团文网>事务文书>合同>承包合同>承包合同

承包合同

时间：2022-08-17 09:39:28 承包合同我要投稿

有关承包合同汇编十篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编整理的承包合同10篇，希望对大家有所帮助。

有关承包合同汇编十篇

承包合同篇1

　　甲方：（承包方）身份证号：

　　乙方：（承租方）身份证号：

　　本着公正、公平、自愿的原则，经甲、乙双方协商，甲方同意将现有葡萄地承包给乙方，并达成如下协议：

　　1、甲方将位于火石泉地方亩葡萄园承包给乙方经营管理。

　　2、承包期内，乙方须按每亩元上缴甲方，总计元，承包期为年。

　　3、乙方在承包期内须遵守甲方的各项规章制度，合法经营，负责管理好各类配套基础设施（）不得损坏，否则造成的损失由乙方承担。

　　4、包干上缴时间：乙方必须在每年秋收（葡萄买完）最晚在每年月日一次性付清所有承包费用，逾期未上缴承包方，上缴承包费用5% 滞纳金。

　　5、乙方在承包期内必须按照葡萄丰产管理技术标准加强对葡萄园的精心管理，提高葡萄的产量、质量。如不按技术规范管理造成树体损坏，要按照损失程度赔偿，严重的直接终止合同并赔偿甲方全部经济损失。

　　6、承包期内葡萄园的生产管理及施肥费用均由乙方承担。

　　7、乙方在承包期内不得改变葡萄园的性质，且甲方有权监督指导乙方在生产期间采取的各项技术管理措施。

　　8、乙方不得在院内随意增加设施，或者征得甲方的同意方可。

　　9、乙方在承包期内生产、生活中的一切费用自理，甲方不再投入，排灌设备等大型农机具由乙方自己承担。

　　10、合同期满双方交接时，乙方须保证院内所有设施完后，葡萄树体强壮，不缺株，并完成修剪及覆土工作。

　　11、在合同期内，生产经营中发生的一切经济纠纷、法律责任、损失等均由乙方承担。

　　12、乙方在合同期内无权转让承包权，如有转包行为，则视为违约，甲方有权收回葡萄园地，并终止合同。

　　13、甲方不履行合同，无故解除合同，要赔偿乙方一切损失并退还租金；乙方违约或不履行合同，无故解除合同，赔偿甲方包括租金等一切损失，所收费用不予退还。

　　14、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字之日起生效，具有法律效应

　　甲方签字：电话：

　　乙方签字: 电话

　　签字时间：年月日

承包合同篇2

　　发包人（以下简称甲方）__________

　　承包人（以下简称乙方）__________

　　经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行，土方工程承包合同。

　　一、承包项目：

　　本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

　　二、承包方式：

　　包挖、包运、平整，不得转包。

　　三、承包价格：

　　开挖、运输土方元/m3（石砂）。

　　四、工期要求：

　　按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

　　六、安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水

　　和其他措施，合同范本《土方工程承包合同》。

　　七、结算方式：

　　采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。 ·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同

　　八、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　单位工程负责人（甲方）：____________承包班组长（乙方）：______________

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

　　发包人（以下简称甲方）

　　承包人（以下简称乙方），

　　经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

　　二、承包方式：

　　包挖、包运、平整，不得转包。

　　三、承包价格：

　　开挖、运输土方元/m3（石砂）。

　　四、工期要求：

　　按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

　　六、安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水

　　和其他措施。

　　七、结算方式：

　　采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。 ·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同

　　八、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　单位工程负责人（甲方）：承包班组长（乙方）：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

承包合同篇3

　　发包方：____________________

　　承包方：____________________

　　企业经营者：____________________________

　　甲、乙双方根据______________________________________________________________________，经协商签订本合同，

　　个人承包超市合同范本。

　　一、承包形式

　　上缴利润定额包干，超额全留。

　　二、承包期限

　　自____________年_________月______日起至____________年_________月______日止，共_________年。

　　三、上交利润定额

　　1.乙方在_______年内，上交利润总额为____________元。

　　其中，____________年____________元，____________年____________元，____________年____________元。

　　2.超出定额部分的利润，全部留给乙方。

　　3.乙方应根据留利数额，建立生产发展基金，奖励基金和福利基金。

　　三项基金的比例为：___________.

　　四、经济技术指标

　　1._____________________________________________________________.

　　2._____________________________________________________________.

　　3._____________________________________________________________.

　　4._____________________________________________________________.

　　五、技术改造任务：______________________________________________.

　　六、承包前债权债务的处理办法：__________________________________.

　　七、贷款归还办法：______________________________________________.

　　八、承包期间，甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，

　　合同范本《个人承包超市合同范本》。

　　九、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

　　企业经营者____________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定的权利：__________________________________________.

　　十、违约责任：___________________________________________________.

　　十一、对企业经营者的奖惩：_______________________________________.

　　十二、争议的解决办法：___________________________________________.

　　十三、其他有关事项：_____________________________________________.

　　十四、本合同自双方签字或者盖章之日时起生效。

　　合同正本双方各执________份，副本________份。

　　附件：1.______________________

　　2.______________________

　　3.______________________

　　4.______________________

　　5.______________________

　　甲方：_____________(公章) 乙方：____________(公章或个人签章)

　　地址：_____________________ 地址：______________________________

　　法人代表：_________(签章) 企业经营者：________________(签章)

　　________年______月_______日 ___________年_________月__________日

　　地点：_____________________ 地点：______________________________

　　说明：

　　承包方即乙方如果是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，(企业经营者签章)一栏不必填写。

承包合同篇4

　　发包方： (以下称甲方) 承包方： (以下称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，遵循平等、自愿、公平和诚实互信的原则，为明确双方在工程承包施工过程中的权利、义务和经济责任和法律关系，现经双方协商同意以下条款并签订本合同。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：棚户区改造项目

　　2.项目命名：

　　3.工程地点：

　　4.工程内容：本项目1#、2#、3#、4#楼共四栋，八层，框混结构，建筑面积约平方米。由乙方完成甲方所提供的设计施工图的全部工程量。如有设计变更另行按实结算增、减工程造价。

　　5.工程总造价：约万元左右。

　　二、承包方式及单价

　　甲方以包工包料大包干的方式承包给乙方。单价为元平方米，工程竣工验收合格后按房地局测给的实际面积进行结算。大包干的施工内容为：

　　1.地基、基础、临时道路和土方回填;主体工程;内外装饰工程、阳台铝合金窗、公共部位墙面刮胶、楼梯不锈钢扶手、水电、水沟、下水道、化粪池、四周散水等和施工图所标示的设计内容。

　　2.所承建工程建安税。

　　3.进户门采购安装价格在元/条左右的新防盗门。

　　4.层面隔热及防水工程。四周硬化乙方负责0.5m内。

　　三、工程款支付方式

　　1.经甲、乙双方友好协商，本项目乙方自愿垫资从基础到层主体完工。乙方安装层预制楼面板完工时，甲方开始按主体工程造价分层拨付乙方主体工程款。每完成一层甲方拨付当层完成主体工程量款的 %。主体工程竣工验收“合格”后。甲方付给乙方主体工程总造价款 %。

　　2.内外装饰工程进度甲方分期分批拨付给乙方。

　　3.垫资款在乙方做完二层，甲方把乙方垫资款一次性付清给乙方。

　　4.该项目全部竣工，经甲、乙双方会同相关部门验收“合格”后，按实际结算额在个月内甲方付给乙方工程总结算造价的 %，剩余的 %作质保金，在个月内无质量事故甲方将质保金付清给乙方。

　　5.为确保本项目保质、保量按期完工，乙方应交给甲方万元保证金，该保证金在本承包工程项目基础全部完工时一资性退还给乙方。(保证金不计息)。

　　6.甲方与乙方结算定案时起，在个月内甲方付给乙方剩余工程款，如果因特殊原因未曾支付工程余款给乙方时，甲方以本项目门面或住房按市场现行销售价低于 %抵给乙方作工程尾款。

　　四、甲、乙双方职责

　　1.甲方责任

　　(1).负责做好拆迁、立项、规划、报建、三通一平(即水通、电通、路通，原则上不影响工程进度)

　　(2).提供完整的建筑安装施工图(土建4份、水电安装图2份)

　　(3)协助乙方处理施工中的疑难问题，乙方不负责处理周边关系，如需乙方处理周边关系，一切费用由甲方承担。

　　(4)甲方派驻工地代表同志负责全面总施工管理，并搞好技术交底。

　　2.乙方责任

　　(1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设使用和维修工作。(甲方不再计付给乙方临时设施费)

　　(2)编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)报送给甲方。

　　(3)乙方派驻工地代表人同志。

　　五、工程工期

　　1.根据国家工期定额和实际需要，双方决定工程有效工期为300 天(公历日)自年月日开工，至年月日工程竣工验收“合格”交付给甲方使用。

　　2.如遇下列情况，经发包方驻工地代表签证后，工期相应顺延：

　　(1)按施工准备规定障碍物未能清除影响进场施工;

　　(2)人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　六、工程质量

　　1.本工程质量必须保证“合格”工程，争创优良工程。

　　2.乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规定的标准进行和施工，并接受甲方派驻工地代表的指导与监督，必须服从监理方的监管。

　　3.乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　(1)由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、成品、半成品必须按有关规定提供质量“合格”证，未进场之前要经甲方派驻工地代表签证同意后方可进入，否则视为论虚作假不“合格”产品。

　　(2)乙方对材料改变或代用时必须经原设计单位同意并书面报告甲方派驻工地代表签证后方可使用。

　　(3)隐蔽工程必须经甲方派驻工地代表同相关部门检查、验收签章后方可进行下一道工序施工。基础超升的部分，甲方必须按实际结算给乙方。

　　(4)乙方按质量验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送给甲方和质量监督站。

　　(5)乙方在施工中发生抽量事件，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案，重大质量事故的处理方案经设计单位、质量监督站、甲

　　方等部门共同磋商处理。

　　七、施工与设计变更

　　1、甲方交付的设计图纸，作为施工中的有效依据，开工前由乙方组织相关部门交底、核审、做出核审纪要。

　　2、甲方如需设计变更必须由原设计单位出具正式修改通知书和修改图纸，乙方才予以实施。图纸增加的项目，甲房另外按20xx年取费标准计取给乙方。

　　八、工程验收

　　1.工程竣工验收以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程检验评定标准》和国务院有关部门制定的竣工验收规定，施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　2.工程施工地下基础隐蔽工程必须有验收签证，工程竣工质量经当地质量监督部门检验“合格”后，甲、乙双方及时办理验收签证手续。

　　3.工程竣工验收“合格”后甲方方可使用，在规定的保修期内凡因施工造成的质量事故由乙方无偿保修，其保修范围和期限按国家现行法律、法规、规范、参照本合同及有关文件规定执行。

　　九、双方违约责任

　　甲方

　　1.未能按照合同通知规定的开工期限，拖延一个月尚未能开工，甲方应付乙方10万元补偿金。

　　2.因甲方报建等各项手续未到位，被有关部门责令停工所造成乙方停工的损失由甲方负责，并按停工时间延迟施工工期。包括乙方租的机械设备、钢管脚手架、民工工资等由甲方负责。

　　3.工程未经验收提前使用，由此而发生的质量和其它问题由使用方承担责任。

　　乙方

　　1.在签订本合同三天内必须与甲方办理好交接手续，正式开工，如推迟10天处乙方10万元罚款给甲方，以此类推。

　　2.施工途中因乙方资金未到位造成工程停工、缓建，甲方有权终止合同，乙方自愿放弃未付的工程款清算权力。

　　3.工程质量不符合规定的，负责无偿整改或返工。

　　4.教育好工程施工队伍所有人员，决不准在施工现场、闹事，每出现一次罚款1000元，依此类推。

　　5.乙方要抓好施工安全管理，有违反施工安全的人和事，甲房每发现一次处罚乙方100元/次(当场兑现)。

　　6.所有进入施工现场的人员未带安全帽，每人每次罚款50元。

　　7.未按合同工期交房给甲方时，每延误一天罚款5000元，依此类推。

　　十、纠纷解决方法

　　1.乙方在施工中必须与甲方统一思想和具体布局安排施工程序有条理、顺利进行。

　　2.乙方在施工过程中要严格遵守工程建设的操作规程，不能违章作业，注意人身和财产的安全。在施工期间发生的安全和人身伤亡事故全部由乙方承担，重大安全伤亡事故乙方承担98%，甲方按人道主义承担2%的责任。(人力不可抗拒的自然灾害除外)

　　3. 费用分摊：甲方承担工程报建费、环保费、渣土承运费等相关税费;乙方承担工程检测费。按相关部门规定属于乙方负责的费用均由乙方承担，属于甲方负责的费用均由甲方承担。

　　十一、附则

　　1.本合同一式陆份，甲、乙双方各持二份，其余由甲方报送相关部门备案存档。

　　2.本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字，加盖公章即生法律效力。

　　3.本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致后，可以签订补充协议，补充协议一样具有法律效力。本合同在该项目结算付清余款一年内失效。

　　甲方(发包方)盖章：乙方(承包方)盖章：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　开户账号：开户账号：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

承包合同篇5

　　甲方：________________________________

　　乙方：________________________________

　　工程名称：____________________________

　　工程地址：____________________________

　　甲方将承建的_____________________工程的二次结构工程承包给乙方。根据《合同法》有关条约，本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成以下条约。

　　一、主要工作范围

　　1、本工程施工图范围内全部二次结构工程

　　2、各种砖的润砖，现场二次转运、多次转运，包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输;

　　3、配合其它乙方留槽留洞及其抹灰前的补槽补洞。

　　4、砌筑脚手架的搭设及各种材料的搬运，并按指定现场地堆码以及定额规定的工作内容。

　　5、沙石的筛选、装车、下车，搅拌机前后台运输、搅拌;砂浆的运输，即到各工作的所有垂直、水平运输工作内容并包括水泥、白石灰的搬动;

　　6、所有墙体拉筋的安装。

　　7、前后台、各楼层的清理、清扫、砌块堆码、每日做到工完料尽、场地清理，达到现场文明管理的要求;

　　8、工具及机械费：搅拌机、斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、抬杠、切制打磨机械等工程所用一切工具等，均有乙方承担。

　　9、钢筋范围：包括构造柱钢筋，锚拉筋，圈梁，过梁，空调板，飘窗，腰线及造型等钢筋制作、植筋、绑扎及提供扎丝均由乙方承担

　　10、木工范围:支撑构造柱，圈梁，水带，过梁，空调板，飘窗，腰线及造型等所有二次结构木工支模均由乙方承担。

　　11、泥工范围：所有构造柱，圈梁，水带，过梁，空调板，飘窗，腰线及造型等所有二次结构浇筑均由乙方承担

　　12、散水，屋面:按照施工图纸，甲方要求进行施工，达不到验收、返工费均由乙方承担。

　　13、内外粉范围：粉刷前的刷胶，贴网，等均有乙方承担，空调板，飘窗，腰线及造型内粉刷达到毛墙，地平范围：达到毛地面。

　　14、所有二次结构的有关事项均有乙方承担。

　　15、升降机由乙方操作，操作不当，由乙方维修。

　　二、承包方式

　　1、承包单价：__________元/__________m2

　　2:__________(以建筑面积计算，正负零以上均按此方案计算，不包括地下室)

　　2、砌体填充墙(包括钢筋工、木工、混凝土)

　　3、砌体单价__________元/__________m2，内粉单价__________元/__________m2，

　　外粉单价__________元/__________m2，室内地坪单价__________元/__________m2，

　　散水单价__________元/__________m2(以建筑面积)

　　三、价款的支付

　　1、甲方按乙方完成工程量结算、并按完成额的____________%支付。预留人工费待工程合格验收、乙方又未违反合同规定的行为、余款待竣工后3个月内付清。

　　四、工程质量要求

　　1、乙方接受任务后;由甲方工长向乙方工作人员进行技术交底、每道工序完工后由乙方进行自检，在得到甲方所管工长的认可后方可验收、如不合格，返工费用均由乙方承担;

　　2、施工过程中不得有干转上墙、砂浆饱满度达到____________%以上;墙面垂直度要小于或等于3mm，平整度要求小于或等于5mm;钢筋方面，支拆模方面，混凝土方面，内外粉方面等所有事项按甲方技术交底施工，否则进行处罚，不足一天按一天计算。

　　五、工期要求

　　工程施工时，乙方按甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成，未完成时按拖延工期处罚。

　　六、现场及标准化工地要求

　　1、乙方现场施工使用的所有材料必须堆码整齐。

　　2、乙方应严格按照甲方安全人员的要求进行施工操作，如乙方不按照施工安全进行施工，所发生的安全事故均由乙方承担。

　　3、乙方应自行完善其标准化文明施工要求工作。

　　七、甲乙双方职责

　　1、甲方及时提供甲方应该提供的资料

　　2、乙方及时提供机具及其他材料、工具、确保工程顺利施工

　　3、甲方为了整个项目顺利施工的需要，乙方必须服从甲方的安排、调整、否则按拖延工期处罚。

　　4、如果乙方自行退场或有未完成的工作，未完成的工程量按承包单价的_________倍从已完工程量中扣除。

　　八、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同

　　九、合同期限

　　本合同双方签字后生效，财务结算后，自动失效。

　　甲方签字：_______________乙方签字：_______________

　　签订日期：_______________签订日期：_______________

承包合同篇6

　　为适应当前建筑市场，增强自身实力，扩大业务范围，遵循自愿、平等、互惠互利的原则，经双方协商达成以下协议。甲方： (以下简称甲方)

　　一、主合同概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：

　　1.4承包方式：

　　1.5工期：

　　1.6质量标准：

　　1.7合同价款：

　　1.8付款及结算方式：

　　二、双方的责任及义务

　　2.1甲方的责任和义务

　　2.1.1甲方在该工程开工前，负责办理一切手续及相关的费用。

　　2.1.2甲方委派( )负责协调和业主相关工作。

　　2.1.3该项目的所有施工名称及内业资料的相关名称均使用甲方名称。

　　2.1.4甲方有权对乙方的施工进度、质量、施工安全及财务进行定期检查、督导，对发现的问题甲方有权要求乙方进行整改、责令停工及经济罚款。

　　2.1.5甲方在工程开工前向乙方提供( )万元的启动资金，该工程款在第二次拨款时甲方有权一次性扣除。

　　2.1.6甲方负责办理一切资料整理及竣工验收工作。

　　2.1.7该工程的工程款划拨由甲方与建设单位办理手续，直接划拨到甲方账户上，甲方扣除工程总造价2%(暂按大合同约定价，最后执行决算总价的2%)管理费用和合同税收，其余工程款一次性划拨给乙方。如果甲方在施工过程中不服从甲方管理或不具备施工能力，甲方有权终止拨款，严重者重新选用施工队伍，一切损失乙方自负。

　　2.1.8甲方在该项目中不承担任何风险，一切风险乙方自行承担。

　　2.2乙方的责任和义务

　　2.2.1乙方负责组建项目部的管理人员和施工人员且委派( )配合甲方做好各项工作。

　　2.2.2该工程按照大合同约定一切劳力、机械、材料均有乙方自行组织及材料采购。

　　2.2.3乙方在施工过程中必须服从建设单位、监理及甲方的管理，对任何一方提出的问题都应及时整改、落实到位。

　　2.2.3乙方在施工过程中对施工的进度、质量及安全应按照规范及合同的要求落实到位，否则所产生的一切后果自行负责。

　　2.2.4乙方财务账每月应及时上报甲方审阅，农民工工资必须及时发放到位，不得拖欠。

　　2.2.5本协议中未说明之处均执行大合同的条款，该协议中有说明执行该协议。

　　该协议一式两份甲方、乙方双方各一份，以上条款是由双方共同商定，自愿达成该协议，望双方共同自觉遵守，如有一方不认真履行或违反该条约对方均可追究对方的经济责任和法律责任。

　　甲方：(签字)乙方：(签字)

　　年月日 (公章) 年月日

承包合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及工程建设相关规定，结合本工程的具体情况，经发包方与承包方双方协商一致(以下简称为甲方，乙方)，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程建设规模及地点

　　工程建设规模(单位：座)：17。单座规格：外径8米，长52米(以实际棚数为准、具体材料详见附件)。

　　第二条工程合同总价

　　本工程每座造价：叁万柒仟元整(37,000)，预计总价：陆拾贰玖仟元整(629,000.00)。

　　第三条工程建设期限

　　1.本合同总工期为天(日历天从工人进园之日算起)。

　　2.本工程开工日期

　　3.如遇下列情况，经甲方现场工程监理负责人签证后，工期作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。

　　⑴因遇人力不可抗拒的自然灾害(如风灾，水灾，自然发生的火灾，地震等)而影响工程进度的情况。

　　⑵因施工地块腾不出来，施工机械、人工等无法施工的。⑶工程款不到位，造成工期后延。

　　第四条工程质量和检查验收

　　1.甲方委派技术人员现场监理，乙方在施工过程中必须服从甲方质检员要求，严格遵守施工方案和材料标准，做到安全生产，文明施工。若因乙方施工造成质量和安全问题，甲方概不负责。

　　2.甲方应在乙方机械进入施工场地时以书面形式告知场地内有无光缆，管道，洞穴及其它隐患，否则造成损失由甲方负责。

　　3.甲方应在工程竣工后三日内组织相关部门进行竣工验收，验收中如发现有不符合本合同质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。验收合格后，双方签署交工验收证书，工程移交甲方管理。工程竣工日期以最后检验合格的日期为准。

　　第五条工程价款的支付与结算

　　1.本合同签订生效后，在乙方人员和机械设施进入施工场地后三日内，甲方按工程合同总价的20%预付工程款。

　　2.剩余工程款甲方按乙方工程进度支付，框架完工后再支付工程合同总价的20%，立柱完工后再支付工程合同总价的20%，钢架、竹竿完工后再支付工程合同总价的20%，待工程验收后10天内支付17%的工程款，剩余3%作为质量保证金，在工程完工一年后支付。所有付款乙方不开具国家正规发票。如开发票税金由甲方承担。

　　第六条违约责任

　　1.本合同签订生效后，在合同期内任何一方单方终止本合同，违约方除向守约方赔偿直接经济损失外，另按合同总价的20%向守约方支付违约金。

　　2.乙方施工的工程质量安装的相关设备，材料不符合合同或合同附件要求规定的，由乙方负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的或由于乙方自身其它原因造成工程交付时间延后的，每延期十五天按合同总价的1%支付逾期违约金。

　　3.工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　4.若乙方违反本责任书之上所述有关规定，质量不能达到设计规范或要求，给甲方造成损失以及发生其他导致本合同书无法履行的行为，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　第七条争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向本合同履行地的人民法院起诉解决。

　　第八条特殊条款

　　1.本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定制定特殊条款。

　　2.乙方在施工期间发生任何工伤意外事故，由乙方自行承担所有责任。

　　第九条附则

　　本合同未言明其它事项，一律按《中华人民共和国合同法》规定执行。

　　本合同附件中关于过程施工质量，技术要求的相关规定与本合同具有同等法律效力。

　　本合同经双方签字盖章生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款后自然失效。

　　本合同一式三份，甲，乙双方各一份，存档一份。

　　甲方(公章)：xxxxxxxxx

　　乙方(公章)：xxxxxxxxx

　　法定代表人(签字)：xxxxxxxxx

　　xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日

承包合同篇8

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　经以上甲乙双方协商决定，特因搬罾镇石狗坝社区办公室维修工程，经石狗坝社区两委同意，将居委会办公室维修工程承包给乙方承建，其承建事项及承建款项如下：

　　一、工程总价款及工程内容

　　1、二楼以上新加一层120平方，每平米承包价为720元，合计价款86400元。

　　2、工程内容

　　1）、四周墙体为240墙

　　2）、柏木领子、柏木角子。

　　3）、以上材料及砂石、水泥、做工在内工程质量必须验收合格。

　　二、装饰

　　1、三楼望板120平方，每平米单价为90元，合计10800元。

　　2、地板安装120平方，含河沙、水泥、搬运在内，每平米单价108元，合计12960元。

　　三、门窗安装46平方，每平米180元，合计8280元。

　　四、电源安装：合计1560元

　　五、以上四项总计承包款为120000元（大写壹拾贰万元整）。

　　六、付款方式

　　1、工程进度一半时由甲方支付乙方工程款20%。

　　2、工程完工后，由甲方支付乙方工程款40%。

　　3、峻工验收合格后，由甲方支付乙方工程款40%。

　　七、安全责任：乙方从开工至工程完善阶段，一切大小安全事故概由乙方承担一切经济责任。与甲方无关。

　　八、以上协议一式三份，甲、乙双方、搬罾镇人民政府各执一份，并望认真执行，该合同从立约签字之日生效，任何一方不得以任何借口反悔，否则其经济责任由反悔方承担。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承包合同篇9

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　经甲乙双方充分协商，甲方将水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下：

　　一、甲方将位于的水电站承包给乙方。

　　二、承包期限：

　　承包期限为三年，从20xx年月日到年月日。承包期满，双方须继续合作，可以另行订立合同。

　　三、承包费上缴

　　1、上缴方式：实行税后利润上缴;

　　2、上缴数额：甲方收取税后利润的51%，作为承包费;乙方获取税后利润的49%，作为乙方承包所得利润。

　　四、双方的具体权利义务

　　(一)、甲方的权利义务

　　1、负责从公司进行电费结算，并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进行结算;

　　2、负责监督乙方进行正常生产，合理使用水电站的机器设备、设施。

　　本合同履行期间，乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的，甲方有权单方解除本合同，并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。

　　本合同生效后，甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。

　　(二)、乙方的权利义务

　　1、负责水电站的生产经营事宜;

　　2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资;

　　3、负责处理和承担职工的工伤事宜;

　　4、接受甲方的监督，合理使用水电站的机器设备、设施，对设备、设施进行积极的维护、维修，保证水电站正常生产;

　　5、对外协调好各种社会关系，保证水电站正常生产;

　　6、保证每年发电不低于，不足的情况下，甲方按本条款约定的最低发电量收取承包费;

　　7、本合同生效后三日内，向甲方交纳保证金3万元，以甲方出具的收条为准。

　　五、违约责任

　　本合同签订后，合同双方应严格遵守履行，任一方不履行给守约方造成经济损失的，须向守约方支付违约金(违约金为3万元)。

　　六、免责条款

　　因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的，合同双方免责。但因不可抗力产生损害结果的，仍按本合同相关条款履行。

　　七、附件及未尽事宜处理

　　1、财产移交表为本合同附件;

　　2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。

　　八、合同效力

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承包合同篇10

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行规、法规，遵循平等资源公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，拟定本合同。

　　一、工程名称：嵊州市华汇大厦

　　二、工程地点：嵊州市官河南路与领带园五路十字路口

　　三、工程内容及承包范围：甲方将外立面门窗，施工图中所含范围的门窗综合单价包干的形式承包给乙方。包括加工制作安装及清洁打胶等工作，工程按实结算，增补工作内容由甲乙双方协商定价解决。具体施工的内容如下：

　　1、承担该工程的测量放线，安装、避雷、层间防火安装、打胶、封口封边以及施工装备（运输系统、工装准备）、施工过程中的材料装卸和二次搬运、施工完毕后的材料退场、现场清理、安全文明施工等工作。

　　2、承担门窗施工过程中必须配套（如工装设备等的制作、安装、拆除、安全防护设施的拆除、搭建、成品保护措施等）的工作内容，直至最后竣工验收交付和保修期间的排故整改等内容。

　　3、负责现场材料的卸货，负责提供所有的料单、排版图、施工时严格按照图纸施工。

　　4、加工现场材料安放正齐，每天下班加工场地打扫干净。

　　5、工人进场由甲方未每位员工保工伤保险，费用有甲方负责。工伤事故，保险公司赔偿意外，费用百分之60%由班组承担，40%由项目部承担。

　　四、承包方式及单价：

　　1、实行包质量、包安全、包工期的劳务包干方式，劳务包干综合单价见附表一。

　　2、如发生点工，需要现场分管施工员签名的（发生的工作内容、工日）结算。点工工资按技工200元/天，普工150元/天计算。工程量按实际安装完成量（可见光面）结算。

　　五、工期、质量及进度要求：

　　1、工程进度应按甲方制定的进度内完成，在施工条件不成熟的情况下，应由甲方出面协商解决，本工程工期为60天，从20_年5月1日到20_年7月1日止。

　　2、本合同签订后乙方必须马上安排施工人员进场进行前期的图纸熟悉及现场尺寸的复核，提出图纸与现场中存在的.问题。

　　3、门窗执行国际及行业标准或更高的企业标准。

　　六、工程款支付及结算方式：

　　1、工程款方式支付：每个月按照实际到场工人人数预付每人20_元生活费，门窗框安装完成后付到合同价的30%玻璃、门窗扇安装完成付到合同价的65%，打胶、清理完成付到合同价80%，验收后付到合同价95%。时间为每个月的25日前上报工程量，经审核后付当月支付。

　　2、农民工工资由农民工在工资表上签字后发放，杜绝造假。甲方一径发现造假，造假农民工工资一律不给予发放。

　　3、工程全部施工完成验收合格后工程款支付到合同总价的85%，竣工验收合格后工程款付至合同总价的95%，余5%作为工程质保金，在工程竣工决算后一年内无息付清。

　　4、材料保管由乙方负责，在每月上报工程进度款时由乙方材料员申报次月需进场的材料和当月的材料。

　　七、1、乙方必须服从甲方、监理、建设方及现场项目的管理，遵守甲方的各项规章制度，如果在施工过程中因乙方组织管理不当，造成延误工程工期、不能保证施工质量的，或者违反甲方的安全生产和文明施工及管理制度的，甲方有权作出罚款等处理，乙方必须接受，情节严重，造成恶劣影响的，甲方有权终止合同。同时乙方还要承担相应的工期、质量、安全等方面给甲方造成的直接损失。此损失费用由双方核定后，从乙方工程结算款扣除。

　　2、乙方应及时申报所需材料，按申报之日计算，常用件为7天，需定单制作材料20天。因乙方申报不及时而使材料不到位或者品种不齐全而影响施工进度，所产生的费用由乙方自行承担。

　　3、乙方必须按有关部门要求和聘用的职工签订劳动合同，严格用工管理，不得招收无身份证、无特殊工种上岗证、童工、60岁以上老年工、残疾人员，如因劳动用工管理而被有关部门查处的，由乙方承担全部责任及费用。

　　八、质量要求及验收标准

　　1、乙方严格按照设计图纸施工，保证结构的安全及美观性，确保工程质量，严格执行行业标准及国家标准。

　　2、工程验收标准按《建筑门窗技术规范》等国家标准执行。

　　九、安全及文明施工执行标准和要求

　　1、做好现场安全生产和文明施工，满足业主要求，实现安全管理目标。达到不发生人员重伤和死亡事故；杜绝重大安全事故；不发生重大交通事故；不发生重大治安刑事案件；杜绝火灾事故发生；不发生斗殴及其他班组的纠纷，不赌博、不酗酒闹事。如发生上述现象产生，一切责任由乙方承担。发生安全事故按责分担，事故费用在壹万元内，由乙方全额承担；超过壹万元部分，由甲方承担。

　　十、双方管理责任

　　1、甲方工作：

　　（1）组织材料及时到货，配合乙方做好材料管理工作；

　　（2）负责乙方施工过程中与工程相关的各项协调和配合工作；

　　（3）管理、监督和控制乙方在工程施工过程中工期、质量、安全等方面的工作；

　　（4）在质量、安全工作上提供知道，同时履行监督和控制责任；

　　（5）协助乙方办理进场工人的相关证件。协调提供施工用水、电的借口；

　　（6）当工程工期、质量安全等方面的工作存在问题时，乙方必须按照甲方要求及时完成响应的整改工作，如不能及时完成整改的，甲方有权作出罚款处理；情节严重的，甲方有权解除承包合同，相应的经济损失由乙方承担。如甲方造成的原因需要整改，费用由甲方承担。

　　（7）由不可抗因素或自然灾害造成的工程损失，费用由甲方承担。

　　2、乙方工作：

　　（1）做好现场安全生产和文明施工；

　　（2）工程在为验收之前，乙方有必须协助甲方做好成品保护工作；

　　（3）维护企业形象，做好生活区和施工现场的各种配套工作；

　　（4）负责做好材料运输加工保管等管理工作；

　　（5）当工程工期质量安全等方面的安全存在问题时，乙方必须接受甲方提出才去措施要求。

　　（6）乙方在施工期间所经受的所有债权、债务（含应付或者未付的职工工资、材料款、设备款等）均由乙方承担全部责任及费用；

　　（7）乙方在签署本合同前应充分考虑到物价上涨和劳动力成本上升、考虑到土建施工滞后带来的工期损失等风险因素，并不得以此为借口停工或向甲方要求提高单价且仍要按照业主要求按期完成工程；

　　（8）本工程创优目标为100%一次性验收合格要求；

　　（9）提供该项目负责人姓名、电话、身份证号码。

　　十一、违约责任

　　1、质量达不到合同要求的标准或施工过程中违反验收标准及施工不正确造成浪费的现象，乙方应承担由此造成的全部返工费及工期损失，并承担相应的材料损失费及罚款。

　　2、安全达不到合同要求的标准或施工过程中发生合同规定的不允许发生的事故，乙方应承担由此造成的一切经济损失及相关的法律责任，并承担相应罚款。

　　3、工程完工后，所有未用完的材料及废料必须如数归还甲方，严禁乙方私自处理剩余材料及废料。一径发现，除没收所得款外还视情况给予相应罚款，罚款从工程款中扣除。

　　十二、本工程不得转包，一旦发现转包现象，甲方立即清除所有转包工程队，一切费用由乙方承担，并承担由此引起的甲方损失。

　　十三、承包方施工员需满足工程需求，本工程施工管理人员不得少于3人，承包人工地到岗率需达到90%以上，如没有达到到岗率甲方项目部有权给予罚款处理。

　　十四、承包方因质量、进度、安全及甲方项目部相关要求不能满足的。甲方有权给予清退出场并以实际完成工程量的单项单价80%作为最终结算，如乙方工程未完成而申请自动退场，甲方项目部申报业主监理单位验收合格后，根据乙方验收合格的已完成的实际工程量总价的70%作为最终结算，并承担甲方因乙方退场而造成的一切损失（甲方在估量损失之后再为乙方结算，将产生的费用从乙方的工程款中扣除）。

　　十五、本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份。本合同在双方签字后生效，工程款清后失效。未尽事宜，双方协调解决。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【有关承包合同汇编十篇】相关文章：