关于委托合同汇编15篇
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的用途越来越广泛，它也是减少和防止发生争议的重要措施。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编精心整理的关于委托合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
关于委托合同1
经甲、乙双方充分友好协商，本着公平、互惠互利、共同发展的原则，双方特依据《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规，达成如下协议：
一、合作事项
甲方委托乙方就j2me （k—java）游戏产品《城市猎人》（名称待定）的开发进行创意细化和绘制一系列相关像素图象的的工作（以下简称劳动成果），像素图像包括两套，大小尺寸要分别符合176*208和128*128两种手机屏幕的标准，甲方购买乙方的劳动成果，甲方向乙方支付费用。
甲方向乙方购买了j2me （k—java）游戏产品《城市猎人》（名称待定）的创意和一系列相关像素图象后，即完全拥有这些劳动成果的版权和使用权，乙方对此不得提出任何异议。
时间进度：乙方必须保证在10月10日（待定）前按照甲方的要求完成全部劳动成果。
支付费用参照第四条规定。
甲乙双方就此合作均对任何可能产生利益损害的第三方进行保密。
二、甲方的权利和义务：
1。 甲方的权利
[1]、甲方有权根据市场发展和自身业务需求，对乙方的劳动成果提出建设性的意见和修改要求，要求乙方对其进行改进、增减和完善。
[2]、如乙方无法按照时间进度要求完成j2me （k—java）游戏产品《城市猎人》（名称待定）的创意和一系列相关像素图象，或乙方的劳动成果达不到甲方的要求，则甲方有权根据实际情况向乙方追讨回合同第四条规定中的第一笔和第二笔款项。
[3]、为适应新的额外机型要求，甲方有权向乙方提出相关像素图像的`移植，费用按照一个机型贰百元人民币的约定价格执行。
2、 甲方的义务
[1]、合同签订后，甲方安排专门人员负责跟进乙方劳动成果的制作过程，随时与乙方交换意见，确保双方的的合作事宜能够顺利进行。
[2]、甲方有义务根据合同要求及时付款，不得拖欠。
三、乙方的权利和义务
１．乙方的权利
[1]、 乙方有权就业务合作出现的争议向甲方提出申诉。
[3]、乙方若有特殊情况，不能如期完成劳动成果，可以向甲方提出延期的申请。
2．乙方的义务
[1]、 乙方保证按照时间进度完成劳动成果并符合甲方的要求。
[2]、如因乙方问题无法按照时间进度完成劳动成果，且乙方又不能提出合理的理由，乙方应如数退还合同第四条规定中的第一笔和第二笔款项。
[3]、 乙方承诺未经甲方同意，保证不得将劳动成果透露给任何第三方，也不能将劳动成果中的任何组成部分用于其他j2me （k—java）游戏产品中。
四、付费
1、乙方完成j2me （k—java）游戏产品《城市猎人》（名称待定）的创意文档，提交甲方并经甲方认可后，甲方同意向乙方支付第一笔费用共1650（玖千）元人民币。
1、 乙方完成j2me （k—java）游戏产品《城市猎人》（名称待定）相关像素图象工作量的30%后，提交甲方并经甲方认可后，甲方同意向乙方支付第二笔费用共1650（玖千）元人民币。
2、 乙方完成全部劳动成果后，提交甲方并经甲方认可后后，甲方同意向乙方支付第三笔费用共2200（玖千）元人民币。
4、支付方式，乙方提供银行账号（乙方的银行账号为：________________________），甲方将费用划入乙方的账户后，乙方应提供给甲方相应的签字收据。
五、保密
甲乙双方保证在合作期间严格遵守双方另行签署的技术保密协议中的条款。
六、合同的变更
经甲乙双方协商一致，应以书面形式（包括：双方签字并盖章的书面协议、或双方就合同履行的事项而相互交换的函件、传真、电传或电子邮件）对本合同做出变更。
七、 违约责任
甲乙双方任何一方违反本合同的，将承担由此造成的一切后果和法律责任。如违约方给另一方带来直接和间接的经济损失和名誉损失，违约方应给另一方进行赔偿。
八、 适用的法律
本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中国法律法规。
九、 解决争议机构
如本合同发生争议，双方应依诚实信用原则进行协商，协商不成的，双方可向北京仲裁委员会申请仲裁。
十、 合同有效期
原则上本合同约定的有效期为签约日开始的12个月止。
十二、其他事宜
1、 其它未尽事宜，由双方友好协商后另行签订文件作为本合同附件，具同等法律效力。
2、 双方需要另行签署技术保密协议。
3、 本合同一式二份，由甲乙双方各执一份，经双方代表人签字或盖章后生效。
甲 方： 北京xx信息技术有限公司
盖 章：
授权代表：
日 期：
乙 方：北京xx软件开发工作室
全体成员签字：
日 期：
关于委托合同2
委托方： (简称甲方)
受托方： (简称乙方)
经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方对如下工程项目进行工程设计，为确保双方利益不受损害，该工作顺利进行，特签订此合同书。
一、建设项目： 。
二、工程地址： 。
三、建筑面积： 平方米。
四、设计要求：效果图 张(董事长办公室 张，前台Logo墙 1 张)、平面布置图 张、地面材质图 张、天花图 张。
五、时间要求：自 年 月 日至 年 月 日完成。
六、付款方式：乙方为甲方完成以上图纸设计后，如甲方确认可以按图委托乙方承担施工任务，并签定建筑工程施工合同，设计图纸不另行计费;如甲方通过并使用乙方的设计方案但未委托乙方承担施工任务，必须支付工程设计费(按50元/M2收取);如甲方未使用我方设计方案，甲方在送图十日内支付人民币 圆整(RMB 元)的设计费用给予乙方补偿。
七、承担责任：甲乙双方须严格遵守国家各项法律法规。甲方为确保乙方正常运转不得干预乙方的`设计活动，乙方须严格保守甲方的商业机密。
八、解决争议的方法：如在执行本合同过程中发生争议，任何一方均可以书面形 式通知另一方，并提出修改意见、内容以及友好解决争议的办法。在30天期间内，如双方没有达成解决争议的办法则任何方均可向法院提起诉讼。
九、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
关于委托合同3
原告杨林，男，1966年5月20日出生，汉族，湘潭市人，住湘潭市岳塘区五里堆晏家塘115号。
委托代理人陈晖，女，1972年3月26日出生，汉族，长沙市人，住长沙市芙蓉区蔡锷中路2号12栋2405房。
被告广州银曼古贸易有限公司，住所地：广州市天河区体育西路维多利广场a座1803号。
法定代表人朱芙蓉，该公司总经理。
原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司委托合同纠纷一案，于__年7月31日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成由审判员过伟国担任审判长、审判员雷达、人民陪审员 傅旭光参加的合议庭，于__年9月15日公开开庭进行了审理，书记员谢艳辉担任法庭记录。原告杨林及其委托代理人陈晖到庭参加诉讼;被告广州银曼古贸易有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告杨林诉称： 年 月 日与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》;根据约定，原告于7月10日当天通过工商银行向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》确认了与原告的加盟合作关系，并对原告开具了《授权书》，授权原告与步步高商业连锁股份有限公司湖南湘潭华隆店洽谈合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟经营的需要完成了全部筹备工作，包括依《授权书》通过代理人有偿取得了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续后，却突然接到步步高华隆店通知：被告正式通知步步高华隆店取消对原告的授权，并授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。原告询问被告，被告承认了上述行为，却没有给原告终止加盟关系的理由。被告的行为严重侵犯了原告的合法权益，请求法院判令被告继续履行合同并负担本案的诉讼费。
原告杨林为支持其诉讼请求，向法庭提交以下证据：
1、 被告单位注册登记资料，证实被告主体资格;
2、 年 月 日原、被告签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》，证实原、被告之间的加盟合作关系;
3、被告出具的《法定代表人身份证明书》，证实原告汇款的依据;
4、工商银行汇款单，证实原告依证据2的约定向被告账户汇入100 000元;
5、 年 月 日被告出具的《收款收据》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系;
6、被告开具的《授权书》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系，确定了加盟经营的位置;
7、原告和步步高商业连锁股份有限公司签订的《百货专柜合同新签审批表》，证实原告依证据2、6已经完成了基本筹备工作;
8、被告开具的另一份《授权书》，证实被告无故终止和原告的加盟合作关系，又授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。
被告广州银曼古贸易有限公司书面辩称：《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，原告要求继续履行合同的要求不符合实际。答辩人有权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。
被告没有向法庭提交证据材料。
以上证据被告广州银曼古贸易有限公司没有到庭质证，因被告在向法庭提交的书面答辩意见中认可原告陈述的事实经过，因此本院对上述证据1-8的真实性、合法性、关联性予以确认。
根据以上认定的证据，以及原告的`陈述和被告的书面答辩意见，本院认定以下事实：
年 月 日，原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》一份，原告依《确认单》之规定向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》，随即被告对原告又开具了《授权书》。原告持被告公司的《授权书》办理了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续。但此后，步步高商业连锁股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授权书》给另一加盟商，终止了原告所持有的《授权书》的法律效力。经原告到步步高商业连锁股份有限公司核实，了解到被告在没有和原告解除加盟关系的前提下，单方取消了对原告的授权，终止了和原告的加盟合作关系，重新对另一加盟商出具了《授权书》，原告对此向被告提出异议，但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起诉，提出如诉称之请求。
本院认为， 年 月 日原、被告双方签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》虽然没有标明合同的名称，但该《确认单》能确定当事人名称、标的和数量，具备合同成立的基本要件，同时《确认单》是被告一方预先拟定的合同条款，原告只能表示全部同意或者不同意，《确认单》可以认定为格式合同;当事人订立合同采取要约、承诺方式，要约到达受要约人时生效，承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，该合同应该认定为生效合同;原告按合同约定支付了100 000元，被告认可了双方的加盟关系，且原告为履行合同完成了基本准备工作，应当认定为要约不得撤销;被告广州银曼古贸易有限公司辩称《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，与本案实际情况不符，被告的辩解意见本院不予采信;《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同;第九十四条规定了在五种情形的条件下当事人可以解除合同，但被告未提供证据证实存在上述五种情形情况的存在。第九十六条规定，对解除合同有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。因此，被告辩称其依据《确认单》中的约定，有权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。经本院审查，《确认单》中对此约定的内容为：“在签订此合作确认单后一个月，被告若无法与原告确认最终合作事宜，则无条件全额无息退还首批货款给原告。”该条款是被告免除其责任、加重原告责任、排除对方主要权利的条款，该条款与《合同法》第四十条的规定相悖，该条款为无效条款，对原告没有约束力，故对被告该辩解意见本院不予采信。被告无正当理由终止加盟合作关系、撤销授权的行为已构成违约，原告请求判令被告继续履行合同并负担本案诉讼费的诉讼请求本院予以支持。据此，根据《中华人民共和国合同法》第十九条、第四十条、第四十一条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百二十五条;最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第一条;《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：
原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司双方于 年 月 日签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》为格式合同合法有效，被告广州银曼古贸易有限公司在本判决生效之日起继续履行合同。
案件受理费100元，由被告广州银曼古贸易有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。
审 判 长 过 伟 国
审 判 员 雷 达
人民陪审员 傅 旭 光
年 月 日
代理书记员 ___
关于委托合同4
甲方：
乙方：
达成协议如下：
一、乙方接受甲方委托，指派管东平律师担任甲方代理人。
二、乙方应依照法律维护甲方合法权益，所指派的律师如因故中途不能执行职务，应负责另行指派律师接替，乙方指派的'律师必须对委托事项认真负责，尽忠职守，自委托之日起完成下列第1、调查取证2、申请仲裁3、提前介入4、法律帮助5、刑事辩护6、本案一审项工作：7、本案二审8、申请执行纠纷一案，聘请乙方律师担任该案代理人，现经双方协商一致，
三、甲方必须真实地向律师陈述案件事实，提供本案有关证据，乙方接受委托后，如发现甲方有捏造事实、弄虚作假的行为，有权终止代理，所收费用不予退还;甲方如无正当理由解除委托合同，所交的费用不予退还。
四、甲方以下列方式交纳律师代理费：一次性支付律师费元于月日之前支付。
五、甲方选择的收费方式确定后，无论乙方通过何种途径(包括诉讼或非诉讼)为甲方追收回债款或维护了甲方的合法权益(即不限于法院执行，包括债务人主动还款等)，均应视为乙方已完成了甲方所委托的工作，甲方应按双方商定的收费方式支付律师代理费。
六、本委托合同一式三份，自签订之日起即具有法律效力，至双方约定的委托事项完结之日终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
关于委托合同5
甲方(广告客户或代理单位)：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
乙方(广告发布单位名称)：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
甲乙双方根据国务院《中华人民共和国广告法》及有关规定，签订本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于____年____月____日至____年____月____日期间发布____ 广告。
二、广告发布媒介为________________________________。
三、单位广告规格为________________________________。
四、广告采用样稿(样带)，未经甲方同意，乙方不得改动广告样稿(样带)。
五、乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有权拒绝发布。
六、广告样稿(样带)为合同附件，与本合同一并保存。
七、广告单价____ 元，加急费____ 元，其他费用____ 元，扣除优惠____ 元，扣除代理费________元，播出(刊登)次数____ ，总计________元。
八、甲方应在____ 年____月____日前将广告发布费付给乙方，付款方式____。
九、违约责任________________。
十、合同纠纷解决方式：(1)由____ 仲裁委员会仲裁；(2)向____ 人民法院起诉。
十一、其他：
十二、广告的编排方式和发布时间表：
十三、本合同一式两份，经双方代表人签字后生效。
甲方：____________________
代表人：________
乙方：____________________
代表人：________
____年____月____日
合同编号：_________
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙双方在平等自愿的基础上，就乙方为甲方提供网络广告服务事宜达成合同如下：
一、合同内容
1．甲方为拓展商务、扩大影响，委托乙方进行网络广告宣传。
2．甲方选择_________广告形式，发布位置：_________，发布时间：_________，投放期限：_________，广告内容：_________，广告超文本链接地址：_________，备注_________。
3．乙方为甲方提供网络广告服务，具体服务内容见附件。
4．在确定发布网络广告工作前，甲方必须将所需资料交给乙方，如因甲方提供资料不全或不及时，造成工作延误，乙方不承担任何责任。
5．如果由于乙方的原因造成工作的延误，由乙方承担责任。
二、甲方的义务
1．在本合同有效期间，甲方负责向乙方提供链接及发布需要的图文信息文件；
2．甲方保证其所提供的链接图文信息文件符合我国广告法律法规的有关规定并且该文件本身并无瑕疵。
三、乙方的义务
1．乙方保证乙方是指定网站的合法所有者和经营者；
2．乙方保证指定网站在本合同的有效期内能够正常运行；乙方保证将甲方提供的图文信息文件置于指定网页的指定位置；乙方保证不包括且不通过乙方网站提供任何被认为或可能认为属于下述内容的材料：
a．中国的法律认为是色情，淫秽或诬蔑的内容；
b．侵犯任何第三方公众形象或隐私的内容；
四、合同金额
经甲、乙双方友好协商，本合同全部金额为_________元人民币整。合同生效之日起3日内，甲方向乙方支付全款合同金额，即_________元人民币整；
五、服务期限
自_________年_________月_________日至自_________年_________月_________日。
六、争议解决
双方因合同的解释或履行产生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均有权向有管辖权的人民法院起诉。
七、知识产权的保护
1．双方使用的所有硬件、软件、程序、密码、商品名、技术、许可证、专利、商标、技术知识等皆归各方所有，另一方对于此无任何权利或利益；
2．双方在本合同有效期间获知的对方的`商业秘密，技术秘密等需双方保密的事项，在合同期间及合同终止后两年内不得向第三方披露或公开；
3．以上第2款并不因本合同的解除、终止、撤销而失效。
八、合同终止
双方按照合同规定的条款履行合同后，即乙方在合同规定的时间内，按照双方协商的广告内容完成甲方的网络广告发布。
任何一方终止合同，需提前10个工作日书面通知对方，并说明正当终止理由，由双方签字代表协商终止合同。
因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能，不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。双方均不承担责任，待条件恢复后，由双方协商确定合同变更内容。
九、附则
未尽事宜，双方协商解决。
本合同附件是本合同不可分割的组成部分，附附件一份。
本合同一式_________份，双方各持_________份，具有同等的法律效力，双方授权代表签字，盖章后生效。
甲方（盖章）：_________甲方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
联系地址：_________联系地址：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
联系电话：_________联系电话：_________
传真：_________传真：_________
电子邮件：_________电子邮件：_________
广告主或广告代理商名称（甲方）：_________
广告发布单位名称（乙方）：_________
甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》及相关法律，法规签订本合同，并共同遵守。
1．甲乙委托乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期间发布第_________期共_________期广告，出版日期每月_________日。
2．广告发布媒介为《_________》杂志。
3．甲方的广告内容和表现形式必须通过乙方的审查，对不符合法律，法规的广告内容和表现形式，乙方应要求甲方做出修改，甲方做出修改前，乙方有权拒绝发布，造成的一切后果由甲方承担。
4．广告样稿作为合同附件，与本合同一并保存。
5．广告单价_________元，设计费_________元，加急费_________元，其它费用_________元，扣除优惠_________元，扣除代理费_________元，刊出次数_________，总计_________元。
6．甲方应在_________年_________月_________日前将广告发布费付给乙方，付款方式_________。
7．广告客户应提供的证明文件：
（1）营业执照以及其他生产，经营资格的证明文件；
（2）对广告中注明认证，专利，获奖，鉴定，注册商标等需提供相应证明文件，对注册统计数据，调查结果等应表明出处并提供相应证明；
（3）确认广告内容真实性及相关的其他证明文件。
8．甲方提供广告资料
（1）广告内容和表达方式必须符合国家有关广告法规的规定和国家有关出版物的标准规定。
（2）提交软片的客户，务请在出片前将设计稿件传真或寄至乙方，经审核通过后再出片。定稿后，请打印一份彩样，并同该广告光盘及软件一起于截稿日前寄送乙方。
（3）需要乙方代为制作广告的广告客户，请将广告稿于截稿日前寄（送）至乙方。
（4）除已注册商标外一律使用简化字。
·广告制作合同 ·小区广告合同 ·电梯广告租赁合同 ·广告刊登合同
（5）广告截稿日为预刊期前_________天。
9．交付广告费用
（1）广告收费见本合同附件（版面价格）。
（2）本刊实行广告费预付制度，广告费须在广告截稿日之前寄（汇）至乙方指定帐号。
（3）广告代理费按国家工商行政管理部门有关规定办理。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
负责人（签字）：_________负责人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
关于委托合同6
甲方：
乙方：湖南XX公司
甲，乙双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就甲方学校校园物业委托给乙方管理订立本合同。
一、物业基本情况
物业类型：校园
座落位置：
建筑面积：22万平方米
二、工作内容
（一）保安工作
（二）绿化工作
（三）清洁工作
（四）水电，门窗，课桌椅，办公台椅的小型维修
三、委托期限
本合同期限自________年____月____日起至201________年____月3____日止。
四、委托费用
甲方每月____日前将委托管理费人民币伍万元付给乙方。
五、甲方的权利与义务
（一）审核乙方拟定的工作计划及规章制度；
（二）对乙方的管理实施日常监督检查，每学期进行一次全面综合考核评定；
（三）在本合同生效起为乙方提供平方米的管理用房，向乙方提供工作时所需的水，电，提供乙方工作时必需的工具，物料存放地点，临时小休的座椅；
（四）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题；
（五）负责收集，整理校园物业管理所需的资料，并将复印件于本合同生效之日起____日内交给乙方；
（六）对乙方工作人员在工作中发生的不文明行为，甲方有权采取措施制止，若因此造成不良后果，追究乙方及直接责任人的责任；
（七）协助乙方做好宣传工作。
六、乙方的权利与义务
（一）按照甲方委托的范围和工作内容，制订各项管理办法，规章制度，实施细则，工作标准，自主开展各项经营管理活动，但不得损害学校，师生的合法权益，获取不当利益；
（二）不得将服务项目进行转包；
（三）提供进驻工作人员花名册及身份证复印件给甲方；
（四）由于乙方原因造成甲方财产损失，由乙方负责赔偿；
（五）按国家的有关规定为在本校服务的员工购买社会保险，并提供福利，员工工资不得低于____市的最低工资标准，按相关规定人员持证上岗；
（六）按本合同规定向甲方收取服务费；
（七）接受甲方的.监督，指导，服从甲方的临时性工作安排，对有关整改的要求要及时进行；
（八）每学期向甲方公开一次管理费用收支账目；
（九）遵守甲方的规章制度，每学期末向甲方上交工作总结；
（十）若出现非乙方责任造成甲方财产损失的，乙方不负赔偿责任。
七、违约责任
（一）由于不可抗拒的因素（如停水，停电）造成有关工作服务质量不能达标，双方应及时协商解决；
（二）甲乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付所造成的经济损失；
（三）甲方违反本合同使乙方未能完成规定的工作内容，乙方有权要求甲方在一定期限内解决。逾期未解决的，有关损失由甲方自负；
（四）乙方违反本合同，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权解除合同，剩余管理费无需支付，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿。
八、附则
（一）未尽事宜由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民提出起诉；
（三）本合同一式两份，双方签字盖章生效，甲，乙双方各执一份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表人：代表人：
签订日期：________年____月3____日
关于委托合同7
委托人：___________
受托人：___________
双方经协商一致，就学校________班未成年学生________的监护事宜达成如下协议：
第一条 委托人委托受托人对________代为履行监护职责。
第二条 受托人履行监护职责的权限与具体要求：__________________。
第三条 委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。
第四条 委托人允许(不允许)受托人将监护职责转委托给第三人。
第五条 受托人有将履行职责情况向委托人报告的义务。
第六条 委托人应当支付的报酬、支付时间及方式：_________________。
第七条 本协议解除的条件：_____________________________________。
第八条 违约责任：_____________________________________________。
第九条 协议争议的解决方式：本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第____种方式解决：
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十条 其他约定事项：_________________________________________。
第十一条 本合同未作规定的，按相关法律、法规的规定执行。
委托人：___(签字) 受托人：______(盖章)
住址：____________ 地址或住所：__________
联系电话：________ 法定代表人：__(签字)
邮政编码：________ 联系电话：____________
邮政编码：____________
协议签订时间：________年________月________日
附：
本委托协议不同于一般的委托合同，委托的事务不只是处理一件或数件具体的只涉及财产方面的事情，而是对未成年学生的全方位监护。受托人不仅要根据委托人的要求处理与监护有关的财产方面的事务，更主要的`是对未成年学生的教育和管理。因此，签订《未成年学生委托监护协议》要特别注意以下几点：
1.对未成年学生的监护委托，不论是特别委托还是概括委托，所有事务的处理都是为了维护未成年学生的利益，但是，根据有关法律法规的规定，有委托下列事务之一的，学生家长或其他监护人必须特别授权：第一，不动产出售、出租或者就不动产设定抵抑权的;第二，价值较大的赠与;第三，数额较大且可能影响委托人利益的和解行为;第四，在处理委托事务中提起仲裁或诉讼的。
2.受托人履行监护职责的具体要求不得违背法律，且在文字表述上应当尽可能地详细、具体，以免发生误解。
3.未成年学生的委托监护可以是有偿的，也可以是无偿的。如果是有偿的，协议必须要有委托监护的报酬及其支付方式的条款，行文也要具体明确，不生歧义。
4.要明确合同双方当事人的违约责任。不管是哪种类型的委托，也不管委托监护是有偿的，还是无偿的，该条款都不能免。实践中的一些无偿监护，由于没明确违约责任，未成年学生的权益得不到充分保护，双方当事人往往因互相不满意而伤了感情，甚至时薄公堂。明确违约责任的方式很多，双方可以约定违约金，也可以约定赔偿金;同时，当事人还可以根据具体情况，就不可抗力和免责事项作出约定。
关于委托合同8
委托方：（以下简称甲方）
受托方：（以下简称乙方）
兹有甲方委托乙方提供代理服务，经甲乙双方协商，现就双方责任及有关事项约定如下：
一、委托事项：
1、项目名称：
2、具体内容及要求：
3、乙方应自年月日至年月日完成该委托项目。
二、代理费用及支付方式：
1、完成约定事项的代理费用为人民币（大写）：
2、上述费用按方式，自约定事项完成后日内支付完毕。
三、甲方义务及责任：
1、甲方应积极配合乙方工作，并提供必要的工作条件。
2、甲方必须如实向乙方提供与委托事项有关的会计凭证、帐册、报表及其他涉税资料，并对其真实性、合法性和完整性负责。
3、甲方不得授意乙方代理人员实施违反税收法律、法规的行为。
4、甲方应按照约定的.条件，及时足额支付代理费，不按约定时间支付的，应按约定代理费金额的‰支付违约金。
四、乙方的义务及责任：
1、乙方接受委托后，应及时委派代理人员为甲方提供约定的服务。
2、乙方委派的代理人员必须对执业中知悉的甲方的商业秘密保密。
3、乙方未完成协议约定事项的，不收取代理费用。
五、协议签订后，双方应认真按约履行，不得无故终止。如有特殊原因确需终止的，提出终止的一方应及时通知另一方。
六、协议履行中如遇情况变化，需变更、补充有关条款的，由双方协商议定。
七、协议履行中如有争议，双方应协商解决，协商不成，可通过诉讼或仲裁方式解决。
八、本协议经双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力。
十、本协议未尽事宜，经双方协商同意后，可另行签订补充协议。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
电话： 电话：
联系人： 联系人：
签订时间： 签订时间：
关于委托合同9
委托人名称：________法定代表人：________地址：____________邮编：________电话：____________
受委托人姓名：________公司职务：____________联系地址：____________身份证号：____________电话：vvvv
授权事项：本公司特授权我公司员工（如非员工则直接写姓名）与______有限公司商谈办理____________________事宜，包括但不仅限于组织参加谈判，拟定文件，签订合同等。
授权期限：自20____年5月1日始，至20____年6月30日止。
特此说明！
委托人法定人签字：（盖章/签字）
公司章：
受委托人签字：
年月日
关于委托合同10
项目委托合同
委托方：
受托方：
委托方委托受托方实施项目。在合法、平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方充分协商一致，就双方合意达成条款如下：
一、受托事项：
委托受托方实施 项目。
二、委托方责任：
1．提供受托方完成项目所必要的条件和环境。
2．提供项目进行中所必须的资料和信息。
3．按本合同约定的价款给受托方付款。
4．未经双方协商一致，不得无故变更合同价款。
5. 不得委托受托方从事违法的委托事项。
6. 其他受托方应履行的义务。
三、受托方责任：
1．在委托方统一管理下，负责委托项目的具体实施。
2．严格按照委托方的要求做好该项目的保密工作。
3．应按照合同约定方式和标准，交付项目实验成果。
4．合同履行期间，不得违反合同约定，遵守项目履行时应遵守的相关法律、法规。
5．承担合同价款取得的相关税费。
6. 承担本项目合同履行期间的设备材料及相关人员的`人身伤害事故的全部法律责任。
7．其他应由受托方承担的义务。
四、相关费用及付款方式：
1、 双方约定本项目服务费用为 万元，项目完成经委托方验收合格后一次性付清。
五、违约责任：
1．委托方应及时提供相应的条件和环境或项目所需资料、信息，由于委托方原因不能完成，委托方负责其后果。
2．如因受托方疏忽出现商业机密泄露问题，受托方应承担其后果，并赔偿委托方相应的经济损失。
3．受托方应按照进度安排执行项目实施计划，如果无故拖延或因能力不足无法完成的应承担其后果，并赔偿委托方经济损失。
4．如果委托方不按合同约定方式付款，受托方有权解除合同。
5．如对项目完成质量发生争议，应由双方共同认可的第三方评判。
六、合同纠纷的解决方式：
合同执行中如果发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如果双方不能协商解决，由乌鲁木齐沙依巴克区人民法院以诉讼方式解决。
七、其它：
1．本合同自签订之日起生效，合同履行期间，双方均不得随意变更或解除合同。
2．如有未尽事宜，双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商，以书面形式做出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。
本合同壹式份甲方执份，乙方执份，从正式签订之日起生效。
委托方：
日期：
受托方：
关于委托合同11
甲方：
代表人：
乙方
依据《中华人民共和国共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托涉及事项，双方经协商一致、签订本合同、信守执行。
一、设计项目：（每项/元）
1、项目价格：
2、项目内容： 公司网站美工设计
3、图片格式： PNG、PDS文件
二、付款方式：
1、乙方开始设计前，甲方支付项目设计费定金20% ；
2、乙方完成项目设计后，甲方结清尾款费用 80% ；
三、设计的时间：
1、样稿图片：乙方在收到预付款后第二个工作日开始设计，初稿设计时间 3-5个工作日；
2、修改图片：根据甲方建议对项目图片进行相应的调整与修改，修改时间2 个工作日；
四、知识产权约定：
1、乙方保证所设计的图片为原创作品，不得侵犯任何人的权利；
2、乙方设计完的作品，甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，所有作品使 用权及设计著作权均归甲方所有，乙方不得以任何形式转让设计作品。
五、双方的权利义务：
甲方权利：
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。
甲方义务：
1、甲方按照合同约定支付相关费用。
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关的资料给乙方，并保证资料的真实性。
乙方权利：
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。
乙方义务：
1、乙方需按甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按合同约定按时交付设计作品。
六、违约责任：
1、甲方在乙方作品初稿王成后终止合同的，应当支付设计验收通过作品的'设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同的，不收取任何设计费用，已收取的定金应全额退还甲方。
3、当图片验稿后，双方有义务保证方案的稳定实施。
七、保密责任：
1、乙方对于所制作的图片承担保密责任，不得任意发表及转让。
2、乙方对于甲方提供的信息资料承担保密责任。
八、不可抗力因素：
甲、乙任何一方由于不可抗力，不能履行合约时，由双方协商解决，确实无法调节，则有仲裁机关或根据合同法办理。
九、合同生效：
本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日。
本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字（盖章）合同一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
甲方代表签名：
地址：
传真：
日期：
乙方（盖章）： 乙方代表签名： 地址： 传真： 日期：
关于委托合同12
客户(甲方):_________
受托人(乙方):___________
为了做好从_______________________________________________________________________的招商工作为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方充分协商，订立本委托代理合同。
第一条委托事务
乙方以甲方的名义推荐______个商业项目，并独立开展招商活动。
第二条委托期限
从_______________________________________________________________________________________
第三条分包(第______项)
(1)乙方不得委托第三人处理委托事务。
(2)乙方委托第三方处理委托事务，必须事先征得甲方同意。第三方处理委托事务时受本合同约束。第三方不得再委托。
第四条费用和支付
(1)在引进具体项目的谈判过程中，甲方应承担______的检验费用。具体:_________。上述金额的支付方式及时间:_________。
(2)乙方办理委托事务时，一切其他费用和损失由乙方自行承担。
第5条报告情况
乙方应每(周/月/季度/半年/年)向甲方书面汇报招商情况。
第六条委托交易结果的交付时间和方式
(1)乙方在办理委托事务的过程中，如遇到有投资意向的商户，必须在___________________________________________________________内向甲方报告
(2)乙方应根据甲方的'通知和要求，在_________________________________________________________________________________________________________________内，将与委托事务有关的所有资料及相关事宜移交给甲方
第七条报酬和支付
乙方的报酬方式以实收资金为基础，具体为:_______。上述金额的支付方式及时间:_________。
第八条双方的权利和义务
一、甲方的义务:
(1)甲方应向乙方提供所有投资信息和政策，以及乙方要求的相关信息，并承诺政策的正确性。如遇政策调整，甲方应及时通知乙方。
(2)甲方应为乙方提供必要的工作设施和设备。具体:_____________。
二.乙方的义务:
(1)乙方在招商活动中必须严格执行中国的相关招商政策。
(2)乙方不得以甲方名义作为代理人从事与招商无关的经济和社会活动..
(3)乙方在招商活动中应保守甲方的投资秘密，不得向任何第三方泄露。
(4)乙方引进的项目必须符合_______的发展规划。
(5)除甲方外，乙方不得从事与甲方代表第三方委托的业务相同或类似的业务。
第九条解除本合同的条件
(1)甲方应提前一个月通知乙方终止本合同，并赔偿乙方相关费用。
(2)在合同有效期内，未经甲方同意，乙方不得提前解除合同..经甲方同意提前解除本合同的，甲方应赔偿相关损失。
第十条违约责任
(1)因乙方交付的委托事务结果不真实或与交付结果有关的一切原因给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方所有直接和间接损失。
(2)一方违反本合同的规定和合同法的有关规定，应赔偿另一方因此遭受的一切直接和间接损失。
第十一条合同争议的解决
如因履行本合同发生争议，双方应协商解决或向合同签订地法院提起诉讼。
第十二条其他
本合同未尽事宜，双方协商补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
本合同共三页，一式两份，双方各执一份。
甲方(盖章):__________
乙方(盖章):__________
代表:________________________________________________
关于委托合同13
委托方：_______________________________（以下简称甲方）
法定代表人：____________________________
统一社会信用代码：______________________
通讯地址：______________________________
联系方式：______________________________
受托方：________________________________（以下简称乙方）
法定代表人：____________________________
统一社会信用代码：______________________
通讯地址：______________________________
联系方式：______________________________
银行户头：______________________________
银行卡号：______________________________
甲方委托乙方加工______________类产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下合同，以供双方共同遵守。
第一条、代加工内容：
甲方委托乙方加工商标为：_______________产品，加工数量、款式、标准等要求由甲方提供。品名、规格、内外包装标准由甲方提供。价格由双方协商确定，另在合同附件（1）上详述。
第二条、甲方责任：
1、无偿许可乙方在委托加工品上使用甲方__________牌商标。
2、按计划分批委托乙方为其加工甲方____________________，商标，玻璃瓶，纸箱等包装由甲方提供；若商标有一切法律纠纷与乙方无关。向乙方提供加工品款式、规格、质量标准、交货时间等。
3、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议。
4、甲方按照甲乙双方确认的样品和标准进行验收货品。
5、合同期满有权无偿收回乙方“__________”牌商标使用权。
6、合同期满或合同终止后，对未使用的标有甲方商标的包装及印刷品进行回购。
7、严守乙方的商业机密。甲方不得将本合同内容及产品价格等泄露给任何第三方。上述加工品的商标与版权归甲方拥有，乙方不得将甲方的委托加工品或仿制给除甲方以外的单位和个人使用或经销。
第三条、乙方责任
1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动，高度重视生产甲方注册商标的产品，保证产品达标，品质优良。
2、乙方为甲方提供商标各种组合、内外包装设计及其它标有商标的包装及印刷品等与甲方委托加工品有关的内容。
3、乙方按照甲方确定的款式、规格、质量标准及交货期限等要求进行生产。不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。
4、乙方供给甲方所有的产品均为质量合格品，产品质量按照国家或企业的相应产品的标准严格执行生产。若乙方生产的产品出现不合格、质量不达标等非甲方因素造成的损失全部由乙方承担并甲方有权无偿收回所有商标使用权和公司名称使用权且终止本合同。
风险告知：受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬。因不可归责于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应的报酬。当事人另有约定的，按照其约定。
5、乙方负责__________________的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量标准要求进行。甲方若需要第三方检验报告需告知乙方，检测费用由甲方自行承担。
6、乙方不得自己或交与除甲方以外的单位和个人销售标有甲方商标的产品。
7、乙方严格管理标有甲方商标的包装及印刷品，防止外流。
8、乙方不得为与甲方产生直接或间接市场竞争的第三方从事代加工；乙方不得将生产的产品授权给或另设立与甲方产生直接或间接市场竞争的第三方为经销商。
9、乙方在上述加工品包装上标注生产厂商名称、厂址，生产许可证号、产品标准号等相关产品法律法规规定的标签。
11、合同期满或合同终止后，乙方不得使用甲方商标及标有甲方商标的包装、印刷品。
12、严守甲方的商业机密。
上述加工品的商标与版权归甲方拥有，乙方不得将甲方的委托加工品或仿制给除甲方以外的单位和个人使用或经销。不得将本合同内容及产品价格等泄露给任何第三方。
第四条、产品价格、付款方式及交货地点：
1、产品价格由双方根据市场实际情况协商确定，并在订单上注明。该价格为产品到达甲方仓库的价格（不含税）。乙方应保证本合同所定价格具有一定的稳定性，当全国产品相关原材料价格涨落在10%以上时，双方应提前一个月根据市场实际情况协商变更价格。
2、甲方提供包装物确定委托加工款式、规格、质量标准后，提前七天用手机短信或传真将生产计划发给乙方，并向乙方支付总货款的50%作为预付款。
3、乙方在发货前要求甲方将货款全部汇入账户后发货。若后期合作进行当中，乙方要求变更账户姓名与账号，须向甲方出具授权变更书并签字加盖公章后生效。
4、交货地点为乙方公司成品车间，装卸货由甲方负责。产品非质量问题或运输破损一概与乙方无关。
第五条、验收标准
双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，作为验收标准。甲方在乙方加工完成2日内必须对产品进行验收和提走。
第六条、保密条、款
甲、乙双方对因本协议的签订和履行而获知的对方的`商业秘密负有保密责任，未经对方书面许可，不得将前述商业秘密公开或以任何形式向第三方披露。上述保密责任期限自本协议生效之日起至有关商业秘密成为公开信息时止。
第七条、违约责任
1、因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每天承担此批货品总价30%的违约金。
2、凡违反本合同之其它各项条、款的，责任方应赔偿人民币5万元给守约方。
3、因甲方提供的商标及授权手续虚假产生的法律责任由甲方承担，甲方赔偿因此给乙方带来的经济损失。
4、甲、乙双方如有一方违约，除追究违约责任外，另一方有权终止本合同。
5、不可抗力：本合同任何一方如遇到所力不能及的事由，以至全部或部分无法履行本合同，则可在下列范围内免除责任。如：地震、战争等确非人力所能抗拒的原因。
风险告知：委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。所谓不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
6、如甲方销售的产品非乙方生产并冒用乙方公司名称和厂址企业标准等，甲方须赔偿乙方5万元人民币并承担相应法律责任；因包装物由甲方提供出现计量不合格甲方需承担相应部门的罚款与乙方无关。
风险告知：有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。该合同为有偿合同。
第八条、合同有效期限
本委托加工合同期限为_____年，自______年____月____日至______年____月____日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。如果双方合作满意，可以于本合同到期前3个月，协商继续合作事宜，经协商，双方同意继续合作时，必须另行签订委托加工合同。
第九条、
合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，协商不成的可向甲方所在地人民法院提交诉讼解决。
第十条、
本合同一式两份共4页，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效，具有相同法律效力。
第十一条、
其它未尽事宜另行协商订立，作为本合同的附件。合同的附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。附件须经甲乙双方签字盖章后才具有法律效力。甲乙双方均承认，已阅读本合同，并同意：本合同为双方关于委托加工合作事宜的所有协议和约定的全部记载。在本合同签订日期之前的所有甲乙双方相关口头和书面协议均视为无效，现以本合同为准。未经双方同意书面修订，单方不得对本合同加以变更。
委托方（公章）：__________________受托方（公章）：__________________
法定代表人（签章）：_____________法定代表人（签章）：_____________
________年______月______日________年______月______日
关于委托合同14
受托方（以下简称甲方）：______________
受托方（以下简称乙方）：______________
一、委托事项：
甲方自愿委托乙方办理房地产抵押贷款，乙方按银行制定的相关条件为甲方办理银行贷款（即甲方与金融机构签订借款合同、抵押合同）。
二、甲方申请贷款所抵押房地产地址、贷款金额、贷款年限
1、甲方申请贷款所抵押房地产位于沈阳市区街（路）巷号房间号建筑面积平方米。甲方申请此房抵押贷款金额人民币（大写）万元，贷款期限（大写）年，贷款种类_______________________________________ 。
2、甲方申请贷款所抵押房地产位于沈阳市街（路）巷门，轴线______________年，贷款种类_______________________________________ 。
三、贷款费用的收取方式（二种）：
1、甲方支付给乙方代办费用按贷款额________________%收取，即人民币（大写）______________________元整，贷款相关费用按凭据计算。
2、甲方一次性支付乙方贷款相关费用（含代办费）合计人民币（大写）_________________________元整，此价格为一次性包死价格并不提供票据。
四、甲方预付乙方贷款相关费用人民币（大写）_______________，待签定银行贷款合同时或银行审批后到房产局办理抵押登记前将剩余费用一次性付给乙方。
五、乙方收到甲方的证件有：
产权证（复印件）契税证（复印件）土地证（复印件）户口本（复印件）身份证（复印件）结婚证（复印件）长期居住证明份交易审批表份买卖合同书份评估报告份企业营业执照副本（复印件）企业代码证（复印件）税务登记证份（复印件）财务报表、税票（复印件）单身证明份收入证明份
六、乙方代办贷款时间（甲方符合银行贷款条件、手续齐全）自甲方与金融机构正式签订贷款合同之日起开始计算约为工作日，如在约定时间内不能按时完成，乙方将退还甲方预交的代办费。
七、乙方在办理委托事项过程中，如因甲方原因导致乙方不能继续履行本协议，乙方有权解除本协议，甲方支付的代办费及预付的`贷款相关费用不予退还，已发生的贷款费用应由甲方另行承担。
八、如果甲方委托乙方为其查询银行征信记录，在银行不良信用记录或提供的手续不是真实有效的，导致贷款不成功，所发生的相关费用及代办费由甲方承担。
九、贷款支付方式：1、转账支票（ ） 2、现金（ ）
十、双方约定的其他事项：
十一、如遇不可抗力因素（包括自然灾害、政治经济等突发事件）致使本协议无法执行时乙方不承担任何责任，本协议自行终止。
十二、甲乙双方在执行本协议过程中如发生争议，应协商解决。协商不成，可通过乙方所在地法院诉讼解决。
十三、本协议经甲、乙双方签字后生效，贷款办理结束后本协议自动终止。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
关于委托合同15
委托人(下称甲方)： (身份证号码 )
地址：
电话： 传真：
受托人(下称乙方)： 律师事务所
地址： 邮编：
电话： 传真：
甲方因 (犯罪嫌疑人姓名) 〔被 公安局(或检察院)羁押在 看守所〕涉嫌 (案由) 一案，委托乙方律师作为(犯罪嫌疑人姓名)的辩护人，提供法律服务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条 委托事项
1. 人民法院一审审判阶段：
① 查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料;
② 会见被告人和与被告人通讯，听取其对案情的陈述和对指控犯罪的意见;
③ 收集或申请收集、调取证据，申请证人出庭作证;
④ 担任被告人辩护人出庭参加庭审，为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
⑥ 担任刑事附带民事诉讼代理人参加刑事附带民事诉讼;
⑦ 征询被告人对一审判决意见，提供相应法律咨询意见。
2.人民法院二审审判阶段：
① 代书上诉状，代为提起上诉;
② 查阅、摘抄、复制本案材料，收集或申请收集调取证据，申请证人出庭作证;
③ 会见被告人和与被告人通讯，听取其对案情的陈述和对一审判决的意见;
④ 担任被告人辩护人出庭参加庭审，为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
⑥ 担任刑事附带民事诉讼代理人参加刑事附带民事诉讼;
⑦ 征询被告人对二审判决意见，提供相应法律咨询意见。
3.申诉阶段：
① 会见申诉人和与申诉人通讯，听取其对案情的陈述和对原审判决的意见;
② 查阅、摘抄、复制本案材料，收集或申请收集、调取证据，申请证人出庭作证;
③ 代书申诉状，代为提起申诉;
④ 担任申诉人辩护人出庭参加庭审，为申诉人进行辩护，维护申诉人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
甲方委托乙代上述 项代理工作，乙方接受委托。
第二条 聘请律师
甲方聘请乙方 (律师姓名) 律师为(犯罪嫌疑人姓名)的`辩护人，乙方同意指派 。
第三条 甲方义务
1. 甲方应当真实、客观、全面地向乙方律师介绍情况，为乙方律师办理案件提供帮助。
2. 甲方应当按照本合同约定按期、足额向乙方支付代理费用。
第四条 乙方义务
1. 乙方律师应当严格按照律师职业道德和执业规范履行职务，勤勉尽责，认真了解案情，提供法律咨询意见和法律帮助。
2. 乙方律师应当严格保守办案过程中所知悉的商业秘密和个人隐私。
3. 乙方律师应当与甲方保持密切联系，及时通报工作进展情况，及时会见犯罪嫌疑人。
第五条 律师费用
甲、乙双方经协商同意按以下标准结算律师费用(选择项)：
1. 计时收费
乙方律师每人每一标准工作小时计收人民币 元。
乙方律师每月三十日向甲方提交《律师标准工作小时计费单》，填报完成工作内容、计费时数和付费金额，甲方确认无误，应当在次月五日前将律师费汇寄乙方账户，甲方对《律师标准工作小时计费单》如有异议应及时通知乙方，予以确认。
2. 计件收费
本案律师费为人民币 元，一次性支付， 甲方应于本合同签订之日起日内全额支付乙方。
本案律师费为人民币 元， 分期支付， 甲方应于本合同签订之日起
日内支付第一笔律师费计 元;于 (双方约定的支付条件)时，支付第二笔律师费，计 元;于(双方约定的支付条件)时，支付第三笔律师费计 元。
3. 关于费用的其他约定
乙方律师办理委托事项在北京市区以外的差旅费用由甲方凭票据另行支付，实报实销。
4.甲方支付的律师费用在乙方没有其他书面指令的情况下，应当汇入乙方下述银行账号：
开户行：
开户单位：
帐号：
乙方收到后，应当向甲方开具专用发票。
第六条 工作联系
在本协议履行过程中，甲方、乙方指定的工作联系人分别为：
甲方联系人： 联系电话：
乙方联系人： 联系电话：
第七条 合同变更
本合同如果需要补充、变更或终止，双方应当另行协商，签订新的合同。
第八条 合同解除
1. 甲乙双方经协商同意，可以解除本合同。
2. 如果犯罪嫌疑人拒绝乙方律师继续为其进行辩护，提供法律服务，本合同解除，依约所收费用不予返还。
3. 如果乙方律师发现犯罪嫌疑人故意隐瞒事实，或者要求乙方律师帮助其隐匿、毁灭、伪造证据或者串供、要求乙方律师帮助其威胁、引诱证人改变证言或者作伪证以及其他干扰司法机关诉讼活动和违反律师执业规范和职业道德的行为 ，乙方有权解除本合同，所收律师费用不予返还。
4.乙方在履行本合同过程中，发现与乙方正在办理的案件已经或可能存在客户利益冲突的情况，乙方有权通知甲方解除本合同。本合同自甲、乙双方签订
解除本合同的协议或自乙方通知甲方时解除。
第九条 违约责任
甲方未按本合同向乙方支付律师费用，乙方有权终止代理工作，已收律师费用不予退还。如果乙方已经完成辩护阶段的全部工作，乙方有权要求甲方如约缴清律师费用。
乙方无故终止本合同，所收律师费用应全部退还甲方。
第十条 争议解决
在履行本合同过程中，甲、乙双方发生争议，应当协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。
第十一条 合同生效
本合同自甲、乙双方签订之日起生效，至委托事项办理终结时终止。
第十二条 合同文本
本合同正本一式二份，由甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
第十三条 本合同于 年 月 日在 签订。
甲方(盖章或签字)： 乙方(盖章)：
代表人签字：
【委托合同】相关文章：
产品委托合同11-15
最新委托合同11-24
保洁委托合同01-10
检验委托合同02-26
项目委托合同06-18
拆迁委托合同07-14
公司委托合同07-16
物业委托合同07-16
律师委托合同07-16
委托合同协议01-23