有关买卖合同集锦7篇
在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编整理的买卖合同7篇，欢迎大家分享。
买卖合同 篇1
原告: ***，男，汉族，**年*月**日出生，身份证住址：***，身份证号码：***，系***的经营者。
被告一：**，男，汉族，**年**月*日出生，身份证住址：******，身份证号码：****。
被告二：**，女，汉族，**年*月**日出生，身份证住址:****，身份证号码：***。
两被告目前的共同住址是***。
案由：买卖合同纠纷
诉讼请求：
1、请依法判决两被告支付所欠货款人民币***元（*万零*仟**元整），两被告对该欠款负连带责任。
2、请依法判决两被告从起诉之日起按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准支付欠款利息，直至两被告付清全部欠款止。
3、本案全部诉讼费用由两被告承担。
事实和理由：
原告自20xx年开始在**经营**贸易部，被告**和**也是在**镇做装修生意的两夫妻，他们两人20xx年开始在**购买商品房定居。两人多年来经常向原告购买玻璃产品，共欠下货款**元，被告**在20xx年12月28日写下《欠条》对上述欠款加以确认。
两被告是夫妻关系，两人以家庭经营模式一起做生意，共同向原告购买玻璃产品，其二人应共同为欠款的义务主体。而且，两被告没有其他职业，他们的经营收入全部用于家庭生活，所以两被告应该对所欠的货款负有连带责任。
现原告已多次催促两被告还款，但两被告一直拖欠。原告为维护自身合法权益，遂向贵院提起诉讼，请贵院依法支持原告的诉讼请求。
此致
**市第*人民法院
具状人：
年 月 日
买卖合同 篇2
甲方（卖方）：
合同编号：G-0502
乙方（买方）：
签订地点：上海
第一条 红木家具基本情况 （请逐项填写，勿写“同样品”；“验收说明”等内容请在验收后填写）签订时间：________年____月____日
第二条 质量标准：每件红木家具应符合B2385-20 新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。
第三条 付款方式：签订合同后，乙方于____日内付清全额货款，甲方将于收到货款3天内发货。
第四条 甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，甲方应在交货时督促乙方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，乙方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第五条 违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的 10 %向乙方支付违约金。
第六条 购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在 7 天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
第七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事 人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 二 种方式解决：
（一）提交当地仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第八条 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方（签章）：乙方（签章）：
开户银行： 开户银行：
账号：账号：
联系方式： 联系方式
买卖合同 篇3
卖方（简称甲方）：
身份证号码：
买方（简称乙方）：
身份证号码：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的坐落在______市_____区________________________拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_____平方米。（详见土地房屋权证第_______________号）。
第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整（大写：____元整）。本合同签订之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。
第三条付款时间与办法：
1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭（如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及
第六条违约责任甲、乙双方合同签订后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条本合同主体
1、甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________，代表人是____________。
第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式___份。甲方产权人____份，甲方委托代理人一份，乙方一份，____市房地产交易中心一份、________公证处各____份。
第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项：
出卖方（甲方）：
_______年____月____日
购买方（乙方）：
_______年____月____日
买卖合同 篇4
卖方(以下简称甲方)： 身份证号码：
买方(以下简称乙方)： 身份证号码：
甲方根据《中华人民共和国____市房地产管理法》以及国家的相关规定，通过原基改建方式已取得座落于____县水泥厂宿舍楼对面的房屋(门牌号： )所有权，甲方拥有该房屋底楼楼梯间右侧(面向房屋)门面(含楼梯下厕所在内，面积约32平方米)的所有权。 房屋所有权证编号： 国有土地使用权证号： 乙方自愿购买甲方该房屋底楼楼梯间右侧(面向房屋)门面1间(含楼梯下厕所在内),面积约32平方米。
第一条：房屋成交价 双方同意该门面出售总价为74000元(小写)，柒万肆仟圆整(大写)。
第二条：付款方式 乙方分两次付款，
第一次首付甲方现金34000元(小写)叁万肆仟圆整 (大写)给甲方(已于________年____月____日付给甲方)，
第二次于________年____月____日前付清余款40000元(小写)肆万圆整。
第三条：甲方的承诺和保证
1、其合法拥有转让该门面的完全的所有权，在该门面及相关土地使用权上，不存在任何抵押、留臵或其他担保权益，亦不存在正在履行之中的《租赁合同》和其他人的优先购买权。
2、本合同签署之日起，甲方不得采取任何对该门面的权利和权益产生不利影响的措施。
3、本合同签订之日起，甲方将该门面所有权转让乙方。
4、该门面前对应至公路边沿内场坝使用权归乙方，甲方不得以任何方式妨碍乙方使用。
第四条：乙方的承诺和保证
1、按本合同规定的期限向甲方支付转让房款。
2、承担房屋交付后在使用过程中产生的所有风险。
第五条：违约责任 在合同生效后，双方应严格履行合同的各项条款，不得擅自变更和解除。如有违反，应按以下条款由违约方承担违约和赔偿责任。
1、乙方未按本合同规定向甲方支付房款，视为乙方逾期付款，每逾期____日，乙方应按应付而未付价款的万分之五支付违约金，逾期满____日，甲方有权单方解除合同，甲方有权向乙方收取总房款10 %违约金，乙方将房屋归还甲方，甲方将乙方已付房款退还乙方，因此发生的相关费用由乙方承担。
2、本合同生效后，除不可抗力外，甲乙双方不得撤消合同。如因单方原因致使本合同终止，违约方应支付给对方该门面成交价的20%作为违约金。
3、不可抗力系指
第六条：本合同自双方签字之日起生效，未尽事宜双方可另签补充协议，本合同的附件和双方签定的补充协议，为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。
第七条：有关争议
1、本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中华人民共和国法律的管辖。
2、本合同在履行过程中如发生争议，应尽量通过友好协商方式或通过调解解决。若经协商或调解不能达成一致协议时，双方同意均可按以下
(二) (大写数字)种方式解决纠纷：
(一)提交仲裁;
(二)任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
第八条：生效说明 本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
买卖合同 篇5
甲 方：
乙 方： 上海远泰建筑石材有限公司 签订地点：上海 一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
注：以上数量为暂定数量，结算以实际面积结算，单价如上。 二、质量要求技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：
1、 本合同产品乙方均按国家标准进行生产，甲方要求的产品等级见上表中产品等级，乙方所有产品的质量等级、颜色、厚度等均要符合甲方的要求。
2、 因乙方所提供的产品不符合约定的质量要求，乙方应负责及时调换符合需方质量要求的产品并承担由此而发生的相关费用。
3、本合同产品的质量保证期为2年，在质量保证期内，乙方对乙方所提供的产品质量承担保修责任。
4、如甲方超出合同数量，超出部分应提前20天通知乙方。
三、交（提）货地点、方式：上海市青浦区华新镇新府中路
四、运输方式及到达站港和费用负担：由乙方负责。
五、合理损耗及计算方法：本合同产品在交货前的一切损耗及发生的相关费用均由乙方负责。
六、包装标准、包装物的供应与回收：本合同产品在交货之前或之时均应有与之质量相符的妥善包装，且因包装本合同产品而发生的相关费用已包括在本合同价款中。
七、验收标准、方法及提出异议期限：本合同产品的验收标准以本合同第二款第一条约定的内容为准，验收方法以实现合同目的所采用的通常方法为准。
八、随即备品、配件工具数量及供应方法： 无 九、结算方式及期限：
1、 本合同第一款中约定的工程数量均为暂估工程数量，结算时以甲方的实际采购数量乘以本合同与之相对应的产品单价结算。
2、 本合同第一款中约定的暂估工程数量如少于工程实际使用数量时，乙方应负责补足实际用量。 3、 付款方式：
（1） 每月20日提交当月形象进度，次月5日审核完毕，次月25日支付核定进度款的80%，累积支付至合同总价的80%，停止支付。
（2） 在符合预期质量工期目标及竣工资料正确移交后，根据审价报告，累计付至最终结算
总金额的95%。预留5%保修金，（预留保修金不计利息）。
4、 本工程的质量保修期为贰年。
5、本工程提供： 工程款 发票。
十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件： 无
十一、违约责任：按 合 同 法 办 理
十二、解决合同纠纷的方式： 双方协商，协商不成，可向合同签订地人民法院起诉。
特别约定：甲方与乙方已就本合同的条款进行了充分协商并已将本合同及对应的主合同相关条款逐条向乙方作了解释， 现甲、乙双方已全面掌握本合同及主合同所确定的各方 当事人的权利和义务，对签署该合同所产生的责任和法律后果也有了充分认识。
依据甲方与业主（或总承包商）签订的工程承包合同 (简称主合同)，甲方将主合同内部分劳务工程施工分包给乙方，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程施工事项经协商达成一致，订立本合同共同信守，并确认本合同为解决争议时的依据。十三﹑工程工期
1. 乙方应于合同签订后开始进行准备
2. 进场时间发生延缓时乙方应不定期主动与甲方现场代表联络，了解进场时间做好进场施工准备，并应于甲方通知开始24小时内组织施工人员及机具设备、设施进场施工。
3. 乙方应根据甲方的整体工程工期总控计划及现场特定要求（如有）分期或全部完成分包工程，无条件且绝对配合甲方的整体工程工期总控计划要求。
4. 因考虑项目的规模，乙方必须在承接的所有施工楼面根据不同的工程量同时间合理按排人力。十四﹑工程图纸
甲方应在分包工作开工1天前，向乙方提供本合同约定的分包工程图纸一套，同 时乙方应根据现场实际情况进行图纸深化。 十五﹑双方约定
1.甲方按业主（或总承包商）及相关部门要求进行的,涉及到的乙方分包工程项目内容、施工场地的检查。
2.甲方按业主（或总承包商）及相关部门要求进行的,涉及到的乙方分包隐蔽工程验收、工程竣工验收等。 十六﹑施工安全
1. 由于乙方违反安全生产有关规定，或安全措施不力,在接到甲方发出的通知及警告后,乙方必须在甲方规定的时间内纠正及改正,乙方因任何安全事故的责任和发生的费用和损失概由乙方承担及赔偿。
2. 乙方在施工中发生重大伤亡及其他安全事故，应按有关规定立即上报甲方及相关部门，并按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。甲、乙 双方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
3. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消 除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的一切费用， 均由乙方承担。
4. 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求
乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由 甲方承担相应责任及发生的费用。 十七﹑安全防护
乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应。
十八﹑工地保险
1.乙方应为自身施工现场作业人员按有关规定办理意外伤害保险，并支付保险费用。2. 如需由甲方代为乙方办理及支付费用时，乙方同意甲方从应付乙方的任何款项中直接扣除。
十九﹑工地清洁
乙方所有施工人员均能做到落手清并根据甲方规定要求完成其分包工程的每 日场地清洁及垃圾清运工作，甲方、业主（或总承包商）对此等工作不满意时， 乙方在甲方指令及规定时间内后仍未采取有效措施时，甲方有权委托第三方重 新完成，由此产生的一切费用及甲方损失将由乙方承担及赔偿。 二十﹑成品保护
1. 乙方有义务和责任保护其自身及他人完成的任何工作成果，且有义务和责任保护至甲方整体工程竣工验收合格到业主（或总承包商）接收为止。
2. 所有施工必须遵守工程施工规范，且必须被甲方、业主（或总承包商）及有关政府部门或机构认可。
二十一﹑工程资料
乙方必须在规定时间内按照甲方要求提供符合要求的工程资料。 二十二﹑违约责任
按《合同法》办理。 二十三﹑疑义申诉
1.乙方因保留相应资料，在甲方根据主合同向业主（或总承包商）递交索赔意向通知书或其它资料时，乙方应予以积极配合，并出示相应资料。
2.在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据主合同可以索赔的情形时，甲方应该采取一切合理步骤，向业主（或总承包商）主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。
3.当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
4.甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况出现时，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：
1)索赔事件发生后 天内，向甲方发出索赔意向通知；
2)发出索赔意向通知后 报告及有关资料；
3)甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；
4)甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后 要求，视为该项索赔已经认可；
5)当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后 21 天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
5.乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。 二十四﹑争议解决
1.乙方对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主（或总承包商）及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2.乙方自觉接受甲方工程管理人员包括委派的管理人员及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况和施工进度、施工质量、安全施工、文明施工及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。不允许有违抗和任何争吵的事情发生。
3.乙方按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌, 搞好生活区的管理，做好自身责任区的'治安保卫工作。
4.乙方按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。 5.乙方要做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线以及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及罚款。
6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。7. 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
8. 在签定完合同后叁日内，乙方必须提供现场所有施工人员信息，乙方所现场人员身份证复印件，以供总包单位办理综合保险。 二十五﹑质量要求
1. 工程质量要求按照设计施工图纸及说明、甲方质量管理规范及国家现行的相关工程施工验
收规范和标准，和主合同有关质量要求及标准的约定. 二十六﹑其他约定事项：
1、 本合同产品采用分批供应，每批产品的供货日期、数量及品种以甲方通知为准，但应
给乙方合理的准备时间，乙方必须保证按甲方要求的时间按时交货。 2、 在保修期内，属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知后3天
内派人完成修理，乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从有乙方负责。
3﹑当乙方不能按甲方要求的时间节点内供货和施工时，甲方有权终止本合同并有追索乙方赔偿的权利
4﹑乙方进场施工前必须提交施工的专项方案并接受甲方项目部的监管。
5﹑乙方供货到交货地点时，应及时通知甲方对该产品进行验收，只有经甲方、乙方双方签字的验收单才能作为本合同产品的结算依据。
6﹑本合同至双方签字盖章后生效。
7﹑本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均有同等效力。
合同签订日期：年 月日
买卖合同 篇6
售车方（甲方）： 身份证号： 购车方（乙方）： 身份证号：
甲方现有该车车牌号码为 ，发动机号为_____________，车架号为________________（以下称此汽车）。现订立此汽车转让合同及相关事宜如下：
第一条 此汽车概况
此汽车质量：此汽车于__________年__________月登记，检验合格期至__________年__________月，因双方交易车辆为旧机动车车辆，故双方签订此协议时均对此汽车车身外观、配置、发动机工作状况表示认同。
第二条 此汽车交易方式
1、 甲方初期购买此汽车方式为按揭购买，合计共个月付完全部银行贷款，每月支付银行本息元整，截止签订此协议时还剩余共计个月未付银行贷款。
经双方友好协商，此汽车转让价为圆整并从签订本协议起由乙方每月 日前支付银行本息圆整，共计支付 个月。 签订本协议后，乙方必须一次性支付甲方圆整，即时此汽车将归乙方所有，甲方无权干涉。
过户方式：在乙方支付完个月内双方共同到车管所办理车辆过户手续，不得推诿，一切过户费用均由乙方承担。 2、 3、 4、
第三条 责任、权利和义务：
1、 签订本协议时甲方应向乙方提供车辆所有证件；
2、 乙方在购车时应认真检查乙方所提供的车辆证件、手续是否齐全。并且应对购买车辆的功能及外观认真检查、确认。乙方在签订本协议后，负责车辆的维修以及相关费用的缴纳，此汽车造成的一切责任(如：违法处罚、交通事故给第三人造成的一切经济损失)均由乙方承担，在过户之前如需甲方配合的，甲方应积极配合，但不承担任何责任。
3、 若乙方未及时支付银行本息所造成的后果由乙方承担。
4、 若甲方私自将此汽车转让、租借他人，乙方有权提起控诉，一切后果由甲方承担。
第四条 合同争议的解决办法
本合同项发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，提交仲裁委员会仲裁。
第五条 其他
本合同一式两份，买方一份，卖方一份。本合同在双方签字或盖章后生效。合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
买 方： 卖 方： 身份号： 身份号： 联系电话：联系电话： 签订时间：年月日 签订时间：年月日
买卖合同 篇7
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
甲、乙双方本着自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就乙方预订甲方受托出售的二手房屋事宜，达成如下协议：
第一条预订房屋
1．该房屋坐落：________市________区________路_________号__________室
(产权证号：_____________________)
建筑面积：__________平方米，产权人：___________
2．产权及限制状况：
(1)共有状况：_____________(2)抵押状况：___________
(3)租赁状况：_________(4)其他限制状况：________
第二条预订条件
1．房屋总价：____________人民币_________________元；
2．付款方式：______________；
3．交房日期：_____________；
4．户口迁移：________________；
第三条预订期限
预订期限为本协议生效之日起__________天。乙方应于___________年______月_____日之前到甲方营业场所(本市__________区__________路________号)与房屋产权人签署《上海市房屋买卖合同》。
第四条意向金条款
l、乙方同意签署本协议时。向甲方支付意向金人民币______________元，作为甲乙双方履行本协议规定的义务和承诺的担保。在乙方与房屋产权人签署《上海市房屋买卖合同》后，该意向金转为乙方购房款的一部分；
2、在本协议第三条规定的预订期限内，除本条第3款规定的情形外，乙方拒绝按照本协议第二条确定的预订条件与房屋产权人签署《上海市房屋买卖合同》的，甲方有权没收乙方交付的意向金；房屋产权人(包括共有人)拒绝按照本协议第二条确定的预订条件与乙方签署《上海市商品房买卖合同》，或者由于甲方向乙方隐瞒该房屋已存在抵押、出租、查封及其他对乙方购房决定产生影响的重要事实、导致乙方不能或不愿意购买该房屋的，甲方愿意向乙方承担双倍返还意向金的赔偿责任。
3、有下列情形之一，乙方拒绝签署《上海市房屋买卖合同》的，甲方应承担全额返还乙方已支付意向金的责任：(1)乙方与房屋产权人在签署《上海市房屋买卖合同》时，就本协议第二条预订条件以外的房屋买卖主要条款不能达一致的；(2)本协议签署后《上海市房屋买卖合同》签署前，由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。
第五条生效及其他
本协议一式_________份。甲乙双方各持________份，自甲、乙双方签章之日起生效。
甲方(盖章)：________________ 乙方(签字)：_______________
经纪人(签章)：__________________
日期：____________ 日期：_____________
【有关买卖合同集锦7篇】相关文章：