.

  第十一条 检查和返工

  11.1 乙方应认真按照施工规范,标准和设计要求施工,随时接受甲方代表检查,不合格现责令返工,修改,费用自负.

  11.2 因甲方不正确指令或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担,并相应顺延工期.

  11.3 由于第三方原因造成的工程质量问题或事故,乙方应及时采取补救措施,由第三方赔偿经济损失,甲方负责办理签证结算给乙方.

  第十二条 工程质量等级

  达到国家标准验收规范,并争取优质工程.达到优质工程后甲方给乙方奖励,奖励金额按工程总造价的2%结算.

  第十三条 隐蔽工程,中间工程验收

  13.1 隐蔽工程的每道工序,乙方自检合格后并书面通知监理验收,合格后乙方方可进行下道工序.

  13.2 工程中间验收的部位,按国家和上海市有关规定及监理的要求执行,乙方在自检合格后书面通知监理验收,监理验收合格后,乙方方可继续施工.

  13.3 监理应在接到乙方书面通知后及时进行验收,并给乙方书面结论.

  13.4 隐蔽工程或中间部位经监理验收,不符合设计要求或施工验收规范要求,乙方应及时返工,并在返工后再次通知临理验收,直至符合要求,由此发生的费用由乙方自负.

  13.5 工程质量符合规范要求,验收24时后甲方或监理不在验收记录上签字,可视为已经批准,乙方可进行隐蔽或中间部位工程继续施工.

  第十四条 合同价款的调整

  经甲方书面确认的设计变更或甲方确认的其它原因引起的工程量的增减,合同总价可作调整.

  第十五条 工程款付款方式:

  15.1 本合同生效后一周内甲方支付工程总造价的25%,作为乙方备料款,计150万元.

  15.2 甲方在每月5号前支付工程总造价的15%,如逾期付款,乙方工期顺延.

  第十六条 竣工验收

  16.1 乙方在完成承包范围内的全部工作量之日起三周内向甲方提交完整的竣工图和竣工资料各二套.

  16.2 甲方应及时会同有关单位参加验收,并于验收后一周内给予批准或提出修改要求,乙方应按要求修改.

  16.3 工程整改项目,乙方必须在甲方提出整改意见后一个月内完成.

  第十七条 竣工结算

  17.1 乙方应在竣工验收通过后一个月内向甲方送交工程决算书.

  17.2 本工程结算以最终竣工图实际工程量加甲方认可变更签证单.工程结算按常州市建筑安装工程定额(八六版),各项取费按常州市有关文件取费执行.

  17.3 在本合同工期内若遇国家政策性调整各项费率,则在本工程结算工程款中作调整.

  17.4 甲方在接到乙方工程决算书后一个月内审核完毕,在审核后一周内付清余款,留5%保修金.

  第十八条 保修

  本工程竣工验收合格日起保修壹年,期满后一周内付清付款.

  第十九条 其它

  19.1 本工程如遇特殊情况,发生二次驳运费用按甲方经济签证处理.

  19.2 总承包照管费由甲方承担.

  19.3 未尽事宜,另行协商.

  第二十条 合同生效,终止及份数

  20.1 乙方以甲方批准开工报告日期进场施工,逾期甲方有权扣留乙方开工押金.

  20.2本合同正本一式两份,甲,乙双方各执壹份,副本一式陆份,双方各执叁份.

  20.3 本合同经甲,乙双方法人代表签字盖章之日起生效,保修金付清后本合同自行终止.

  甲方:中国小商品城常州分市场 乙方:武进市江洋空调设备

  安装工程有限公司

  法人代表签字: 法人代表签字:

  签约地点:

  签约日期: 年 月 日

工程承包合同 篇4

  甲方

  乙方

  为了确-----公路工程任务的顺利完成,确保工程质量和工程进度,经甲、乙双方协商甲方将本工程的部分施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任,依据《合同法》有关规定,经双方协商同意,签定本合同,以资共同遵守。

  第一章总则

  一、工程名称:

  二、工程地点

  三、承包范围和内容:

  1、承包范围:

  路基土石方工程以及相关的附属工程,以及按规定程序批准的路基工程变更的工程。

  2、承包内容:

  四、承包方式:

  1、本工程实行单价承包,工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量(压实方)计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。

  2、工程承包单价为含税单价,税款由乙方向有关税务部门交纳,或由甲方向有关部门代交,但费用将从乙方的工程款中扣除。

  3、路基土石方工程数量由甲方技术员提供,乙方人员必须每五天与甲方有关技术人员、领工员对所完成工程量进行核实签认,并且及时上报工程部进行审核。如乙方负责人不在现场应指定现场代理人负责签认,乙方不进行工程量签认,则以甲方核定工程量为准。

  3、工程价款按附表所列的单价乘以完成的工程量、工日或台班数量计算。

  第二章工程期限

  一、本项工程自签定合同之日起,于年月日开工,至年月日结束。且要求乙方在年月日前完成,以不影响工程总工期和明年施工组织的总体安排。

  二、乙方进场后,甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度,甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。若乙方不能满足甲方要求,则甲方视情况的严重程度有权缩小乙方工程量或进行清退出场,乙方必须赔偿由此造成的一切损失。

  三、乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。乙方应根据甲方工程进展情况进行车辆调整,安排好拉运任务,按时完成甲方交给的任务。

  四、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。

  五、乙方所拉运的材料应满足甲方的质量要求。未经甲方同意,擅自拉运的质量不合格的材料,其费用不得结算。

  六、如因乙方材料拉运不及时而原因造成停工,乙方要按合同规定赔偿甲方应有的损失。

  第三章安全生产与文明施工

  一、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工,负责检查消除施工现场所有安全隐患(包括火灾、水灾、塌方等意外事故),做好防火、防洪、现场安全操作等工作。施工前要与甲方签订《安全合同》。

  二、加强施工现场管理,做到文明施工,建立健全各项管理制度和安全生产措施,按照业主及监理的要求做好各项工作,树立良好的企业形象。

  三、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动,乙方必须自觉办好民工的暂住证及计划生育证,否则后果自负。

  四、在全部施工期内,所有非甲方原因造成的机械损坏及人身伤亡事故及其它损失、责任均由乙方自负。

  五、严禁酒后驾车,防止交通事故。运输车辆进入施工现场之前所发生的安全、交通事故,均与甲方无关。在施工现场发生的交通安全事故,由责任方自负。在乙方要求或同意的情况下,甲方可作为中间人协助调解。

  六、对不服从甲方管理的有关人员、机械设备,甲方随时有权勒令其退场,并终止承包合同,且由此造成的一切损失均由乙方承担。

  第四章双方义务

  一、甲方合同义务

  1、甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与业主、监理单位及当地有关部门和群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。

  2、甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。

  3、甲方负责提供乙方机械使用的柴油,油款在结算时从乙方承包费中扣除(油价含管理费、运费、季节浮动)。

  4、依照约定支付乙方工程款。

  二、乙方合同义务

  1、按照甲方要求拉运工程材料,负责所拉材料的质量,按时完成拉运任务。驻地建设有序整齐,有利于安全生产和文明施工。

  2、开工前乙方要按甲方要求将符合要求的机械设备全部进场,接受甲方检查。

  3、必须严格遵守甲方的各项规章制度和管理制度,服从甲方派出的各级管理人员的管理,执行甲方的各项指令。

  三、乙方在施工期间食宿自理。

  第五章违约责任

  一、甲方的违约责任

  1、未能按照合同的规定履行自己应负的义务。除工期得以顺延外,对乙方因此而造成的损失给予一定的赔偿。

  2、工程未验收,业主要求提前使用或擅自动用,因此而发生的质量或其它问题,经甲方与业主协商后承担部分责任。

  二、乙方的违约责任

  1、由于乙方原因造成的窝工、停工而造成的工程损失,甲方将按乙方1—5%合同价/日进行处罚,赔偿损失。

  2、若乙方未按甲方要求按时进场约定的材料,或在施工过程中不服从甲方各职能部门的领导,或未履行规定的合同义务,乙方将按合同价的1—10%向甲方赔偿违约损失;情节严重者,甲方有随时终止合同的权利。

  第六章工程款结算方式:

  1、乙方必须在每月20日前按甲方规定的验工计价时间,到甲方统计组核对当月完成工程量,并进行结算,甲方给乙方开验收单。年底,甲方按乙方验收单进行结算。如乙方不按上述程序及规定的时间进行工程结算,则甲方视乙方自动放弃工程量确认权,按甲方统计的工程量及合同单价结算。

  2、乙方进入施工现场并完成工程总量的30%,经甲方验收合格,工程核算员签字后由施工负责人签字批准,可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和其他费用。待该项工程全部完成后,经甲方有关技术人员会同监理人员认定符合本项工程所应达到的质量要求后,按业主总拨款比例逐步分期付款。年底价款支付至60%,其余部分按集团公司的有关规定支付。如工程质量未能达到设计标准或乙方所用材料不符合要求,甲方不予结算,并由乙方赔偿由此造成的损失。在施工期间如乙方未经甲方同意自动退出施工现场,由此造成经济损失要按乙方完成工程总量的30%---50%进行扣除。

  第七章纠纷解决办法

  甲、乙双方发生经济纠纷时,应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。但无论采取何种方式,都必须在地域范围内进行。

  第八章附则

  一、本合同双方代表签字或盖章后生效,到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。

  二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  三、未尽事宜经双方协商一致后,另行签定补充合同。

  甲方:

  负责人:(签章)年月日

  乙方:

  负责人:(签章)年月日

工程承包合同 篇5

  经xx村“两委”会同意。为了我组村民出行方便决定将我组道路及排污沟等工程以包工包料的方式进行承包,具体事宜如下:

  甲方:xx村一组

  乙方:xxx

  一、承包方式:

  1、该项目工程由xx村一组出资争取上级,xx村资金投入和政府等部门出资的方式进行,全部工程包工包料,乙方必须带足资金按实结算。

  二、承包项目:(预计数)

  1、从制氧路口至xx老庙门口全长:95米、宽:3.5米、厚:0.2米,计66,5m3.

  2、至食品所大门全长:150米、宽2米、厚0.15米,计45m3.

  3、太尉苗路口至金马路处下水道.全长:120米X100元﹦12000元。

  4、清理制氧门口至老庙全长60米计5000元。

  5、杨敦学至老庙口、门口排洪道,片石墙40米X190=7600元。

  三、承包要求:

  1、确保工程质量水泥路和砼必须按C:25质量要求,不得偷工减料,因质量造成的一切损失由乙方承担。

  2、硬化路面时必须进行路基平整,填层为3公分(瓜米石)。

  四、付款方式和单价:

  1、砼:350元/㎡,片石挡土墙190元/㎡,直径300下水道安装和人工费100元/m ,道路填层18元/㎡.

  2、工程验收后付款80%。结尾款在20xx年12月30日以前付完,预计总投资75000.

  3、集资、赞助,上级拨付款在1周内付给乙方。

  五、本合同未定事宜另行协议。

  六、本合同一式三份。

  甲方签字: (盖章):

  乙方签字: (盖章):

  鉴证方xx村盖章:

  20xx年7月12日

【精选工程承包合同合集5篇】相关文章:

1.精选工程承包合同合集10篇

2.精选工程承包合同合集6篇

3.工程承包合同合集10篇

4.精选工程承包合同四篇

5.【精选】工程承包合同四篇

6.【精选】工程承包合同4篇

7.精选工程承包合同4篇

8.精选工程承包合同9篇

9.【精选】工程承包合同三篇

上一篇:承包合同 下一篇:专业承包施工合同