团文网>事务文书>合同>承包合同>承包工程合同

承包工程合同

时间：2022-06-24 13:01:24 承包合同我要投稿

承包工程合同

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同出现的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的承包工程合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

承包工程合同

承包工程合同1

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：

　　年月日年月日

承包工程合同2

　　发包方：________________（简称甲方）

　　承包方：________________（简称乙方）

　　为全面落实安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，________________（以下简称甲方）与________________（以下简称乙方）结合双方实际情况，经共同协商，于____年____月____日在________电厂就____________项目工程施工中的安全责任，达成如下协议，双方必须共同遵守。

　　一、安全目标

　　1.不发生轻伤及以上人身伤害事故；

　　2.不发生设备损坏事故；

　　3.不发生火灾；

　　4.不发生环境污染事故；

　　5.杜绝违章指挥、违章作业情况。

　　二、根据《中华人民共和国安全生产法》要求，甲方必须进行安全资质审查，乙方应交纳安全风险抵押金。

　　（一）资质审查

　　1.营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工安全许可证书。

　　2.施工简历和近三年的安全施工记录。

　　3.施工负责人、工程技术人员和员工技术素质符合要求，特种作业人员必须持有政府主管部门颁发的有效证件。

　　4.具有两级机构的承包方，必须设有专职安全管理机构；施工队伍超过____人的设专职安全员；施工队伍____人以下的设兼职或专职安全员。

　　5.甲方要求提供的其他资料。

　　6.以上材料乙方应报甲方安全监督部门备案。

　　（二）安全风险抵押金

　　乙方交纳甲方工程款____%的安全风险抵押金。

　　三、甲方应承担的安全责任

　　1.负责对乙方的资质进行审查。

　　2.开工前，甲方工程负责人和专业人员与乙方负责人和专业人员进行对口书面交底，并由双方签名的交底记录。

　　3.提供甲方安全管理方面的规章制度，并对乙方进行必要的安全培训及考试。

　　4.乙方施工人员在施工过程中发生违章作业时，甲方有权制止，直至停止乙方的承包工作。

　　5.由于甲方原因给乙方造成的后果，按分析结论承担相应的责任。

　　6.在保证安全的前提下，甲方应尽量向乙方提供工作方便，使工程圆满完成。

　　四、乙方应承担的安全责任

　　1.乙方的施工代表（施工第一责任者）是本工程的安全第一责任者，应全面负责本工程的安全管理工作，切实履行安全职责。

　　2.乙方必须建立安全监督机制，并配备专（兼）职安全监督人员，认真开展安全监督工作，并随时和甲方互通情况。开工前应自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施。

　　3.特种（设备）作业人员必须取得政府主管部门颁发的有效资格证书才能上岗。

　　4.乙方对所有工作人员的身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为及工期延误负责。

　　5.乙方开工前应组织全体施工人员认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《电业安全工作工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方安全管理规章制度等规定中的相关部分，考试、体检合格（或有当年体检合格证）方可进行工作，并将考试成绩书面报甲方安全监督部门审核备案（甲方认为有必要时可亲自组织考试）。以后若发生人员变更，在进入现场前，保证遵守以上程序办理。

　　6.乙方负责所属工作人员着装整齐、佩带工作标志，符合安规着装规定。乙方保证不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残、智障人员施工。

　　7.乙方每次开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

　　8.在现场施工中，必须严格执行甲方安全、文明生产（施工）规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，还必须按规定严格执行工作票制度。乙方对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改，并接受甲方安全监督部门和工程管理部门的监督和指导。

　　9.乙方必须接受甲方的监督、管理和指导。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方安全监督部门。

　　10.乙方所承担的施工（检修）项目必须编制安全措施或作业指导书，复杂和危险性较大的工程，乙方应制定专项施工方案，经甲方审查合格后实施。无安全措施和专项施工方案不允许开工。

　　11.当危及运行设备时，乙方立即停止所有工作，立即汇报甲方工程管理部门和安全监督部门。

　　12.工作中人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理并同时报告甲方安全监督部门和工程管理部门。

　　13.由于非甲方原因而造成的人身伤亡，工期延误、设备损坏由乙方负全部责任。

　　14.其他应补充的条款。

　　五、乙方发生下列情况所产生的扣款，甲、乙双方约定从安全风险抵押金中扣除或在承包工程结束时从工程款中扣除。

　　1.乙方工作中造成轻伤的，每一人次扣罚人民币________元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币________元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币________元。

　　2.由于乙方责任造成设备设备损坏、环境污染事故，一切损失由乙方负责赔偿。

　　3.由于乙方责任发生特大、重大及火灾事故，每次扣罚人民币________元（当不足于弥补甲方损失时，以实际发生的损失额度计）。

　　4.由于乙方责任发生严重未遂事故，每次扣罚人民币________元。

　　5.甲乙双方各自承担由自身原因引起的停工、工期延误责任和损失。

　　6.乙方人员发生下列违章情况，被甲方人员发现时，应立即予以制止，并令其立即整改，可根据情节每人次扣罚人民币________元。

　　（1）不正确佩带安全帽，工作人员在工作中不按规定正确着装。

　　（2）高空作业不系安全带或安全带的安全绳未系在牢固的构架上。

　　（3）高空作业人员不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷东西，高空作业用的器具无防坠落措施。

　　（4）使用不合格的安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具或安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具未进行定期试验。

　　（5）未经电工培训合格人员从事电气作业；将电源线直接插入插座内或挂在闸刀开关上使用。

　　（6）电气设施接线时先接电源端，后接负荷端；拆线时先拆负荷端，后拆电源端。

　　（7）潜水泵工作时，在潜水泵周围区域进行清淤、挖土等工作。

　　（8）装设的接地线不符合安规要求；电焊机接地线未正确压接。

　　（9）设备检修不按规定办理工作票。

　　（10）设备检修时工作人员擅自扩大工作范围。

　　（11）在所列安全措施未全部实施前工作人员开始作业。

　　（12）设备检修完毕，未采取可靠措施就进行试车工作。

　　（13）非操作工操作起重设备（指需专人操作的起重设备）。

　　（14）在起重吊物下行走或站立。

　　（15）吊物捆扎、吊装方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物件。

　　（16）在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够。

　　（17）在带电设备附近进行起吊作业无监护人。

　　（18）在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作无监护人。

　　（19）不按规定使用相应的安全工具进行操作。

　　（20）使用的电工工具金属外壳不接地或不装漏电保护器，使用中不戴绝缘手套。

　　（21）制定的安全措施不健全或与实际不符，使用中导致事故发生或延误事故处理。

　　（22）凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件。

　　（23）工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上。

　　（24）在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走。

　　（25）没有使用或不正确使用劳动保护用品，如使用砂轮、车床不戴护目眼镜，使用钻床、抡大锤时戴手套等。

　　（26）在易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等。

　　（27）动火作业不按规定办理动火工作票。

　　（28）氢、油管道动火时不按规定接地线。

　　（29）在氢油区使用铁制工具又无防止产生火花的措施。

　　（30）安排未经培训并考试合格的人员上岗。

　　（31）将车辆交给无证人员驾驶，违章操作或违章行驶。

　　（32）各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、警告标志。

　　（33）擅自跨越安全遮拦。

　　（34）照明行灯不按规定电压使用。

　　（35）不按规定装设安全防护网。

　　（36）生产现场吸烟或检修现场有烟头、流动吸烟。

　　（37）随意挪动现场安全设施或损坏现场安全标志。

　　（38）电气检修人员走错间隔。

　　（39）焊接工作用的气瓶与明火距离小于安规规定距离。

　　（40）焊接、切割工作前，未清理周围的易燃物，工作后未检查、清理现场遗留物。

　　（41）无正当理由挪动消防器材。

　　（42）未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。

　　（43）在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其他工作。

　　（44）对盛过油的容器、易燃物品施焊未采取防火安全措施。

　　（45）动火作业现场附近有与其相抵触的工作，（如机组排氢、煤气装置排气、熬制沥青、冷底子油、油漆、油及其他溶剂清洗工作、油处理等），不具备安全距离和安全时间间隔。

　　（46）其他违反《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方《机组检修安全管理规定》及《反违章实施细则》等行为。

　　7.其他应补充的条款：________________________

　　8.未尽事宜按甲方《安全生产考核管理标准》、《文明生产管理标准》等规定中条款执行。

　　六、其他

　　1.工程发生不安全情况时，属乙方责任，由乙方组织调查、分析和处理，甲方应给予配合，乙方应将结论书面报甲方安全监督部门。

　　2.未尽事宜由甲、乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》及甲方行业相关规定协商解决。

　　3.本协议一式2份，甲方、乙方各执1份。

　　4.本协议作为合同附件，与合同具有同等的法律效力，随合同生效而生效，随合同终止而在终止。

　　5.本协议由甲方委托____________电厂安全监察部办理。

　　甲方：_______________（章）乙方：_______________（章）

　　甲方代理人（签字）：_______乙方代理人（签字）：_______

　　日期：_____________________

承包工程合同3

　　甲方（委托方）：

　　地址：

　　法人代表：

　　乙方（中介方）：

　　身份证号：

　　上述甲方（委托方）委托乙方（中介方）协助甲方为其进行承包建筑工程，达成居间合同如下：

　　一、居间事项：

　　承包建筑工程：乙方协助甲方取得位于项目的工程施工权。

　　二、居间任务：

　　乙方为上述项目，向甲方提供信息、推介服务，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的开发单位直接洽谈，并利用自身的社会资源关系开展协调工作，以最终促成甲方与开发商《》签订该工程项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间成功。根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，甲方同意按如下方式支付居间费：

　　1、当乙方协助甲方，促成甲方与程项目的专业承包施工合同，甲方愿意支付乙方人民币万元（税后）居间费；

　　2、付款时间：在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间成功，甲方同时支付居间费万元人民币，剩余的居间费用。

　　3、付款方式：甲方须以转账的方式支付乙方费用，甲方通过银行转入乙方指定的账户上（乙方指定帐户为：行户名：），其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。

　　三、甲方责任和承诺：

　　本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员—致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。乙方促成甲方和何理由单方面终止与乙方的居间（委托）关系，不得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币万元整（税后），作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。如此次乙方为甲方介绍的施工总承包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包商任何人接触；如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币万元正（税后），作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。

　　四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。

　　五、本合同—式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。

　　七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。

　　甲方：乙方：

　　法人代表签章：签名：

　　日期：日期：

承包工程合同4

　　甲方（委托人）：身份证号码：乙方（居间人）：身份证号码：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和施工方直接洽谈，并最终促成甲方与施工方签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方有义务协助施工方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向施工方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　3、乙方在甲方与施工方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在施工方施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与施工方的关系。

　　三、甲方义务

　　1、如果居间成功，则由甲方全面履行和施工方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　2、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的10%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为工程施工合同总金额的1%，共计元整。

　　2、甲方与施工方施工合同签订完毕，即刻支付乙方元整，在施工方正常施工的一个月内，应向乙方支付元整；剩余居间费从正常施工的第二个月开始，半年内付清，共计元整。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担相关费用）。

　　六、合同终止

　　1、本合同签字生效后。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　合同签订日：

　　甲方：（签章）：乙方（签章）：

承包工程合同5

　　建设单位：_________________(以下简称甲方)

　　承建单位：_________________(以下简称乙方)

　　经甲乙双方充分协商，甲方将下列景观工程任务委托乙方进行施工承包，为明确双方职责，特制定本合同，希共同遵守。

　　一、工程名称及建设地点：_________________

　　1、工程名称：_____________

　　2、建设地点：_____________

　　二、工程范围：_________________

　　按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程

　　三、工程总造价：_________________

　　合同总价含费用确定合同价款为人民币(人民币)￥元，大写：_________________佰拾万佰拾元角分)。

　　四、工期：_________________年月日至年月日，共计叁年

　　五、承包方式：_________________包工包料。

　　六、甲乙双方负责完成的工作：_________________

　　a)甲方负责完成的工作：_________________

　　i.在开工前三天内完成“三通一平”(包括进场道路)接通水、电，带给材料和工具存放仓库，然后为乙方人员的住宿及现场办公带给方便。

　　ii.甲方委派许志敏同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。

　　b)乙方负责完成的工作：_________________

　　i.乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，然后并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。

　　ii.保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。

　　iii.自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。

　　七、乙方务必严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。

　　因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。

　　八、工程验收：_________________

　　a)工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，然后如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到贴合要求为止。

　　b)工程竣工验收透过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。

　　c)该工程养护期为三年，如在养护期内出现质量问题，然后甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。

　　d)本工程至年月日，苗木成活率为100%。期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。

　　九、其他事项：_________________

　　a)在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、礼貌施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

　　b)乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。

　　十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件，并具有同等的法律效力，乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，方能正式开始施工。

　　十一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　十二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。

　　本合同正本一式两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　代表：_____________代表：_____________

　　签约地点：________________

　　签约时间：______________年__________月________________日

承包工程合同6

　　甲方单位：

　　乙方单位：

　　甲方：

　　乙方：

　　依照；，；及相关规定，本着自愿平等和诚信，互利的原则，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

　　一：工程概况：

　　1，工程名称：

　　2，工程地点：

　　二，塑钢门窗工程内容、造价、材料要求：

　　1，塑钢门窗综合单价按（ 295元㎡）发包，约 30000㎡，总价约

　　885万元，此单价含加工安装费，运输、检测费，不包括（钢化玻璃，土建配合费，纱窗，税金）的费用，在上述单价的基础上单钢玻璃另加15元㎡，单面（59a5—e）玻璃另加工80元㎡。

　　2，塑钢门窗型材选用浙江XX公司生产的88系列共挤公元型材壁厚为

　　2.0㎜。60系列共挤公元型材壁厚为

　　2.2㎜。

　　3，玻璃选用（5㎜9a5㎜）中空玻璃。

　　4，钢衬为标

　　1.2㎜（177；2%）热镀锌防锈。

　　5，其它五金件（毛条，皮条，锁，胶，发泡）按封样，达到国家行业标准。

　　三，准备工作：

　　1，甲方应在合同签订后____日内向乙方提供完整的门窗表（建筑窗洞口尺寸）及施工图纸，资料。

　　2，甲方应在安装施工现场为乙方提供临时电源，垂直运输等便利条件。

　　3，乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型，并绘制完整的窗型图交甲方审核，经甲方，监理，签字认可后方可制作和安装。

　　4，甲方按规定要求向乙方提供安装基准：包括打底灰，弹水平线，窗口立樘的位置基准等。

　　四，施工配合，成品保护，施工安全：

　　1，双方要密切配合，保证对方在工地现场的施工顺利进行，甲方应把工地土建进度计划及时送达到乙方，使乙方及早知道土建工地的施工安排，做好本项的施工进度安排，及时配合土建把相应作业的项目完成，甲方的施工安排要给乙方本项目留有施工时间和施工技术间隙；

　　2，乙方在工地与甲方的施工配合要求，由甲乙双方出面协调。

　　3，对于工地土建的施工。甲方变更进度计划的，应提前一周通知乙方。

　　4，窗框安装后由土建施工方用水泥砂浆堵塞窗框二侧面下部。

　　5，施工项目的材料和框扇（附五金件）进入工地后，甲方应妥善保管，甲乙方应协调进行成品保护，防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各施工单位不得在窗口进出，不得绑，不得踩，压，碰，划，以免造成损坏。若造成损坏和丢失，由责任方负责。

　　6，玻璃安装应在土建与涂料施工作业结束后进行，以此减少对成品造成受损和污染。

　　7，甲乙双方应加强成品保护，文明施工管理，进入工地的材料或成品应用护膜全裹。施工人员应爱护已完成工程成品，若因施工人员过错损害工程成品，甲方可要求必要的赔偿。

　　8，乙方进入工地后应服从工地统一管理和安全管理，遵守有关安全施工规范进行施工作业，如发生安全事故由责任方负责。

　　9，甲乙双方均派出工地代表，便于双方沟通协调。

　　甲方工地代表：—————————————————————

　　联系方式：————————————————————————————————— 乙方工地代表：—————————————————————

　　联系方式：—————————————————————————————————

　　五，工程期限：按栋号具体施工时间另行签订门窗施工时间：

　　1，乙方的施工安装工期：乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。

　　2，如遇以下情况工期顺延：

　　（1），甲方未能安约定提供图纸，资料及开工条件。

　　（2），甲方未能如约支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行。

　　（3），设计变更及工程量增加。

　　（4），不可抗力。

　　（5），经甲方代表同意顺延的其它情况。

　　六，工程量结算及工程变更：

　　1，工程量以实际加工量为依据，按洞口尺寸与图纸据实计算。

　　2，甲方对原工程设计进行变更，应提前十五天内以书面形式通知乙方，并提供相应图纸和说明。

　　3，由于甲方对原工程变更，给乙方造成损失的，损失工程量由甲方承担。

　　4，由于甲方对原工程变更，未给乙方造成损失的，乙方接通知后，按要求进行变更，造价相应增减。

　　5，增加原合同中未包括的项目，经甲乙双方书面达成施工要求和造价协议后，乙方按要求施工，甲方对合同价款进行增加。

　　七，质量验收及保修：

　　1，工程验收按国家或行业质量验收标准及规范执行。

　　2，验收分三个步骤：

　　（1）材料及附件验收。（2）上框验收。

　　（3）封闭后验收。

　　3，工程竣工后，由乙方向甲方提出竣工验收通知，由甲方组织有关单位实施验收，并由验收单位出具验收合格证明。如验收不合格，由乙方无条件整改至合格，所造成损失费用由乙方承担。

　　4，甲方收到乙方竣工验收通知后十五天内不组织验收的，自第____日起风险转移至甲方，甲方从第十六天起承担工程产品保管及一切意外责任。

　　5，产品保质期为________年，从工程验收完成之日起开始计算。

　　6，在保质期内，凡是因为制作安装造成的质量缺陷由乙方负责保修，若因人为或其他外力造成的缺陷，由乙方配合维修，合理成本费用由甲方承担。

　　7，乙方提供型材不符合合同要求的，甲方可中止合同，给予乙方合理期限补救，若乙方在合理期限内仍不补救的，甲方可解除合同。

承包工程合同7

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：

　　2.居室规格：房型层(式)室厅厨卫

　　1、室，计平方米;

　　2、厅，计平方米;

　　3、厨房，计平方米;

　　4、卫生间，计平方米;

　　5、阳台，计平方米;

　　6、过道，计平方米;

　　7、其他(注明部位),计平方米。

　　总计：施工面积平方米。

　　3.施工内容：见预算书和施工图。

　　4.委托方式：

　　5.工程开工日期：年月日

　　6.工程竣工日期：年月日

　　工程总天数：天

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写) 元，详见本合同附件(二)《预算书》。

　　1、材料款元; 2、人工费元;

　　3、设计费元; 4、施工清运费元;

　　5、搬卸费元; 6、管理费元;

　　7、其他费用(注明内容) 元。

　　第三条：质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《工程材料决算清单》。

　　2.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3. 质量检查监督部门：佛山市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

　　4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条：材料供应

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见预算书。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1. 合同一经签订，乙方进场后甲方即应付35%工程款;当工期进度过半( 年月日)，甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款，尾款5%工程款待甲方对工程竣工验收后一周内结算。(注：甲方需在乙方通知三天内验收) 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，在下一次付款期前付清。

　　3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的'，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

　　第六条：工程工期

　　1.如果因为乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至人工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。

承包工程合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、甲方将工程承包给乙方施工，甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理，甲方只收取乙方工程总额％的管理费。工程具体情况如下（工程名称：工程款；工期：承包内容：）

　　二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款，甲方收到立即拔付乙方。如乙方资金紧张，甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资，由乙方从垫付之日起按月1.5%的利率承担利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款，全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。

　　三、在签定本协议时，乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容，乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工，甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承担责任，乙方也必须对甲方承担相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。

　　四、乙方对该项目自主经营，自负盈亏，因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担，甲方概不负责。在施工过程中，乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的材料款和工人工资承担民事责任后，乙方应当偿还甲方，并承担相应的所有费用及利息，按同期银行贷款四倍利率计息。

　　五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故，乙方应按照国家的有关规定处理，民事赔偿责任由乙方来承担。如甲方代为承担责任，甲方有权向乙方追偿。

　　六、乙方项目部有自主经营权，有权自行招聘职工，有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况，决定职工工资标准，调整工作和辞退职工。

　　七、在施工和结算过程中，甲方给乙方项目部协助的便利，并提供相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票，如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票，乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。

　　八、承包期间，乙方项目部实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程通过业主验收，安全施工，文明施工和按期完工，如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工，一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担，需追究刑事责任的，也由乙方项目部承担责任。

　　九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导，乙方项目部必须无条件接受发包方的管理。对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的，甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉，甲方有权无条件更换施工队伍，乙方项目部不得有异议。

　　十、乙方具有下列情形之一的，甲方有权解除合同。

　　1、乙方不服从甲方管理的；

　　2、工程逾期的；

　　3、工程质量不达标的；

　　4、拖欠农民工工资的；

　　5、工程管理混乱，有安全隐患的；

　　十一、乙方应对所施工程进行保修，保修期按甲方与业主的合同规确定，乙方工程逾期交工，每逾期一天，承担逾期违约金元。

　　十二、因履行本协议发生的争议，双方尽量友好协商解决;如协商不成，由东昌府区人民法院处理。

　　十三、本协议自双方当事人签字或盖章后生效，本协议如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。

　　本协议正本一式四份，甲方与乙方各执两份。

　　甲方：xx公司

　　乙方：_________(签名)

　　年月日

承包工程合同9

　　甲方（代表）：

　　乙方（代表）：

　　经甲、乙双方协商，达成如下居间协议，共同遵照执行。

　　一、居间事项：乙方协助甲方取得位于山西省交城县开发区天铸铸造有限公司检测中心工程施工项目总分包权。

　　二、居间任务：乙方为上述项目提供信息、推介服务，并促成甲方取得工程施工总分包权。

　　根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，按如下方式支付居间费用：

　　1、当乙方协助甲方取得该工程施工总分包权，土建部分按工程总造价下浮三个点做为居间费用支付给乙方，钢结构部分按工程总造价下浮六个点做为居间费用支付给乙方。

　　2、付款方式：甲方收到预付款时，付给乙方15万元。

　　三、本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员一致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。

　　甲方不得以任何理由单方面终止与乙方的委托关系，不得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费，作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。

　　四、制约条件：甲方如不履行本居间协议，乙方有权直接通过发包方扣取居间费，居间费用翻倍。

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

承包工程合同10

　　甲方：乙方：

　　经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方运输机保护器（型号127）修理工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《民法典》有关规定，签订本合同，具体条款如下：

　　一、合同内容

　　1.1、乙方承接甲方运输机保护器（型号127）修理工作。并按本合同规定的要求，经验收合格后交付甲方。

　　1.2、项目内容见技术协议书。

　　1.3、项目施工地点：平顶山XX公司

　　1.4、交货期：合同签订后乙方开始准备工作，乙方须在30个工作日内安装、调试完毕，并交付甲方使用。

　　二、合同价格合同总价为人民币（大写）金额为：肆万捌仟壹佰壹拾壹元整，，在双方未签订新的协议之前，任何一方不得修改此费用。

　　三、结算方式设备维修、维护完毕，特殊设备经第三方检测中心检定并验收后，乙方出具全额增值税发票，甲方在收到发票后一个月内支付给乙方合同总价的100％，人民币（大写）肆万捌仟壹佰壹拾壹元整，元。

　　四、技术要求和技术标准

　　4.1、详见双方技术协议书（合同附件）。

　　4.2、要求设备维修、维护完毕后质量稳定可靠，操作方便。性能、精度应完全符合技术协议中的技术质量标准和相关行业标准。

　　五、甲方承担的义务和责任向乙方提供设备改造所必须的技术资料。

　　六、乙方承担的义务和责任维修检调期间如因乙方原因发生设备、人身等事故由乙方承担赔偿责任。乙方应对自已员工的安全负责。

　　七、验收标准及方法

　　7.1、由乙方调试人员组织调试，甲方派出专人配合。

　　7.2、按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收，达到原合同出厂技术指标。

　　7.3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经甲方最终验收合格，办理验收手续后交付甲方。

　　7.4、设备验收完成后，质保期为三个月，质保期内设备非甲方原因出现故障，乙方应无偿进行维修。

　　八、违约责任

　　8.1、合同生效后，双方不得任意中止合同，否则赔偿对方5%违约金。

　　8.2、因甲方原因造成的拖期，交货时间顺延，调试、验收中的产品更改费用由甲方承担。因乙方原因造成的拖期，责任由乙方承担，每拖期一天按合同总价的0.5%进行扣罚，并从项目款中直接扣除。

　　九、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　十、附则本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。合同未经双方协商同意不得转让、更改。

　　甲方（盖章）

　　代表：乙方（盖章）

　　代表：合同订立时间：________年____月____日

承包工程合同11

　　甲方：乙方：

　　经甲乙双方友好协商，甲方将____省____市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程（简称文化广场）交由乙方总承包施工，为明确甲乙双方的权利与义务关系，达成如下协议，供双方严格遵照执行：

　　第一条涉及的工程：

　　一、工程名称：____市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程。

　　二、工程地址：____市惠政东路以北、解放路以南、府西路以西、新城花园以东。

　　三、主体工程概况：图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆等。

　　四、建筑面积：约3.5万平方米。

　　五、工程造价：暂定约为1亿元，最后造价为审计部门的审计决算价。

　　六、工期：工程拟于年____月底前进场筹建，年底全部主体工程封顶，年____月底前全部工程验收合格后交付给甲方使用,约为9个月。

　　七、工程承包范围及内容：土建、安装（水、电、弱电、通讯、消防、室外附属总体、绿化、空调安装、电梯设备安装等）室内外装饰装修。

　　八、承包方式：包工包料。

　　九、质量标准：达到优质工程，并获得中国建筑行业鲁班奖。

　　第二条工程款支付方式：

　　1、全部工程验收合格交付甲方后，甲方支付工程合同总价款的50%。

　　2、其余50%的工程款在全部工程交付给甲方后________年度内付清。即________年期满甲方支付乙方30%工程款，________年期满甲方支付乙方除5%质量保证金外的其余工程款。甲方按同期银行贷款基准利率支付乙方利息。

　　3、本协议中未明确事宜由双方协商解决。

　　第三条工程结算约定：甲方按b方式执行，按国内通行惯例，由____XX公司担保（担保协议作为本协议的重要附件，与本协议书具有同等法律效力），按5：3：2的比例，分________年支付乙方垫付的建设款。工程造价根据国家建设工程《工程量清单计价规范》（gb50500-）及省市现行有关定额规定执行，材料价格执行____市施工同期造价信息指导价执行，没有指导价的由合同双方认质认价，并经审计部门审计决算后，以造价不下浮作为最终结算依据。

　　第四条

　　1、甲方应极力配合乙方办理相关施工手续,相关费用的承担按国家规定执行。

　　2、管理班子：乙方为建筑工程国家总承包一级资质，乙方选派公司管理人员齐全、技术力量雄厚、管理制度先进、设备优良、施工队伍素质高、擅长本类结构施工的优秀项目部参加施工。

　　3、乙方保证“合理安排、精心施工”，把质量摆在第一位，工程一次验收合格率达100%，并做到“目标管理，全过程监控”。

　　4、乙方保证严格执行国家安全施工规范，确保本工程无重大事故发生，负责所有治安保卫、消防、市容、保洁、卫生和现场文明施工管理工作，达到“标准化合格工地”和“文明施工工地”如果工程出安全责任事故，一切责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　第五条违约责任

　　1、如乙方由于自身资金不能及时到位或其他原因导致不能顺利施工或停止施工10天以上，甲方有权要求中止合同并要求乙方退场，乙方自愿承担500万元违约金，退场后的工程价款按已完工程量审计决算结算。

　　2、乙方保证在施工过程中所有工程由自己施工队伍直接施工，不得发包、分包、转包，如有上述情况甲方有权终止合同并由乙方承担一切违约责任。

　　第六条本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字、盖章后生效。本补充协议与施工合同具有同等法律效力。

　　甲方：____省____市人民政府

　　乙方：浙江XX公司

　　担保单位：____XX公司____

　　日期：________年____月____日

承包工程合同12

　　第一部分合同协议书

　　发包人（全称）

　　承包人（全称）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程承包范围：

　　二、主要技术来源

　　三、主要日期

　　合同期限（绝对日期或相对日期）：

　　施工期限（绝对日期或相对日期）：

　　（其中：竣工日期（绝对日期或相对日期）：）

　　四、工程质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价格和付款货币

　　合同价格为人民币（大写）：元。

　　除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

　　六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

　　七、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同在以下条件满足之后生效：_____________________

　　发包人：承包人：

　　（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）

　　法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：

　　（签字）（签字）

　　工商注册住所：工商注册住所：

　　企业代码：企业代码：

　　邮政编码：邮政编码：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权代表：授权代表：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　电子邮箱：电子邮箱：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

承包工程合同13

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将“_________办公大楼布线工程”（工程地址：_________）项目委托给乙方设计、安装、调试及维护。经甲、乙双方协商，达成如下协议：

　　第一条工程范围

　　综合布线系统：按所附清单提供设备及材料，并完成98个信息点（其中数据点65个，语音点34个）的安装、调试；工程完工后提供所有信息点的测试数据报告。

　　网络系统：按所附清单提供设备及材料，并负责所有交换机的安装、调试。

　　所有工程施工按照“_________办公大楼布线方案”（以下简称“方案”执行）。

　　第二条工程承包方式

　　工程承包方式采取包工包料，工程涉及的所有材料、设备数量按照“方案”执行，详见“方案”及合同附件。

　　第三条工程总造价及付款方式

　　1、工程总造价

　　工程总造价为：元整（大写：_________）。

　　注：以上价格组成详见附件

　　合同价款的调整：当工程项目内容、范围发生变更，涉及材料设备数量发生变更时，合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定。

　　2、付款方式

　　①工程验收合格后，甲方应在____日内将合同金额的97%，即_________元整（大写：_________）一次性付清给乙方。

　　②工程质保金为合同金额的3%，即$$$；工程质保金在工程验收合格之日起满________年后付清给乙方。

　　注：工程款项均以银行转帐的方式支付。

　　第四条工程工期

　　1、合同生效之日起____日内，乙方项目经理进场确定具体的施工图纸及施工方案（由乙方负责制作），并指定现场督导工程师。施工图纸及方案经甲乙双方项目负责人签字（盖X）确认后方可实施。

　　2、工程开工日期为：_________

　　3、若确需对“设计方案”做改动，由双方项目负责人确认后方可实施。

　　4、如因甲方原因使工程未能按时进行，乙方有权以书面形式向甲方提出延期申请，经甲方核实并签字（盖X）确认后乙方可将工期顺延。

　　5、甲方因故停止施工时，应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期，可恢复施工时同样以书面形式通知乙方，工期相应顺延；如无法确定再开工日期时，甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。

　　6、乙方应在_________前完成工程的实施，并向甲方提交工程竣工报告。

　　第五条工程验收

　　乙方竣工后____日内，向甲方提出书面验收申请并提供完整的竣工资料（工程竣工报告、设备材料验收记录、工程结算书等）和工程竣工图纸壹套；

　　1、甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起90天内审计完毕，并组织有关人员进行验收，逾期不验收则视为验收合格；

　　验收标准按“_________办公大楼布线方案”，以及《电子计算机机房设计规范》（gb50174-93）、《计算站场地技术条件》（gb2887-）等有关国家标准的要求执行；

　　2、验收通过后由乙方出具验收报告，甲乙双方项目负责人在验收报告上签字（盖X）。

　　第六条双方责任

　　甲方责任：

　　1、按合同要求支付工程款；

　　2、协调有关部门给乙方提供材料存放场所；

　　3、协调有关部门给乙方提供施工过程中所需的水、电；

　　4、在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系，以保证工程的顺利实施；

　　5、工程验收合格后，系统的保护由甲方负责，所有人为不当操作造成的损失由甲方承担；

　　6、甲方指派_________协助乙方在该项目施工过程中的工作，负责工程施工过程中掩埋工程的验收、设备材料的清点验收、工程签证单等单据、凭证的签字确认，当_________不在时由_________代签。

　　乙方责任：

　　1、合同生效后，____日内进场确定施工方案；

　　2、工程涉及的材料、设备保证提供原厂优质产品；

　　3、按质按量按期完成施工内容；

　　4、在施工期间，必须遵守工地的安全文明施工规程，并听从甲方现场主管人员的合理性安排，若因违反上述规定而造成的经济损失及后果，将由乙方自行承担；

　　5、整个布线系统工程提供________年保用期，工程涉及的设备的保修期详见《附件》中的“售后”说明，但人为不当操作及不可抗力造成的损害不在质量保证范围内；

　　6、响应服务时间在2小时以内，需现场解决的故障保证在24小时内到现场解决问题（法定休息日除外）；

　　7、编写工程竣工、验收及管理文档，提供实际的网线布线图和每一个信息点、语音点的fe书面测试报告。

　　第七条违约责任

　　1、如乙方不能在合同规定时间内完工，每延期误一天乙方应按合同总价的千分之一向甲方偿付违约金。

　　2、如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天甲方应按应付金额的千分之一向乙方偿付滞纳金。

　　3、如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误，工期顺延。

　　4、甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密，若未经对方同意，擅自泄漏合同有关内容给

　　第三方，应承担因此造成的对方的损失。

　　5、如因某方违反本合同造成对方损失，按《中华人民共和国合同法》的有关条款进行处理。

　　6、如本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

　　第八条其它

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字（盖X）后起生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　法人代表或授权代理人：_________

　　签章（公章）：_________

　　________年____月____日

承包工程合同14

　　甲方（房主人）：___

　　乙方（承包人）：___

　　甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

　　第一条、建筑工程概况：

　　开工期为_________年______月______日，竣工期为____________年______月___日。本工程为一层砖混结构，面积约125平方米，以实际建筑面积为准。

　　第二条、工承承包方式：

　　1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：_________元人民币，总包工价以实际面积为准。

　　2、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

　　3、工程内容：从基础以上开始，主体按图施工。包括：地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池；室内刮瓷、室内外石膏线条。

　　4、工程质量要求：乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，房屋四角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由乙方负责。

　　第三条、双方的责任：

　　1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。

　　2、安全问题由乙方负全责，发生任何安全事故，甲方不承担任何责任。乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施。

　　第四条、付款方式：从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。

　　第五条、未尽事宜由双方协商解决。

　　第六条、本合同一式二份，双方各执一份，望甲、乙双方遵守执行，违约方负全部责任。

　　甲方签字（手印）：

　　___年___月___日

　　乙方签字（手印）：

　　___年___月___日

承包工程合同15

　　工程发包人：（以下简称为甲方）

　　劳务承包人：（以下简称为乙方）

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将 215;工程发包给乙方施工。为了明确甲乙双方责任，分工合作，保证本工程质量、安全、进度和文明施工的顺利进行，签订本合同，事项协商达成一致，订立本合同，以共同遵守。

　　一、承包工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、承包方式：

　　4、承包范围：

　　二、合同文件作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：

　　1、本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；

　　2、本项目工程质量检查、验收标准；

　　3、本工程施工安全标准；

　　4、本工程施工组织设计；

　　5、本工程施工进度计划（含节点计划）；

　　6、业主、监理和甲方的文件；

　　7、甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺；

　　三、工程项目期限基础交付后70天完成筒体混凝土及内衬砌体、隔热层；90天内完成本合同规定的全部内容。（工期不含农历春节工人返乡探亲和天气占用时间）

　　四、工作内容从基础及烟囱筒壁的钢筋制作、绑扎、混凝土浇筑；负责内衬砖的砌筑、预埋件、爬梯、平台、油漆、平台用木方、木板、脚手板、安全网、隔热层材料、密目网等主要材料，砌筑；筒壁预埋件、外钢平台、钢爬梯、内安全爬梯、螺丝、电缆、航空障碍灯、避雷针、烟气检测孔钢管、烟道口连接法兰、钢平台爬梯材料的购买和制作、安装刷油漆；避雷装置、沉降及倾斜观测点的焊接、留设，航空色标漆施工等图纸以内达到竣工验收的全部工作内容。

　　五、项目经理甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：

　　六、甲乙双方职责甲方职责：

　　1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主或总承包方签订的施工承包合同。统一对建设单位及有关部门进行工作联系与协调；统筹安排交工资料整理工作；统一向建设单位办理交工手续、工程结算和财务结算。

　　2、甲方提供形成工程实体的主要材料，包括钢材、混凝土、砌筑内衬水泥砂子（除此以外，其他为完成本合同所需要的材料均由乙方负责）负责提供烟囱内、外地面安全防护材料（钢管、扣件、木板等）为乙方提供施工图纸一套，有关资料及设备仓库场地。

　　3、组织图纸会审和工程技术交底，负责工程总体施工组织设计和施工方案、物资需用量计划、月进度施工计划的编制。

　　4、组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划乙方的生产临时设施及特定情况下的生活临时设施，费用由乙方承担。施工用水、电费用由甲方承担。

　　5、按时提供图纸，及时交付应供材料及所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

　　6、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　7、建立统一的质量监控和运行机制，贯彻执行国家、行业质量有关标准和业主的质量要求。

　　8、有权随时检查乙方的工作质量、作业质量、现场文明施工物资保管使用情况；查看乙方现场管理人员和工人的有效证件及持证上岗情况；有权向乙方提出整改、修复、返工、清退的指令。承包范围内的工程质量向乙方职责：

　　1、对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作关系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　2、乙方特殊工种需持证上岗，乙方人员迟本人身份证和当地、市要求必备的证件，并将其人员按甲方要求登记造册进备案。工人年龄不得低于18周岁、不得超过55周岁，体检身体健康者方可上岗，并为工人办理保险业务。

　　3、甲方具备施工条件前3天通知乙方，乙方必须按时进场，按甲方工期要求进行施工，确保甲方工期。

　　4、负责提供烟囱施工所需要的钢模板、提升井架及设备、吊架、电焊机、台钻、切割机、立式砂轮机、磨光机、乙炔、氧气及表带、电缆电线及照明装置、手推车及施工用的一切小型工具和手用工具。

　　5、负责烟囱施工模具的制作及组装，施工过程中的调试控制及完毕后的拆除。

　　6、负责提供烟囱施工组织设计两份，并进行烟囱施工技术交底。提供现场管理人员及施工技术人员花名册一份。

　　7、乙方严格按照现行的《烟囱工程施工及验收规范》GB50078及其他国家相关规范标准要求组织施工。烟囱筒壁混凝土应达到设计要求观感良好，模板接缝应平整且不漏浆，不允许出现气泡、麻面等情况，保证混凝土外表面清洁无污染，若发生质量事故由责任方承担责任。

　　8、材料耗费必须在定额规定范围内，超出定额规定损耗的材料费用由乙方承担。

　　9、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；若乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此发生的延期赔偿金（赔偿金2‰）。

　　10、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够人力、物力。保证工期；加强安全教育。认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全教育，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；甲方不承担任何责任。

　　1、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合、照顾全局。

　　2、按甲方统一规划堆放材料、机具、按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责____区的治安保卫工作。

　　3、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；

　　4、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和以完工程的成品保护工作，因乙方原因发生损坏，乙方自行承担由此发生的一切经济损失及各种罚款；

　　5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

　　6、除非本合同另有约定、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行本承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　7、乙方人员住宿及其他日常生活治理、甲方不承担任何费用。

　　8、因道路阻塞、自然灾害等不可抗拒造成的不能及时到现场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。

　　9、依据《劳动法》，乙方应按时、足额（不低于当地政府公布的最低工资标准）发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付，直接发放到乙方员工手中。

　　七、材料、设备供应

　　1、乙方应在接到图纸后 3 天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，甲方负责处理。

　　2、劳务分包人应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担由此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　八、承包价本工程的劳务报酬采用固定劳务报酬（含管理费、税金）方式计算；经双方协商包干总价；，人民币大写：包干总价含乙方完成烟囱整体所需要的设备运输、安装、拆除费用；钢筋及混凝土工程施工；电焊条、8铁线、绑线、铁钉、氧气、乙炔、模板油等以及合同规定乙方购买的所有辅材材料费；内衬砌筑施工；预埋铁件及钢爬梯、钢平台制安；避雷装置、沉降及倾斜观测点、航空障碍灯安装、航空色标漆施工等一切人工费、机械费。春节期间工人返乡探亲往返差旅费和工地看守保安费等增加费用由乙方承担，也包含在包干总价内。本工程的劳动报酬，均为一次性包死，不再调整。

　　九、工时及工程量的确认采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月或（旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

　　十、工程款支付及财务结算

　　1、本工程不支付备料款。

　　2、支付方式；合同签订后乙方设备、机械及人员进入施工现场，甲方支付10%工程款；钢筋混凝土筒壁浇筑完每10甲方支付10%工程款；内衬施工完毕，按照本合同规定全部内容施工完毕、验收合格后付至总工程造价的95%，余款5%做质保金，________年质保期满为出现质量问题，一次付清。

　　3、乙方应及时进行工程量核算提交甲方项目负责人核实、签署确认，经甲方项目部核实签署后，乙方可据此向甲方申请本阶段工程款。

　　4、余款在工程完成满________年后支付。

　　5、结算程序；施工员→质检员→安全员→项目经理→预算员→公司经理→财务。

　　6、办理财务结算时，应扣除以下费用；

　　（1）按本合同规定，因乙方违约所至的各种罚款；

　　（2）乙方领用甲方的用品，乙方丢失、损坏设备的赔偿费用；

　　（3）使用甲方机械的租赁费；

　　（4）甲方已支付的生活费；