团文网>事务文书>合同>委托合同>项目委托设计合同

项目委托设计合同

时间:2023-11-02 18:30:34 委托合同 我要投稿
  • 相关推荐

项目委托设计合同

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,越来越多的场景和场合需要用到合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编整理的项目委托设计合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

项目委托设计合同

项目委托设计合同1

  合同编号:

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国经济合同法》,根据本项目的建筑特点和工程整体造价,结合当地的消费水平以及甲方的设计要求及投资情况,甲方委托乙方就 项目进行室内外装饰工程设计。经过双方友好协商,达成下列协议条款:

  第一章 项目概况

  第一条 工程项目名称:

  第二条 工程项目地点:8

  第三条 工程项目规模:

  第四条 工程项目投资总额:

  第二章设计范围

  第五条 项目平面流程设计:即项目流程功能布局整合设计。

  第六条 项目工程基础平面设计:包含健身区、男女浴区、泳池区、等设计、

  第七条 项目室内装饰工程效果图:包含走廊、男浴区、女浴区、健身区、等部位效果图。

  第八条 项目室内装饰工程施工图:包含平面、顶面、立面、剖面图、装饰节点详图。

  第三章 设计内容

  第九条 平面流程设计

  甲方提供项目对应的原始平面图,乙方依据约定时间按时提供设计范围内的平面设计图。

  第十条 效果图设计阶段:乙方提供设计范围内走廊、男浴区、女浴区、健身区、等部位效果图。

  第十一条 施工图阶段:乙方提供效果图设计方案,经甲方审核认可后,乙方进行全部施工图纸设计,即设计范围内相关的面平、立面、顶面、剖面图,包括细部大样图。施工图纸A2 A3。

  第四章 设计期限

  第十三条 项目平面流程设计自签订合同之日起 日完成。

  第十四条 效果图设计:平面流程设计甲方认可后日完成。

  第十五条 施工图设计:项目平面流程设计定稿后 日,根据施工进度,分阶段完成。

  第五章 设计费及付款方法

  第十六条 设计费:总设计费 万元人民币。

  第十七条 付款办法:

  本合同签订之日起三日内,甲方向乙方支付总设计费的百分之三十,暨 万元人民币。平面流程设计、效果图完成交付甲方,甲方支付乙方总设计费的百分之五十,暨 元人民币。施工图设计完成,立面、顶面图完成,细部大样图完交付甲方,甲方支付乙方总设计费的百分之二十,暨 万元人民币。

  第六章 双方责任

  第十八条 甲方责任

  (一)甲方应及时向乙方提交相关原始资料及文件,须以书面形式说明设计要求,并对其完整性、正确性、及时性负责。

  (二)甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对提交资料有较大修改,须及时提前征得乙方同意, 因修改设计造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

  (三)合同履行期间,甲方单方提出解除合同的,乙方未开始设计工作不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  (四)甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费。

  (五)甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时,甲方应支付赶工费。

  (六)甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。

  (七)甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。

  (八)甲方接到乙方提交的方案设计后应及时在 7 天内审核并书面答复乙方。否则乙方可视甲方已经同意。

  第十九条 乙方责任

  (一)乙方必须根据本合同规定,按时、按质、按量向甲方提供设计图纸文件。由于乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分只二。

  (二)乙方负责设计交底和辅助解决施工技术问题。在不影响工程总造价和设计周期的情况下,乙方应尽量满足甲方对设计提出的修改要求。如遇重大问题,双方协商解决。

  (三)在施工过程中,如原设计与施工发生矛盾或出现无法实现原设计的.情形,乙方须在征得甲方同意后,重新提供合理设计方案。

  (四)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费机额相等。

  (五)合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应全额返还首付设计费,还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

  (六)乙方交付设计文件后,应参加有关部门的设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。

  (七)乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。

  (八)乙方向甲方提供详细的项目资料图纸,并以书面形式说明设计要求。

  第八章 争议的解决

  第二十九条 本合同的订立、效力、解释、执行和争议的解决,均受中华人民共和国法律的管辖。

  第三十条 凡因执行本合同所发生的一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决,双方可按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁;双方均可向各方本地人民法院提起诉讼。双方均可向本地人民法院起诉,诉讼费由败诉方负担。

  第三十一条 在仲裁期间,除有争议的事项外,双方应继续履行本合同规定的其他条款。

  第九章 合同生效及其他

  第三十二条 甲方要求乙方派专人长期驻现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同或施工委托管理合同。

  第三十三条 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。

  第三十四条 本合同项目中,装饰材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。

  第三十五条 本合同及合同附件经双方盖章,并且双方法人代表或授权代表签署后,立即生效。设计图纸经双方盖章确定生效。

  第三十六条 本合同由甲、乙双方盖章签字后立即生效。设计工作完成,工程竣工验收合格并结清设计费后,本合同失效。

  第三十七条 本合同(包括合同附件、补充合同)一式贰份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力。

  委托方(甲方): 受托方(乙方):

  公司:公司:

  代表人:电话:日期:

  代表人: 电话: 日期:

项目委托设计合同2

  需方(甲方):

  联系人:

  电话: 传真:

  供方(乙方):

  联系人:

  电话:传真:

  合同编号:

  签约日期:

  一、供需双方确认本合同采购内容:

  序号

  名称

  规格型号

  生产厂家

  厂牌或品牌

  数量

  单位

  单价

  金额

  交货日期

  备注

  附页()

  合同总金额:人民币(大写)壹佰柒拾元整(税率:16%)

  二、质量、技术要求及保证:

  1、供方必须严格按合同约定的内容保质保量提供产品,因提供虚假或伪劣产品造成对需方的损失或引起的各种事故,供方应承担全部责任,同时处以合同金额10倍的罚款。

  2、供应有质量等级要求产品的'供方,提供产品时必须附带产品合格证、相关质量证明文件等资料。

  3、代理商提供的产品需符合原厂质量和技术标准,必要时提供相关的质量、技术文件以及质保证书。

  4、非标产品双方需另外签订技术协议,产品质量及技术要求按协议内容执行。

  三、包装要求:

  1、要求使用防潮、防湿、防撞击等适合产品运输特性的包装并附“货物装箱清单”,因包装不当造成运输等方面的损失由供方承担;

  2、供应静电敏感器件的供方必须使用满足防静电要求的内包装并标贴“静电敏感”标识或标志。

  四、运输及交货地点:

  1、运输方式:航空□ 快递□ 物流□ ;

  2、交货地点:需方指定的收货点。

  五、验收约定:需方按供方产品技术、质量标准/手册或技术协议在需方验收,验收不合格由需检验部门出具或提供不合格证明,供方无条件接受退货或负责换货。

  六、发票和付款方式:货到验收合格后供方开具 增值税□ 普通□ 发票后付款。

  六、违约或供需双方责任:

  1、供方务必在合同约定的交期内供货,如供方延期交货,则每延误一周需方向供方扣除货款金额5%的违约金,如供方延期交货一月以上,则需方有权解除合同并保留追诉供方延期交货造成对需方损失的权力;

  2、因需方原因中途变更合同内容或解除合同,需提前十日通知供方并取得供方的同意,如双方不能达成一致由此造成的损失由需方承担。

  七、保密要求:本合同容易未经需方允许,不得透漏第三方。

  八、本合同双方签字、盖章生效,一式两份,双方各执一份,传真、复印件与原件具有同等效力,合同附页、技术协议等合同附件双方签字盖章后是合同的有效组成部分,具有同等法律效力。

  九、其它约定事项:合同未尽事宜和合同争议双方友好协商解决,协商不成的,则通过需方所在地司法部分公诉解决。

  需方:

  委托代理:

  地址:

  电话:

  开户行:

  账号:

  税号:

  供方:)

  委托代理:

  地址:

  电话:

  开户行:

  账号:

  税号:

项目委托设计合同3

  甲方:

  乙方:____律师事务所

  依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就周口市淮阳县招商引资所用电子名片制作设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

  一、委托项目

  淮阳县招商引资领导电子名片

  二、项目设计时间

  自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效,协议生效后

  三、费用结算

  1.此项目设计费,共计人民币元整;设计预付款为人民币5000.00元整,大写人民伍仟元整。

  2.当甲方确认最终设计稿件后,乙方向甲方提交设计的矢量电子文件时,甲方向乙方支付剩余费用为人民币5000.00元整,大写人民伍仟元整。

  四、作品提交形式

  甲方定稿并付清所有设计费后,乙方向甲方提交设计电子文档五份份,制作的电子名片五份供500.00张。

  五、甲、乙双方的权利和义务

  1.甲方承诺,本协议中甲方所要求制作的信息内容符合国家法律规定和社会公共利益。

  2.甲、乙双方指派专人代表负责此电子名片设计的联络协调工作。甲方在此合同生效后向乙方提供与此电子名片设计相关的背景资料。

  3.乙方在规定时间内向甲方提交标志设计初稿。

  4.甲方收到乙方设计的初稿后,及时向乙方反馈修改建议,乙方收到建议后及时调整修改。

  5.甲方确认设计稿件后,乙方向甲方提交矢量电子文件一份;同时甲方向乙方支付剩余设计费。

  六、知识产权约定

  1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方将作品著作权转让给甲方 (需另外签订著作权转让协议);但乙方享有署名权并保留用于参展,评选,展示的权利。

  2.甲方在未付清所有委托设计费用之前,作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。甲方付清所有设计费后,乙方不得把此设计方案交给任何第三方使用。

  3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  七、违约责任

  协议在下述情形下可以解除:

  (1)自协议签订之日起,乙方已经展开设计工作,如甲方提出终止协议,甲方支付给乙方的设计定金,乙方不退还;如乙方提出终

  止合同,甲方支付给乙方的'设计定金,乙方退还给甲方。

  (2)在乙方提交给甲方的设计初稿得到甲方认可后的时间里,乙方已经全面展开印刷应用的设计制作工作,甲方如提出终止协议,甲方需要支付乙方全额的设计费用。

  八、争议解决

  凡因订立,解释,履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;当事人不愿协商解决或者协商不成,可由一方提交该方住所地法院处理。

  本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,由双方签字盖章有效。(合同未尽事宜,双方本着友好原则进行协商)。

  甲方: 乙方:

  时间: 时间:

项目委托设计合同4

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国经济合同法》,根据本项目的建筑特点和工程整体造价,结合当地的消费水平以及甲方的设计要求及投资情况,甲方委托乙方就项目进行室内外装饰工程设计。经过双方友好协商,达成下列协议条款:

  第一章 项目概况

  第一条 工程项目名称:

  第二条 工程项目地点:

  第三条 工程项目规模:

  第四条 工程项目投资总额:

  第二章 设计范围

  第五条 项目平面流程设计:即项目流程功能布局整合设计。

  第六条 项目工程基础平面设计:包含健身区、男女浴区、泳池区、等设计、

  第七条 项目室内装饰工程效果图:包含走廊、男浴区、女浴区、健身区、等部位效果图。

  第八条 项目室内装饰工程施工图:包含平面、顶面、立面、剖面图、装饰节点详图。

  第三章 设计内容

  第九条 平面流程设计

  甲方提供项目对应的原始平面图,乙方依据约定时间按时提供设计范围内的平面设计图。

  第十条 效果图设计阶段:乙方提供设计范围内走廊、男浴区、女浴区、健身区、等部位效果图。

  第十一条施工图阶段:乙方提供效果图设计方案,经甲方审核认可后,乙方进行全部施工图纸设计,即设计范围内相关的面平、立面、顶面、剖面图,包括细部大样图。施工图纸A2A3。

  第四章 设计期限

  第十三条 项目平面流程设计自签订合同之日起 日完成。

  第十四条 效果图设计:平面流程设计甲方认可后 日完成。

  第十五条 施工图设计:项目平面流程设计定稿后 日,根据施工进度,分阶段完成。

  第五章 设计费及付款方法

  第十六条 设计费:总设计费 万元人民币。

  第十七条 付款办法:

  本合同签订之日起三日内,甲方向乙方支付总设计费的百分之三十,暨 万元人民币。平面流程设计、效果图完成交付甲方,甲方支付乙方总设计费的百分之五十,暨元人民币。施工图设计完成,立面、顶面图完成,细部大样图完交付甲方,甲方支付乙方总设计费的百分之二十,暨 万元人民币。

  第六章 双方责任

  第十八条 甲方责任

  (一)甲方应及时向乙方提交相关原始资料及文件,须以书面形式说明设计要求,并对其完整性、正确性、及时性负责。

  (二)甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对提交资料有较大修改,须及时提前征得乙方同意,因修改设计造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

  (三)合同履行期间,甲方单方提出解除合同的,乙方未开始设计工作不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  (四)甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费。

  (五)甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时,甲方应支付赶工费。

  (六)甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。

  (七)甲方应保护乙方的'设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。

  (八)甲方接到乙方提交的方案设计后应及时在 7 天内审核并书面答复

  乙方。否则乙方可视甲方已经同意。

  第十九条 乙方责任

  (一)乙方必须根据本合同规定,按时、按质、按量向甲方提供设计图纸文件。由于乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分只二。

  (二)乙方负责设计交底和辅助解决施工技术问题。在不影响工程总造价和设计周期的情况下,乙方应尽量满足甲方对设计提出的修改要求。如遇重大问题,双方协商解决。

  (三)在施工过程中,如原设计与施工发生矛盾或出现无法实现原设计的情形,乙方须在征得甲方同意后,重新提供合理设计方案。

  (四)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费机额相等。

  (五)合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应全额返还首付设计费,还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

  (六)乙方交付设计文件后,应参加有关部门的设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。

  (七)乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。

  (八)乙方向甲方提供详细的项目资料图纸,并以书面形式说明设计要求。

  第八章 争议的解决

  第二十九条 本合同的订立、效力、解释、执行和争议的解决,均受中华人民共和国法律的管辖。

  第三十条凡因执行本合同所发生的一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决,双方可按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁;双方均可向各方本地人民法院提起诉讼。双方均可向本地人民法院起诉,诉讼费由败诉方负担。

  第三十一条 在仲裁期间,除有争议的事项外,双方应继续履行本合同规定的其他条款。

  第九章 合同生效及其他

  第三十二条 甲方要求乙方派专人长期驻现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同或施工委托管理合同。

  第三十三条 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。

  第三十四条 本合同项目中,装饰材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。

  第三十五条 本合同及合同附件经双方盖章,并且双方法人代表或授权代表签署后,立即生效。设计图纸经双方盖章确定生效。

  第三十六条 本合同由甲、乙双方盖章签字后立即生效。设计工作完成,工程竣工验收合格并结清设计费后,本合同失效。

  第三十七条 本合同(包括合同附件、补充合同)一式贰份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力。

  委托方(甲方): 受托方(乙方):

  公司: 公司:

  代表人:

  电话:

  日期:

项目委托设计合同5

  工程名称:_________

  工程地点:_________

  合同编号:_________

  勘察设计证书等级:_________

  发包方:_________

  法定住址:_________

  法定代表人:_________

  职务:_________

  委托代理人:_________

  身份证号码:_________

  通讯地址:_________

  邮政编码:_________

  联系人:_________

  电话:_________

  传真:_________

  帐号:_________

  电子信箱:_________

  承包方:_________

  法定住址:_________

  法定代表人:_________

  职务:_________

  委托代理人:_________

  身份证号码:_________

  通讯地址:_________

  邮政编码:_________

  联系人:_________

  电话:_________

  传真:_________

  帐号:_________

  电子信箱:_________

  发包方委托承包方进行_________勘察设计任务。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察设计工作,经双方协商一致,就本工程_________勘察设计阶段的工作签订本合同,共同遵守。

  第一条 本合同签订依据

  1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  3.建设工程批准文件。

  第二条 勘察设计依据

  1.发包方给承包方的委托书或勘察设计中标文件。

  2.发包方提交的基础资料。

  3.承包方采用的主要技术标准是:_________。

  第三条 合同文件的优先次序

  构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

  1.合同书;

  2.中标函(文件);

  3.发包方要求及委托书;

  4.投标书。

  第四条 工程概况

  1.工程名称:_________。

  2.工程建设地点:_________。

  3.工程规模、特征:_________。

  4.工程勘察设计任务委托文号、日期:_________。

  5.工程勘察设计任务(内容)与技术要求:_________。

  6.承包方式:_________。

  7.预计勘察设计工作量:_________。

  第五条 发包方向承包方提交的有关资料及文件:

  ┌───┬───────┬───┬─────┬────────────┐

  │ 序号 │资料及文件名称│ 份数 │ 内容要求 │提交时间│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │ 1│设计任务书│││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │ 2│可行性研究报告│││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │ 3│选址报告│││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │ 4│原料│││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │ 5│资源报告│││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │ 6│燃料协议文件 │││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │ 7│水电协议文件 │││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │ 8│运输协议文件 │││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │ 9││││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │││││xxxx年xx月xx日│

  └───┴───────┴───┴─────┴────────────┘

  第六条 承包方向发包方交付的勘察设计文件:

  ┌───┬───────┬───┬─────┬────────────┐

  │序号│资料及文件名称 │份数 │内容要求 │提交时间│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │││││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │││││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │││││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │││││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │││││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │││││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │││││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │││││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │││││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │││││xxxx年xx月xx日│

  ├───┼───────┼───┼─────┼────────────┤

  │││││xxxx年xx月xx日│

  └───┴───────┴───┴─────┴────────────┘

  第七条 工期

  本工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日完工,工期为_________天。由于发包方或承包方的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第十二条规定执行。

  第八条 收费标准及支付方式

  1.本工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包方、承包方另行议定。

  2.本工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包方应向承包方支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

  3.本合同生效后,发包方按下表约定分_________次向承包方预付(或支付)工程费,发包方不按时向承包方拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费_________%的滞纳金。

  ┌───────┬──────────────┬────────┐

  │拨付工程费时间│占合同总额(工程进度)百分比│金额人民币(元)│

  ├───────┼──────────────┼────────┤

  │ xxxx年xx月xx日│%│元│

  ├───────┼──────────────┼────────┤

  │ xxxx年xx月xx日│%│元│

  ├───────┼──────────────┼────────┤

  │ xxxx年xx月xx日│%│元│

  └───────┴──────────────┴────────┘

  第九条 变更及工程费的调整

  1.本工程进行中,发包方对工程内容与技术要求提出变更,发包方应在变更前_________天向承包方发出书面变更通知,否则承包方有权拒绝变更;承包方接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包方收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包方经济支出和损失,由发包方承担。

  2.变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:_________。

  第十条 双方责任

  1.发包方责任

  (1)发包方按本合同规定的内容,向在承包方提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

  (2)发包方委托勘察工作的,在勘察工作开展前,应提出勘察技术要求及附图。

  (3)发包方委托初步设计的,在初步设计前,应提供经过批准的设计任务书、选厂报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料。

  (4)发包方委托施工图设计的,在施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。

  (5)发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,承包方按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延;发包方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,承包方有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

  (6)发包方变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成承包方勘察设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包方应按承包方所耗工作量向承包方支付返工费。

  (7)在未签订合同前发包方已同意,承包方为发包方所做的各项勘察设计工作,发包方应支付相应勘察设计费。

  (8)在合同履行期间,发包方要求终止或解除合同,承包方未开始勘察设计工作的,不退还发包方已付的定金;已开始勘察设计工作的,发包方应根据承包方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段勘察设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段勘察设计费的全部支付。

  (9)发包方必须按合同规定支付定金,收到定金作为承包方勘察设计开工的标志。未收到定金,承包方有权推迟勘察设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。

  (10)发包方应按本合同规定的金额和日期向承包方支付勘察设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且承包方提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,承包方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包方。发包方的上级或勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包方均应支付应付的勘察设计费。

  (11)发包方要求承包方比合同规定时间提前交付勘察设计文件时,须征得承包方同意,不得严重背离合理勘察设计周期,且发包方应支付赶工费。

  (12)发包方应为承包方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

  (13)发包方应当将工程勘察设计业务委托给具有相应工程勘察设计资质证书且与其证书规定的业务范围相符的承包方。

  (14)发包方原则上应将整个建设工程项目的设计业务委托给一个承包方,也可以在保证整个建设项目完整性和统一性的前提下,将设计业务按技术要求,分别委托给几个承包方。发包方将整个建设工程项目的设计业务分别委托给几个承包方时,必须选定其中一个承包方做为主体承包方,负责对整个建设工程项目设计的总体协调。

  (15)发包方在委托业务中不得收受贿赂、索取回扣或者其他好处。

  (16)发包方不得指使承包方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。

  (17)发包方不得以低于国家规定的最低收费标准支付勘察设计费或不按合同约定支付勘察设计费。

  (18)未经承包方许可,发包方不得擅自修改勘察设计文件,或将承包方专有技术和设计文件用于本工程以外的工程。

  2.承包方责任

  (1)应按照现行的标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

  (2)勘察设计合理使用年限为_________年。

  (3)负责对外商的勘察设计资料进行审查,负责该合同项目的勘察设计联络工作。

  (4)承包方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包方勘察设计错误造成工程质量事故损失,承包方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的勘察设计费,并根据损失程度向发包方支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的_________%。

  (5)由于承包方原因,延误了勘察设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。

  (6)合同生效后,承包方要求终止或解除合同,承包方应双倍返还发包方已支付的定金。

  (7)承包方交付勘察设计文件后,按规定参加有关上级的勘察设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包方按合同规定时限交付勘察设计文件一年内项目开始施工,负责向发包方及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,承包方仍负责上述工作,可按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

  (8)承接部分设计业务的承包方直接对发包方负责,并应当接受主体承包方的指导与协调。

  (9)承包方必须持有由建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书或工程设计资质证书,在证书规定的业务范围内承接勘察设计业务,并对其提供的勘察设计文件的质量负责。

  (10)承包方应当自行完成承接的勘察设计业务,不得接受无证组织和个人的挂靠。经发包方同意,承包方也可以将承接的勘察设计业务中的一部分委托给其它具有相应资质条件的分承包方,但须签订分委托合同,并对分承包方所承担的业务负责。分承包方未经发包方同意,不得将所承接的业务再次分委托。

  (11)承包方可以聘用技术劳务人员协助完成承接的勘察设计业务,但必须签订聘用合同。

  (12)外国勘察设计单位及其在中国境内的办事机构,不得单独承接中国境内建设项目的勘察设计业务。承接中国境内建设项目的勘察设计业务,必须与中方勘察设计单位进行合作勘察或设计,也可以成立合营单位,领取相应的勘察设计资质证书,按国家有关中外合作、合营勘察设计单位的管理规定和本规定开展勘察设计业务活动。

  (13)承包方不得以低于国家规定的最低收费标准进行不正当竞争承接勘察设计任务。

  (14)承包方不得采用行贿、提供回扣或给予其它好处等手段进行不正当竞争。

  (15)承包方不得违反规定程序修改、变更勘察设计文件。

  (16)承包方不得使用或推荐使用不符合质量标准的材料或设备。

  (17)未经发包方同意,承包方不得擅自将勘察设计业务分委托给第三方,或者擅自向第三方扩散、转让发包方提交的产品图纸等技术经济资料。

  第十一条 工程勘察设计版权

  本工程的勘察设计版权全部属承包方所有,发包方有责任对此给予保护,不得将本工程的勘察设计造型、勘察设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用,亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

  第十二条 违约责任及违约金

  1.发包方不履行合同,无权请求退还定金。承包方不履行合同,应当双倍返回定金。

  2.发包方不能按时提供建设项目审批文件和勘察设计基础资料,或因资料原因影响承包方勘察设计进度或造成勘察设计修改,承包方除可推迟交付勘察设计文件日期外,发包方应按承包方实际损失的工日,以日产值_________元计算,增补勘察设计费。

  3.发包方因故要求变更勘察设计,经承包方同意后,除勘察设计文件交付时间另议外,发包方应按承包方实际返工修改工日,增付勘察设计费。

  4.发包方因故要求停止勘察设计时,应及时用书面通知承包方,承包方应立即停止勘察设计,发包方已付的定金不予偿还,定金不足勘察设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。

  5.发包方报请初步勘察设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,承包方已收的定金和勘察设计费不予退回。

  6.由于承包方的勘察设计错误,给发包方造成较大经济损失时,承包方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给发包方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

  7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由双方商定,每逾期一天,发包方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,发包方付给承包方该阶段勘察设计费的_________%(经批准生效)。

  8.发包方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过_________元。

  9.承包方不及时到现场处理有关勘察设计问题,不及时按审批机关意见修改勘察设计时,每影响一天应减付勘察设计费1%。

  第十三条 勘察设计的修改和停止

  1.发包方因故要求修改工程的勘察设计,经承包方同意后,除设计文件交付时间另定外,发包方应按承包方实际返工修改工日,每工日按_________元增付勘查设计费,或按勘察设计阶段中返工的工作量百分比计算。

  2.原定任务书如有重大变更而重作或修改勘察设计时,须具有勘察设计审批机关或勘察设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的勘察设计费用的支付,按前条办法计算。

  3.发包方因故要求中途停止勘察设计时,应及时用书面通知承包方,已付勘察设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清勘察设计费,同时结束合同关系。

  第十四条 材料设备供应

  1.发包方、承包方应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包方、承包方代表共同验收认可,如与勘察设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包方、承包方代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包方的,则责任自负;原因是发包方的,则应向承包方支付停、窝工费。

  2.承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,增减的费用由发包方、承包方商定。

  第十五条 报告、成果、文件检查验收

  1.由发包方负责组织对承包方交付的报告、成果、文件进行检查验收。

  2.发包方收到承包方交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包方已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包方的报告、成果、文件。

  3.隐蔽工程工序质量检查,由承包方自检后,书面通知发包方检查;发包方接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包方、承包方签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包方在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包方接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包方可以顺延工程工期,发包方应赔偿停、窝工的损失。

  4.工程完工,承包方向发包方提交治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包方应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包方应采取有效补救措施。

  5.工程未经验收,发包方提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包方承担责任,并以发包方开始使用日期为完工日期。

  6.完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_________天内,承包方向发包方移交完毕,如发包方不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包方承担,如承包方不能按时交付,应按逾期完工处理,发包方不得因此而拒付工程款。

  第十六条 奖励

  在合理的工程投资控制数内,由于承包方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取_________%奖励承包方。

  第十七条 保密

  双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。保密期限_________年。

  第十八条 不可抗力

  1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

  2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的`履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

  3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

  4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

  第十九条 合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第_________种方式解决:

  1.向_________申请调解;

  2.向_________仲裁委员会申请仲裁;

  3.向有管辖权的人民法院起诉;

  4.其它解决方式:_________。

  第二十条 堪察设计合同的索赔

  (一)勘察设计合同一旦订立,双方当事人均应恪守合同。当因一方当事人责任使另一方当事人的权益受到损害时,受损方可以向责任方提出索赔要求,以补偿经济上遭受的损失。

  (二)承包方的索赔

  1.发包方不能按合同要求准时提交满足设计要求的资料,致使承包方设计人员无法正常开展设计工作,承包方可提出合同借款和合同工期索赔。

  2.发包方在设计中途提出变更要求,承包方可提出合同价款和合同工期索赔。

  3.发包方不按合同规定支付价款,承包方可提出合同违约金索赔。

  4.因其他原因属发包方造成承包方利益损害时,承包方可提出合同价款索赔。

  (三)发包方的索赔

  1.承包方不能按合同约定时间完成设计任务,致使发包方因项目不能按期开工造成损失,可向承包方提出索赔。

  2.承包方的堪察、设计成果中出现偏差或漏项等,致使项目施工或使用时给发包方造成损失,发包方可向承包方索赔。

  3.承包方完成的勘察、设计任务深度不足,致使项目施工困难,发包方也可提出索赔。

  4.因承包方的其他原因造成发包方损失的,发包方可提出索赔。

  第二十一条 未尽事宜与附加条款

  1.本合同未尽事宜由双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。

  2.本合同附加条款如下:_________。

  第二十二条 合同生效、中止与结束

  1.本合同需经双方加盖单位法人公章,并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

  2.双方因故需变更或终止本勘察设计合同时,应提前一个月书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。

  3.因发包方原因要求中途停止勘察设计工作的,已付定金不退还;当勘察设计工作进行相应勘察设计阶段不足一半时,发包方应支付该阶段勘察设计费的一半;勘察设计工作进行到超过该勘察设计阶段的一半时,发包方应支付该阶段勘察设计费的一半;勘察设计工作进行到超过该勘察设计阶段的一半时,发包方应支付该阶段的全部勘察设计费。同时,按本条第2项办理,结束本工程双方合同关系。

  4.本合同以承包方向发包方提供本合同中规定的全部工程勘察设计文件,发包方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。

  第二十三条 本合同自双方签字盖章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行废止。

  第二十四条 附则

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

  本合同附件:《建设工程勘查勘查设计委托书》、《工程地质勘察设计委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本_________份,发包方、承包方各执1份;副本_________份,分别报送_________备案。

  发包方(盖章):_________承包方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________

  签订地点:_________签订地点:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  建设行政主管部门(盖章):_________

  备案号:_________

  备案日期:_________年____月____日

  ┌──────────────────────────────────┐

  │ 鉴(公)证意见:│

  ││

  ││

  ││

  ││

  │ 经 办 人:鉴(公)证机关(章) │

  ││

  │xxxx年xx月xx日│

  ││

  ││

  │(注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则)│

  ││

  └──────────────────────────────────┘

  附件

  附表一: 工程勘察设计项目表

  ┌────┬────┬────┬───┬──┬────┬──┬──────┐

  │工程编号│项目名称│建设性质│投资 │规模│建筑层数│结构│勘察设计内容│

  ├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼──────┤

  ││││││││

  ├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼──────┤

  │││││││││

  ├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼──────┤

  │││││││││

  ├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼──────┤

  │││││││││

  └────┴────┴────┴───┴──┴────┴──┴──────┘

  附表二: 工程、地质勘察设计委托书

  ┌──────┬───┬────┬────┬────────┬──────┐

  │建设单位││工程名称││场地位置││

  ├──────┼───┼────┼────┼────────┼──────┤

  │勘察设计单位││要求提交││提出任务书日期 │ 年 月 日│

  ├──────┼───┤│├────────┼──────┤

  │││勘察设计││要求提交资料日期│ 年 月 日│

  │勘察设计│││├────────┼──────┤

  │││资料内容││要求提交资料份数│份 │

  │技术要求│││├────────┼──────┤

  │││││附任务书附图│蓝图 份 张│

  ├───┬──┴──┬┴──┬─┴─┬─┬┴──┬────┬┴──┬───┤

  │顺序号│总图编号 │建筑物│勘察设│层│高度 │建(构)│结构 │对差异│

  │││名称 │计地坪│数│(米)│筑物等级│类型 │沉降敏│

  ││││高│ │││││

  ││││(米)│ ││││感程度│

  ├───┼─────┼───┼───┼─┼───┼────┼───┼───┤

  │││││ │││││

  ├───┴─────┴───┴─┬─┴─┴───┴────┴──┬┴─┬─┤

  │建(构)筑物基础│主要设备说明│地下│备│

  ├─┬──┬─┬─┬──────┼─┬─────────────┤│ │

  │形│尺(│材│砌│单位荷重│设│设备基础│下设│ │

  │ │ 米│ │ ││ ├─┬──┬─┬──┬───┤│ │

  │ │ ×│ │置│(吨/米│备│形│尺(│材│砌 │单位荷│室备│ │

  │ │ 米│ │ ││ │ │ 米│ │置深│重(吨││ │

  │ │ )│ │深│)或总荷│名│ │ ×│ │度(│/米)│或情│ │

  │ ││料│ ││ │ │ 米│ │米)│或总荷││ │

  │状│寸 │ │度│重(吨)│称│状│寸)│料││重(吨│地况│ │

  │ ││ │ ││ │ ││ ││ ) ││注│

  ├─┼──┼─┼─┼──────┼─┼─┼──┼─┼──┼───┼──┼─┤

  │ ││ │ ││ │ ││ ││││ │

  └─┴──┴─┴─┴──────┴─┴─┴──┴─┴──┴───┴──┴─┘

  附表三: 建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表

  ┌────┬──────────────────┬────┬─────┐

  │序号│文件和资料名称│份 数 │提交日期 │

  ├────┼──────────────────┼────┼─────┤

  │││││

  ├────┼──────────────────┼────┼─────┤

  │││││

  ├────┼──────────────────┼────┼─────┤

  │││││

  ├────┼──────────────────┼────┼─────┤

  │││││

  └────┴──────────────────┴────┴─────┘

  附表四: 勘察设计文件交付日期一览表

  ┌────┬──────────────────┬──┬──┬────┐

  │序 号 │勘察或设计文件名称和内容│份数│质量│提交日期│

  ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤

  ││││││

  ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤

  ││││││

  ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤

  ││││││

  ├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤

  ││││││

  └────┴──────────────────┴──┴──┴────┘

项目委托设计合同6

  委托方:

  承包方:

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以便共同遵守。

  第一条工程名称;

  工程地点;

  工程规模;

  工程投资:。

  第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)。

  第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或分若干次结清)。

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元,估算设计费为元。 委托方不履行合同时,无权要求返还定金;承包方不履行合同时,应双倍返还定金。

  第四条委托方的义务:

  1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时

  间、进度与资料的可靠性负责。

  提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件。

  3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术

  考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

  5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

  第五条承包方的义务:

  1.承包方应在xxxx年xx月xx日前提交有关勘察成果 和设计文件,并承担责任。

  提交勘察成果的'范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数,详见附表四。

  2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修订设计时,须具有设计审批机关设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

  3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目,应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

  第六条违约责任:

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:

  2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

  3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方缴纳勘察设计费5‰的违约金。

  4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:

  (1)因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。

  (2)委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。

  第七条争议的解决方式:

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一个部门的,合同双方任何一方均可向工商局合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

  第八条经双方协商一致,增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。

  第九条附则:

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

  本合同附件:《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本两份,委托方、承包方各执一份;副本份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

  委托方:(盖章)承包方:(盖章)鉴(公)

  证意见:

  地址:地址:经办人:

  法定代表人(签名):法定代表人(签名):鉴(公)证机关:(章)

  委托代理人(签名):委托代理人(签名):

  开户银行:开户银行:

  账号:账号:

  电话:电话:

  邮政编码:邮政编码:

  签约时间:xxxx年xx月xx日

  签约地点:有效期限:自xxxx年xx月xx日

  至xxxx年xx月xx日

  附表一

  建设工程设计委托书

  委托方委托承包方进行设计工作。

  工程设计项目表

  〔说明〕 空格如不够用,可以另接。

  附表二

  工程、地质勘察委托书

  〔说明〕空格如不够用,可以另接。

  附表三

  建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表

  双方协议,由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计

  基础资料:

  〔说明〕空格如不够用,可以另接。

项目委托设计合同7

  委托方(甲方):__________

  承接方(乙方):__________

  第一条 方委托乙方承担_____________项目的______________________专业设计,经双方协商一致,签订本协议。

  第二条 设计标准为:______________________________________________,乙方在设计完成后,需经甲方书面确认,方可认为成果交付,如未得到甲方书面确认的,均不视为成果交付。

  第三条 方向乙方交付的资料

  第四条 方应向甲方交付的设计成果

  第五条 计费用及支付方法

  1、甲方应支付本合同项目的设计费为________元人民币(大写)。

  2、支付方法为:

  签订本合同后,甲方应在本合同签订之日起5个工作日内支付给乙方本合同总价的`20%首付款,即________元人民币(大写 )。乙方在完成本项目设计并得到甲方书面签字确认后5个工作日内支付给乙方本合同80%的尾款,即________元人民币(大写 )。

  第六条 方责任

  1、甲方责任

  甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

  2、乙方责任

  乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

  乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费金额相等。

  由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的百分之一。

  合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应双倍返还定金,还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

  乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。

  第七条 合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。双方如有争议,双方协商解决,如双方无法解决,双方有权向甲方所在地法院起诉。

  第八条 合同经甲、乙双方盖章签字后自_年_月_日生效。本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方签字:__________

  乙方签字:__________

  签定日期:___________

项目委托设计合同8

  委托人:__________________

  法定住址:________________

  法定代表人:______________

  职务:____________________

  委托代理人:______________

  身份证号码:______________

  通讯地址:________________

  邮政编码:________________

  联系人:__________________

  电话:____________________

  传真:____________________

  电子信箱:________________

  受托人:__________________

  法定住址:________________

  法定代表人:______________

  职务:____________________

  委托代理人:______________

  身份证号码:______________

  通讯地址:________________

  邮政编码:________________

  联系人:__________________

  电话:____________________

  传真:____________________

  电子信箱:________________

  根据有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。

  第一条委托设计制作的项目

  1、项目名称:_________。

  2、项目内容:以双方共同商定的方案及结构框图为基础,具体内容如下:_________。

  3、项目完成日期:_________年_________月_________日。

  第二条资料提供

  1、委托人向受托人提供有关证件和真实有效的宣传材料,保证文件质量符合使用要求,并应组织好制作前的通讯联络工作,便于提高工作效率。

  2、委托人派专人负责沟通,并配合受托人,如期向受托人提供所需的设计文案和其他资料,并保证提供的资料质量达到设计和制作的要求。

  第三条项目的结构

  1、双方共同协商,确定本项目文案、结构框图等。

  委托人可以向受托人提供制作项目的结构、框架,要求受托人按照_________的有关要求进行制作。

  双方协商确定的结构在制作过程中均无权擅自改变。

  2、由于委托人变更已提交的设计文案和基础资料,变更双方确定的结构框图,变更项目使用要求等条件造成受托人设计制作工作返工时,双方应重新商定项目完成日期,同时根据工作变更及返工情况商定费用的变更。

  3、项目制作完成后,委托人可以要求受托人对项目做非结构性的修改。

  第四条错误的补救

  由于受托人设计制作错误产生的问题,受托人有责任在设计制作上采取补救措施并及时更新委托人的成果文件,费用由受托人承担。

  第五条制作的合法性

  1、委托人不得要求受托人违反国家有关标准进行设计制作。

  2、对于牵涉盗版、违法、政治、色情及其直接间接损害他人合法权益的内容,受托人有权不制作。

  第六条期限

  1、受托人在收到委托人提供的相关资料之日起_________个工作日内,完成所有项目的制作;

  2、对委托人提出的有可能影响双方约定的完成时间的要求,受托人有权提出延期请求,由双方协商确定具体时间。

  第七条项目收费及支付方法

  1、费用构成具体如下:

  (1)_________费用,_________元,大写:_________。

  (2)_________费用,_________元,大写:_________。

  (3)_________费用,_________元,大写:_________。

  本项目设计及制作费用总计为:人民币_________元(大写:_________元)。

  2、合同签订后委托人即预付受托人费用总额的_________%即人民币_________元(大写:_________元)。

  3、项目初步完成,受托人向委托人提交初稿校验时,委托人再付受托人费用总额的_________%费用,即人民币_________元(大写:_________元)。

  4、项目完成,受托人向委托人提交成果文件时,委托人支付受托人余款费用总额的_________%费用,即人民币_________元(大写:_________元)。

  第八条验收方式

  1、委托人应当在收到项目成果后_________天内进行验收,并填写验收报告。

  _________天内,受托人未收到任何书面的修改通知或意见即视为验收通过。

  2、对于必须修改部分,委托人应及时向受托人出具书面申请,并由负责人签字。

  3、对于相同部分,受托人对其修改不超过_________次。

  第九条受托人应当协助委托人解决该项目使用过程中的技术问题,并对使用人员进行基本培训。

  第十条知识产权约定

  1、受托人对委托人提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。

  2、受托人对设计完成的作品享有著作权。

  委托人将委托设计的所有费用结算完毕后,受托人可将作品著作权转让给委托人(需另行签订转让合同)。

  3、在未付清所有委托设计费用之前,设计的作品著作权归受托人,委托人对该作品不享有任何权利。

  4、委托人在余款未付清之前擅自使用或者修改使用该作品而导致的侵权,受托人有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  第十一条技术资料的保密

  1、本项目中委托人提供的全部设计资料属委托人所有,受托人有责任对此予以保密,不得提供给第三方使用。

  2、双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。

  未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

  但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

  保密期限为_________年。

  第十二条合同终止

  1、本合同经双方加盖单位法人公章,并有法定代表人或法定代表人授权代理人签字(或盖章)后生效。

  2、双方因故需变更或终止本合同时应提前通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,在补充条款中进行说明或签订补充协议。

  未达成协议前,本合同继续有效。

  3、受托人向委托人提供本合同中规定的项目成果文件,且委托人按合同规定付清受托人全部设计制作费后,本合同关系终止。

  本合同另有条款约定的除外。

  第十三条诚实信用

  双方应本着诚实信用的原则履行本合同。

  任何一方在履行中采用欺诈,胁迫或者暴力的.手段,另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。

  任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经,正在或将要违约,可以中止履行本合同,但应及时通知对方。

  若对方继续不履行,履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。

  第十四条违约责任

  1、委托人中途废止合同,按未履行部分项目费用的_________%,向受托人偿付违约金;超过合同规定期限付款,每逾期一天,按所欠款项的_________偿付违约金。

  2、受托人不能完成合同规定的工作,按未履行部分项目费用的_________%,向委托人偿付违约金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分费用的_________%支付违约金。

  3、其他违约责任按相关法规执行。

  第十五条声明及保证

  委托人:

  1、委托人有权签署并有能力履行本合同。

  2、委托人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

  3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机构或监管机构均未作出任何足以对委托人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  受托人:

  1、受托人有权签署并有能力履行本合同。

  2、受托人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

  3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机构或监管机构均未作出任何足以对受托人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  第十六条通知

  1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电子邮件、当面送交等)方式传递。

  以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  2、各方通讯地址如下:_________。

  3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。

  第十七条合同的变更

  本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。

  未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

  第十八条合同的转让

  除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。

  任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

  第十九条争议的处理

  1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决(只能选择一种):

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向_________人民法院起诉。

  第二十条不可抗力

  1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

  2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。

  声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

  3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。

  不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。

  如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。

  当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

  4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。

  此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

  第二十一条合同的解释

  本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。

  该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

  第二十二条补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。

  本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第二十三条合同的效力

  1、本合同有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

  2、本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________

  签订地点:_________签订地点:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

项目委托设计合同9

  委托方(甲方):_______

  受托方(乙方):_______

  签订时间: _______

  甲方委托乙方承担 项目规划设计工作,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同执行。

  第一条 服务要求

  1、工作范围:凌云县境内。

  2、提供合格图件成果:包括地形勘测图、规划设计现状图、规划图、施工图、施工单体图等图件文本一式5套及电子版1套。

  3、提供合格文本报告:包括相关文件、勘测报告、可研报告、设计报告、预算书等材料文本一式5套及电子版1套。

  4、完成项目上图入库工作:项目实施完毕后,负责完善上图入库工作。

  5、执行标准:依据现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的测量、设计、工程建设标准、规范的要求(三调数据为基础,区域不能重叠)。

  6、设计后续服务周期:从施工准备工作开始至项目全部工程竣工验收合格为止。

  第二条 作业依据

  1、《粮食生产功能区与重要农产品生产保护区划定技术规程(试行)》;

  2、农业部关于印发《粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定数据库规范(试行)》的通知(农计发〔20__〕2 号);

  3、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西粮食生产功能区和糖料蔗生产保护区划定工作方案 的通知(桂政办发〔20__〕+164+号)》;

  4、《高标准农田建设通则》 GB/T30600-20__;

  5、《高标准农田建设标准》NYT 2148-20__;

  6、《高标准农田建设评价规范》GB/T33130-20__;

  7、《农用地质量分等规程》 GB/T 28407-20__;

  8、《土地整治项目规划设计编制规程》(TD/T 1038-20__);

  9、《土地整治项目工程量计算规则》(TD/T 1039-20__);

  10、《土地整治项目制图规范》(TD/T 1040-20__);

  11、《土地整治工程第 1 部分建设标准》(DB45/T1055-20__);

  12、《土地开发整理项目验收规范》(TD/T1013-20__);

  13、《公路路基设计规范》(JTGD30-20__);

  14、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ 024-85);

  15、《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288-99);

  16、《节水灌溉工程技术规范》(GB/T 50363-20__);

  17、《开发建设项目水土保持技术规范》(GB 50443-20__);

  18、《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-20__);

  19、《GB/T19294-20__ 航空摄影技术设计规范》;

  20、《CJJ8-99 城市测量规范》;

  21、《GB/T7929-19951:500、1:1000、1:20__ 地形图图式》;

  22、《GB7930-87 1:500、1:1000、1:20__ 航测内业规范》;

  23、《GB/T18316-20__ 数字测绘产品检查验收规定和质量评定标准》;

  24、《GB 15967—1995 1:500、1:1000、1:20__ 地形图航空摄影测量数字化测图规范》;

  25、《国家测绘局 GPS 辅助航空摄影技术规定(试行)》;

  26、《GB 12898—91 国家三、四等水准测量规范》;

  27、《GB7931-87 1:500、1:1000、1:20__ 航测外业规范》;

  28、《CH1002-95 测绘产品检查验收规定》;

  29、《CH1003-95 测绘产品质量评定标准》。

  第三条 标准要求

  1、符合国家、行业现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。

  第四条 项目完成时间

  1、自签订合同书之日起30日内完成项目勘测工作,项目勘测完成后20日内提交设计成果送审稿,设计成果评审后7日内提交设计成果报批稿;设计批复后7日内提交招标所需的招标资料、图纸、和预算等。

  第五条 提交成果

  1、提交测量地形坐标成果(含数字化成果);

  2、提交规划设计报告及图件成果(含数字化成果);

  第六条 合同价款及付款方式

  本合同金额为人民币(大写) 元整(¥ 元 )。

  付款方式:

  自合同签订后,7个工作日内,采购人支付合同总金额50%作为项目前期启动资金;供应商完成项目勘测提交成果,规划设计及预算编制通过有关部门评审后,采购人支付合同总金额的50%。

  第七条 双方责任

  1、甲方职责

  1.1 乙方在开展收集资料和外业踏勘工作时,甲方应派专人协调各部门的关系。

  1.2 甲方保证工作经费按时到位,以保证工作的顺利进行。

  1.3 允许乙方内部使用执行本合同所产生的测绘成果。

  2、乙方职责

  2.1 乙方应当根据相关文件要求确保项目按时按质按量完成。

  2.2 乙方对其所编制的成果质量负责,因质量问题而造成返工所发生的一切费用由乙方自理,同时乙方的工期不顺延。

  2.3 在未经甲方同意情况下,成果不得向第三方提供。

  2.4项目设计因与水利或其它部门发生设计有重叠需乙方重新设计的,乙方无偿提供。超越变更范围的,按凌云县采购办设计相关文件费率计算。

  第八条 违约责任

  1、甲方未按时向乙方提交乙方认为进行工作需要的图件和数据资料的,乙方提交工作成果的时间相应顺延。

  2、甲方未按本合同约定支付乙方工作经费的,乙方可暂时停止本合同项下的工作,直至甲方付清到期应付之费用后再恢复工作,因此影响工作进度的,乙方不承担任何责任。

  3、合同生效后,乙方擅自终止或解除合同,应返还甲方已支付的费用,给甲方造成损失的,还应赔偿甲方的损失。

  4、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的'原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关证明以后,根据具体情况可部分或全部免于承担违约责任。

  第九条 其它

  1、甲方负责协调项目所在地自然资源、农业、水利部门提供与项目有关的各种比例尺图件及相关资料。

  2、本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  3、由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律及时协商处理。

  4、因本合同发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调解不成的,当事人双方同意提交当地仲裁委员会仲裁(未达成仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

  5、本合同一式六份,具有同等法律效力,财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份,甲方二份,乙方二份。

  6、本合同自双方签字盖章之日起生效,双方已尽全部合同责任后自动失效。

  甲方名称: _______乙方名称:_______

  (盖章) (盖章)

  法定代表人:_______ 法定代表人:_______

  或委托代理人:_______ 或委托代理人:_______

  甲方住所:_______ 乙方住所:_______

  邮政编码:_______ 邮政编码:_______

  联系人:_______ 联系人:_______

  电 话:_______ 电 话:_______

  纳税人识别号:_______ 开户银行:_______

  银行帐号:_______

  日 期:_______

项目委托设计合同10

  建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程勘察设计合同管理办法》和《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》文本的通知

  1996年7月25日,建设部、国家工商行政管理局

  各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局,计划单列市工商行政管理局,国务院有关部门、总后营房部:

  为了加强工程勘察设计市场管理,规范市场行为,根据国务院1983年颁发的《建设工程勘察设计合同条例》,我们制定了《建设工程勘察设计合同管理办法》,《建设工程勘察合同》和《建设工程设计合同》文本,(以下简称合同文本),现印发给你们。从1996年10月1日起,请在本地区、本部门的工程建设中组织试行。今后,凡在我国境内进行城市建筑工程勘察设计的单位,一律按《建设工程勘察设计合同管理办法》的有关规定,接受建设行政主管部门和工商行政管理部门对建设工程项目勘察设计合同的管理与监督。在我国境内承担建设工程勘察设计任务的单位,统一使用《建筑工程勘察合同》、《建设工程设计合同》文本。合同文本由建设部、国家工商行政管理局共同制定,各省级建设行政主管部门和工商行政管理部门组织印制,建设行政主管部门负责发放。在试行中,要加强对合同履行情况的监督和检查,依法查处利用合同的违法行为,做好合同纠纷的调解工作。试行中有何问题和意见请及时告建设部勘察设计司和国家工商行政管理局公平交易局。

  建设工程勘察设计合同管理办法

  第一条 为了加强对工程勘察设计合同的.管理,明确签订《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》(以下简称勘察设计合同)双方的技术经济责任,保护合同当事人的合法权益,以适应社会主义市场经济发展的需要,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》,制定本办法。

  第二条 凡在中华人民共和国境内进行的城市建筑工程(包括新建、扩建和改建工程等)的勘察设计,均应按本办法签订合同。

  城市建筑工程包括民用建筑工程、市政工程及通用厂房等。

  第三条 签订勘察设计合同应执行《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》和工程勘察设计市场管理的有关规定,遵循平等互利、协商一致的原则。

  第四条 签订勘察设计合同的委托方(以下简称甲方)和承接方(以下简称乙方)必须具有法人资格。甲方是建设单位或项目管理部门,乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资格证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。

  第五条 签订勘察设计合同,应采用书面形式,使用《建设工程勘察合同》和《建设工

  程设计合同》文本,按照文本的条款,明确约定合同的内容。对文本条款以外的内容要单独注明。对可能发生的问题,要约定解决办法和处理原则。双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。

  第六条 双方应依据国家和地方有关规定,确定勘察设计合同价款。

  第七条 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交勘察设计文件时,甲方应支付赶工费,额度由双方商定。

  第八条 对需要总包和分包的项目,应签订总包合同和分包合同。分包合同是乙方与分包方签订的合同。由乙方对甲方负总体责任。总包和分包的项目不能转包给其它的设计单位,严禁出卖图章、图签等行为。

  第九条 工商行政管理部门和建设行政主管部门,应加强对建设工程勘察设计合同的监督管理。主要职能为:

  一、贯彻国家和地方有关法律、法规和规章;

  二、制定和指导使用建设工程勘察设计合同文本;

  三、审查或鉴证建设工程勘察设计合同,监督合同履行,调解合同纠纷,依法查处违法行为;

  四、指导勘察设计单位的合同管理工作,培训勘察设计单位的合同管理人员,总结交流经验,表彰先进的合同管理单位。

  第十条 签订勘察设计合同的双方,应将合同文本送所在地的建设行政主管部门或其授权机构进行审查(具体分级审查管理意见由各省确定)。建设行政主管部门应认真审查承接方是否具备相应的执业资质和履行合同的能力。经审查同意的合同,可到工商行政管理部门办理合同鉴证。

  第十一条 建设行政主管部门或其授权机构在收到建设工程设计合同文本后10日内提出意见(勘察合同5日内提出意见),不合格的令其修改后重新报送。10日后(勘察合同5日后)未予办理的,视为审查合格。

  第十二条 合同一经依法订立,即具有法律效力,任何一方不得擅自转让、变更。单方终止合同的,应承担违约责任。合同双方商定确需变更的,应采用书面形式,并将变更协议报送原审查部门审查。

  第十三条 在履行合同中发生纠纷时,双方应按合同约定的解决方法和程序进行协商。协商不成时,双方属于同一个部门的,由上级主管部门调解,调解不成或不属于同一部门的,可向工商行政管理部门、建设行政主管部门申请调解。

  第十四条 在履行合同中,有违反法律、法规和扰乱建设市场秩序行为的,建设行政主管部门和工商行政管理部门要依照各自职责,视情节给予行政处罚。构成犯罪的,移送司法机关依法追究其刑事责任。

  第十五条 当事人对行政处罚决定不服的,可在收到处罚通知书之日起15日内,向作出处罚决定的上一级机关申请复议。对复议决定不服的,可在收到复议决定之日起15日内,向人民法院起诉。也可直接向人民法院起诉。逾期不申请复议或不向人民法院起诉,又不执行处罚决定的,由作出处分的部门申请人民法院强制执行。

  第十六条 本办法解释权归国家建设部和国家工商行政管理局。

  第十七条 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门和工商行政管理部门可根据本办法制定实施细则。

  第十八条 本办法自1996年10月1日起施行。

  建设工程勘察合同 gf—96—0203(略)

  建设工程设计合同 gf—96—0204(略)

项目委托设计合同11

  甲方:

  乙方:

  依据有关法规的规定,甲、乙双方本着互相配合、合作双赢、诚实信用的原则,乙方接受甲方的委托,就甲方公司品牌策划及VI设计事项,双方经协商一致,签订本协议,信守执行。

  一、委托事项:委托项目及费用:

  备注:成品批量印刷费用另计。

  总费用合计:(小写) ¥

  二、甲方权利及义务

  1、甲方为乙方提供相关资料及图片,与乙方进行沟通,确保策划设计项目达到甲方预期的效果。

  2、甲方须指派专人与乙方进行工作的协调,监督乙方工作进度与效果。

  3、甲方须配合乙方在项目的预案上有权对作品及时提出修改意见,使乙方策划设计的作品更符合甲方企业文化内涵,确保项目的进度和质量。

  4、甲方按照协议约定支付项目执行费用,甲方在付清所有策划设计费用后有权要求签订著作权转让协议,以享有策划设计作品的所有权利。

  三、乙方的权利和义务

  1、按照协议附件的策划设计项目进行工作进度的安排及实施,确保合作项目按质按量的完成。

  2、在项目实施的`各个阶段定时向甲方进行工作汇报,并按照甲方的修改意见及要求及时进行工作调整,修改和完善各阶段成果。

  3、按进度计划完成各阶段任务,保证质量,及时报审。

  4、保守双方的商业机密,未经对方同意,不得向第三方透露本协议履行过程中涉及的保密内容。

  5、乙方享有各方案设计稿的署名权及宣传权,在甲方按照协议支付全部费用后,方案的所有权将转为甲方长期独家所有。

  四、委托项目进度

  1、第一阶段:__年

  2、第二阶段:__年

  3、第三阶段:__年

  4、第四阶段:__年

  5、第五阶段:__年月日完成甲方委托项目品牌形象策划案初稿。

  日完成甲方委托项目VI设计项目基础部分。

  日完成VI视觉设计运用系统。

  日完成甲方委托项目全案。

  日进入后期项目包装制作阶段。

  五、报送与确认方式

  乙方在各阶段规定期限内完成既定项目,取得阶段成果后报送甲方审定,甲方审定或要求乙方修订的时间不在限定期限内,审定通过后,由甲方负责人以书面形式予以确认,确认之日为下一阶段期限起始日。

  六、付款方式

  1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内支付预付金,即总费用的30%给乙方,即大写万元(乙方收到甲方的款项后作为策划设计的开始时间)。

  2、在甲方确定乙方策划及设计项目样稿进行制作前,甲方支付乙方协议总额的50%,即大写万元。

  3、在乙方提供策划案及设计稿的成品文件后,甲方全额支付余款,乙方统一开具正式服务业发票。

  七、知识产权约定:

  1、乙方对策划设计完成的作品享有著作权及冠名宣传的权利。

  2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利,甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

  3、未被甲方采用的方案,知识产权仍归乙方所有。

  4、设计完毕,甲方结清全部款项后,甲方应在一个月之内进行商标注册,注册不成功乙方为其免费重新设计。

  八、违约责任

  1、由于甲方原因致使本协议无法履行或中断,应承担违约责任,并支付当期款项,无权要求返还预付金;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。

  2、由于乙方原因推延进度,未能按照计划完成项目或单方面终止协议属违约,应承担违约责任,并返还预付金。

  九、不可抗力因素:

  甲乙任何一方由于不可抗力因数不能履行合同时,由双方协商解决,确实无法调解,则根据法律办理。

  十、合同的终止

  1、本协议履行完毕自动终止。

  2、一方违约并承担责任后自动终止。

  3、任何一方无权单方面要求中止,待双方协商一致后,签定终止协议。

  4、甲、乙双方同意终止时须以书面形式确定。

  十一、争议的解决办法

  本协议履行过程中出现争议时,甲、乙双方友好协商解决,并以补充协议形式载明,协商不成时,任何一方可向人民法院起诉。

  十二、协议的效力和变更

  本协议正本一式贰份,甲、乙双方各持一份(本协议附件为本协议有效组成部分)同具法律效力,本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

  本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

项目委托设计合同12

  甲方:

  乙方:高河就 男 身份证号:

  甲方聘用乙方到甲方单位做兼职工作,达成如下事宜:

  1、乙方为甲方设计长子蔬菜报,一月四期,设计一期工资150元,做一期结一次工资,星期四做好报纸后,星期五结算当期工资。

  2、结算工资,甲方给乙方工资后,乙方要签字,表示已领到当期工资。

  3、甲方为了防止乙方不辞而别,需要压乙方两期工资300元,乙方从第三期开始领工资,前两期工资甲方压住,当乙方不干时需提前两期向甲方做书面说明。当甲方找上设计员工后,和乙方做好交接工作。然后乙方才能离职,离职前,甲方需付清乙方全部工资(包括压的两期300元)。

  4、由于是兼职,乙方不可能随叫随到,所以甲乙双方的.见面时间需甲乙双方共同协商。

  5、乙方从20xx年3月21日星期五开始工作,工资从20xx年3月21日开始算起,此合同从20xx年3月21日星期五开始生效。

  6、此书面合同后附甲乙双方的身份证复印件。

  7、如有未尽事宜,甲乙双方可以友好协商解决,另附合同。

  8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(签字盖章):

  乙方(签字盖章):

  20xx年3月21日

项目委托设计合同13

  委托方:

  承包方:签订地点: 《依据中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条工程名称:

  工程地点:

  工程规模:万平方米

  工程投资:

  第二条委托方委托承包方组织本新建工程方案和施工图的设计; 乙方按国家现行规范设计;

  第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。 设计费的拨付办法,自合同双方签字盖章后叁天内委托方应向承包方给付定金。设计任务的定金为设计费的40%(计:万元);合同履行后,定金抵作设计费,不足部分委托方应在取施工图前一次结清。 本工程的设计内容及设计费为:

  总平图:

  厂房:平方米元;

  综合楼:平方米元。

  合计设计费:

  委托方不履行合同时,无权要求返还定金,承包方不履行合同的,应双倍返还定金。

  第四条委托方的义务

  1、 委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

  提供资料的内容、技术要求及期限见附表四。

  2、 在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:

  (1)、 无;

  (2)、;

  (3)、。

  3、委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段。应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

  4、按有关规定的设计取费标准如期如数付给承包方设计费。

  5、维护承包方的成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。套用图纸时应与承包方另订合同。增加图纸时应向承包方补交晒图费,增加六套图纸以上时晒图费应双倍计算。

  第五条:承包方的义务

  1、承包方在设计资金按合同到帐后5个工作日内组织完成方案设计,在个工作日内组织完成施工图设计。

  1、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,应具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

  2、承包方对所承担的建设项目应配合施工,进行技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对大中型工业项目或复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商,另订协议。

  第六条违约责任

  1、因设计质量低劣引起的工程返工,或未按期提交设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。具体规定如下:

  (1)、 协商;

  (2)、;

  (3)、;

  2、因设计错误而造成工程质量事故,承包方除免收损失部分的设计费外,还应付给委托方与直接损失部分的设计费相等的补偿金。

  3、承包方不按合同规定的期限提交设计文件,拖延10天,应向委托方交纳按设计费5‰的违约金,逾期10天以上,每天增交设计费1‰的违约金。

  4、由于变更计划、提供的材料不准确、未按期提供设计必须的资

  料或工作条件而造成设计的'返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:

  (1)、 协商;

  (2)、;

  (3)、;

  5、因委托方责任造成设计工作的重大返工或重做设计,应另行增加设计费用。

  6、委托方超过合同规定的日期付费时,应偿还逾期的违约金,违约金每逾期10天,按该工程设计费的5‰计算,10天以上,每天增交设计费1‰的违约金。

  第七条 争议的解决方式

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

  第八条 经双方协商一致,增加补充下列条款:

  1、设计费总价:

  2、设计范围为厂房土建部分,工艺、设备、管道由业主另行按排。

  第九条 附则

  1. 本合同中的附表一~六属本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  2. 本合同从双方签字盖章和实际交付定金之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本份,分别报送上级主管

  部门、工商行政管理局和建设银行备案。

  委托方(盖章):承包方(盖章): 地址:地址:

  法定代表人(签名):法定代表人(签名): 委托代理人(签名):

  开户银行:

  帐号:

  电话:

  电挂:

  邮政编码:

  xxxx年xx月xx日委托代理人(签名): 开户银行: 帐号: 电话: 电挂:xxxx年xx月xx日

  邮政编码:

项目委托设计合同14

  工程名称:工程地 点:合同编 号:勘察设计证书等级:乙级发包人:勘察 设 计人:*****公路勘察设计院签订日期:

  发包人:勘察设计人:**公路勘察设计院

  发包人委托勘察设计人承担

  第一条:本合同签订依据

  1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3建设工程批准文件。

  1.4结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察设计质量,经发包人、勘察设计人协商一致,签订本合同,共同遵守。

  第二条:工程概况

  2.1工程名称:

  2.2工程建设地点:

  2.3工程规模、预计工作量、技术要求、特征:

  第三条:发包人应及时向勘察设计人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

  第四条:开工时间

  本工程的勘察设计工作定于xxxx年xx月xx日开工。

  第五条:勘察设计人向发包人交付勘察设计成果文件份数、地点及时间。

  5.1在年日交付勘察设计成果文件份。

  5.2勘察设计工作有效期限从合同签字生效时开工计或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察设计人原因造成的`停、窝工及约定的定金不及时到位等)时,工期顺延。

  第六条:费用

  6.1在国家发改委、建设部颁发《建设工程勘察设计收费标准》

  (20xx年修订版)的计算方法和地方有关规定的基础上,由双方商定,本合同的勘察设计费为元整。

  6.2如果勘察设计人根据发包人的要求进行勘察设计后,因发包人的原因对勘察设计进行比较大的改变,由此而发生的费用由发包人承担,具体金额由双方协商确定。

  第七条:支付方式

  7.1 本合同生效后,发包人预付勘察设计费元作为定金(合同结算时,定金抵作勘察设计费)。

  7.2 勘察设计人向发包人提交勘察设计文件时,发包人支付勘察设计费之前付清。

  第八条:其它约定事项

  8.1在勘察设计过程中,由于工作需要与当地居民或有关单位如发生矛盾,发包人应及时负责解决,发生费用由发包人负责。

  8.2本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察设计人不履行合同时,双倍返还定金。

  第九条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察设计人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 第十条:本合同自发包人、勘察设计人签字盖章生效。发包人、

  勘察设计人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

  本合同一式份,发包人份、勘察设计人份。

  发包人名称(盖章):

  法定代表人:(签字)

  委托代理人:(签字)

  住所:

  邮政编码:

  电话:

  传真:

  开户银行:

  银行帐号:

  勘察设计人名称(盖章):法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 住所:邮政编码: 电话: 传真: 开户银行: 银行帐号:

项目委托设计合同15

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规及其它规定,就嘉亿售楼处室内和室外装修设计事宜,与乙方在平等、互利、双赢、自愿协商一致的基础上,达成如下协议并签订本合同。

  一、设计项目的名称、地点、范围

  名称:

  地点:

  二、本合同规划设计项目范围内容及时间安排

  (一)室内部分

  (二)室外部分

  (三)时间安排效果图部分10个工作日;效果图通过后,施工图部分需要15到20个工作日。

  三、设计费标准、总额及其它

  (一)设计费总额: 元(大写:),不含待定设计项目和新增设计项目的设计费)。(不含税金)

  (二)定金:元,自本合同签订之日前给付,自本合同签订之日起,定金可抵扣设计费。

  四、设计费支付方式

  (一)设计费可通过银行转账或现金方式分期支付,见下表:

  付费次序占总设计费比例付费额(元)支付时间

  第一次50%(定金)合同签订次日支付

  第二次50%双方签字确认设计施工图后3天内支付

  五、甲方权利义务

  1、在乙方设计初稿之前,甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵和要求;

  2、在乙方设计初稿之后,甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

  3、自甲方付清设计费之日起,乙方为该项目设计的一切方案、文件、资料图纸、数据均归甲方所有,与乙方无关。

  4、甲方应按照合同约定支付相关费用;

  5、甲方有义务提供售楼处原建筑施工图给乙方。

  6、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

  7、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量,向乙方支付赶工费。

  六、乙方权利义务

  1、乙方有权要求甲方提供本合同第十条约定相关资料作为乙方设计参考;

  2、乙方有权要求甲方按照本合同约定支付相应款项,甲方付清90%的.款项之后,乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让乙方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。

  3、整体平面图、三维透视彩色效果图制作完成后,乙方可免费为甲方进行局部修改二次。若甲方审核通过之后若有重大改动(不含局部调整、色彩更换)乙方有权视为重新设计第二套方案(即改动程度超过规划及设计项目的30%工作量)费用另行计算。

  4、乙方的设计应符合国家相关法律法规、技术规范和标准、操作规程、行政审批要求的规定,设计方案具有装修施工的可操作性、安全性、实用性,并对设计作品及行政审批负责。

  5、甲方按照设计作品进行装修施工时,乙方应给予技术支持、配合和指导。甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。(注:乙方需提供不少于10次到施工现场的免费服务)

  七、设计工期及要求

  (一)乙方应按照附件规定时间完成设计图纸,并经与甲方签字确认后视同乙方完成了阶段性的装修设计。

  (二)因甲方自身原因导致设计项目未在附件规定工期内完成设计,经与乙方协商可延长工期,因延期造成乙方经济损失的,甲方应予赔偿。

  (三) 因乙方自身原因或设计不能满足甲方要求导致设计项目未在规定工期内完成设计,经与甲方协商可延长工期,因延期造成甲方经济损失的,乙方应予适当赔偿。

  八、相关资料

  1、甲方应向乙方提交售楼处房屋原结构建筑全套图集(复印件或电子档)。

  2、乙方应向甲方提交设计方案的电子文件(JPG或TGA等图像格式,不含模型)和打印效果图、施工图各两套。

【项目委托设计合同】相关文章:

项目委托合同06-18

项目委托合同08-09

委托设计合同06-24

(精选)委托设计合同07-30

委托设计合同06-24

委托项目管理合同09-30

委托设计合同【热】04-03

【热门】委托设计合同04-04

【推荐】委托设计合同04-04

委托设计合同【精】04-04