机械租赁合同【热门】
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的机械租赁合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
机械租赁合同1
甲方(出租方)：______________________
乙方(承租方)：______________________
根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就甲方向乙方承租设备达成以下协议：
一、设备使用地点及工程概况
二、租赁设备概况
三、租赁设备的所有权：
本合同所列的租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械享有租赁期间在设备使用地点及公司工程范围内的使用权。
四、甲方基本责任
1、为乙方机手提供住宿。
2、甲方负责设备在施工现场的看护，由甲方原因造成的设备损坏或丢失由甲方赔偿。
3、甲方不得指挥乙方机手违章作业。否则，造成乙方人员的安全，后果由甲方承担。
五、乙方基本责任
1、提供技术性能良好的设备。
2、设备进入甲方施工现场后，乙方机手服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守甲方施工现场的规章制度。否则，甲方有权要求乙方调整机手。
3、乙方机手应按设备操作规程施工。否则，造成的一切后果由乙方承担。
4、乙方有关人员必须严守合同机密，否则造成的一切后果由乙方承担。
六、结算方式及相关事项
1、租赁期限：自___年___月___日至___年___月___日，设备到达工地安装调试好后开始计算租金，租赁期满，甲方将设备完好交给乙方后办理退场手续。如甲方继续租用，需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。
2、结算方式：设备租赁费按包月计算，机械设备使用满月后，由甲方负责跟项目部报资金计划并付款给乙方。
4、运费的承担：设备的进场费先由乙方自行垫付承担，等工程完工后一并结算。(设备租赁满一个月，进退场费由乙方承担。不满一个月甲方承担退场费)
5、设备维修：甲方应协助乙方机手做好设备的维修工作，所产生的维修费用由乙方承担。
6、设备保养或因故障造成停工每月累计不超过三天，(维修时累计十小时折合一天)超出天数不计租赁费。如遇不可抗拒的因素造成工程停工或月停7日以上的，则按实际天数给予租赁费。
7、工作时间：每月工作总时间原则上不超过300小时。
七、争议的解决
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律的有关条款先友好协商解决，协商不成，提交仲裁委员会，仲裁费用和胜诉方的律师费用由败诉方承担。
八、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
机械租赁合同2
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，以资共同信守。甲方同意将物料提升机、钢管、钢管套管、扣件、顶托、工字钢等设备材料出租给乙方在 工地使用，双方就租赁相关事宜达成以下协议：
一、租赁内容：钢管、钢管套管、扣件、顶托、工字钢、物料提升机
二、租赁时间：钢管、钢管套管、扣件、顶托、工字钢租期不少于1个月，不足1个月的按1个月计算，超出1个月的按实际使用天数计算；物料提升机租期不少于5个月，不足5个月的按5个月计算，超出5个月的按实际使用天数计算。
三、租金计算方式：钢管每天 元/米，扣件每天 元/个，顶托每天 元/个，工字钢每天 元/米，钢管套管每天 元/个，30米（含30米）以上物料提升机每天 元/台，30米以下物料提升机 每天 元/台。
四、付款方式及结算：每月月底乙方向甲方支付当月租金，逾期支付的甲方按5%收取乙方违约金；扣件维修费 元/个，钢管维修费 元/米，破损的钢管扣件照市价赔偿；以发货单和收货单为最终结算依据。结算后7日内一次性付清全部租金及因其他原因产生的赔偿金，逾期支付的按5%计算违约金。
五、甲方为乙方安装物料提升机，费用按 元/米高度计算，物料提升机基础由乙方负责，设备备案由乙方负责，甲方提供相关证书人员、安装单位资质及产品合格证等相关资料；若乙方找第三方安装，则甲方仅提供机械合格证、监检证、特种设备制造许可证及发票。
六、抵押金：钢管、扣件、顶托、钢管套管、工字钢押金 元，物料提升机押金 元/台，抵押金在机械、材料还清后最终结算时进行抵扣，多退少补。
七、以上涉及金额均为人民币，发货单和收货单为本合同附件。
八、其他
1、本合同未尽事宜，均按《中华人民共和国合同法》作出补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
2、甲乙双方对以上条款均已认真阅读并充分理解，对所有条款无异议；若发生合同纠纷，双方应当协商解决；如发生争议，可依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。
3、合同有效期为合同签定之日至所有款项付清为止，款项付清后合同自动失效。
4、本合同一式二份。甲乙双方各一两份，双方签字盖章（捺印）后生效。
出租方（甲方）： 承租方（乙方）：
法定代表人： 负责人：
身份证号： 身份证号：
电 话： 电 话：
年 月 日 年 月 日
机械租赁合同3
甲方：
乙方：
本合同书有承租方（以下简称甲方）与出租方（以下简称乙方）商定并签署。
经双方协商，拟以甲方租赁乙方的水泥搅拌车台，泵车台，经双方协商一致，特签订如下协议，以资共同遵守。
第一条合同内容
1、操作人员、维修人员的工资、社会保险费等费用由乙方负责。
2、设备的保养、维修、辅助油料（含机油、黄油、液压油）等费用由乙方负责。
3、甲方承担设备的主燃油费等。
4、设备的每月工作日是自然月天数扣减2天的维修时间（仅限月机械设备租赁合同租方式）。
第二条设备的交付及进退场费用
1、乙方在向甲方交付设备时，由甲方验证所交付的设备及其相关零配件、备件和资料是否符合本合同第一条的约定，并由甲方签收。如果不符合约定，甲方有权拒收，并要求乙方重新提供合格的设备。如乙方未能及时重新提供合格设备，甲方有权解除合同，因此给甲方造成的工期延误等损失，乙方应承担赔偿责任。
2、设备的退场费用由乙方承担，在进退场过程中，所发生的交通安全事故或其它事故，均由乙方负责承担费用。甲方不承担任何责任和费用。
第三条租赁期限
1、保证施工期限每年为7个月，租赁费每年不够7个月按7个月结算，超出7个月按实际天数结算（年度以实际租用天数为准）。
2、乙方同意，本合同设备每台的进场时间和退场时间由甲方根据其承包工程的施工需要决定。乙方在接到甲方的进场或退场通知后，按通知规定的时间准时进场或退场。实际的租赁时间，以设备物进入现场作业的时间至实际停止作业的时间为准。
3、甲方在冬季休息期间，设备将停止租赁费用的计算，具体休息起止时间，由甲方以书面形式告知乙方。
第四条甲乙双方的权利和义务
1、甲方的权利及义务
1.1、甲方有权根据施工或管理需要安排设备的作业
1.2、甲方应当按合同约定向乙方支付租金
1.3、甲方应乙方要求，甲方向乙方司机免费提供食宿
1.4、甲方应合理、正确指挥乙方设备的作业，不得强行要求操作人员违章操作，如甲方违章指挥造成的安全事故或其它损失由甲方负责承担所有费用。
2、乙方的权利及义务
2.1、乙方有权要求甲方按合同约定支付租金
2.2、乙方应当保证甲方在租赁期间内对设备的使用权不因管理机关的决定或第三人就设备主张权利受到任何中断或侵害。
2.3、乙方按照甲方通知要求，必须按时提供设备和操作人员，保证设备证照齐全，操作人员有相应的有效证件。
2.4、乙方对现场施工条件、包括工程施工规范及要求、地质情况、施工现场自然和社会环境、工序作业特点、气候条件、作业地点间转运条件等，已做了详细的调查了解，对可能给设备及其作业带来的各种风险已做了充分评估和注意，确认设备完全满足在上述施工现场使用，并承诺承担可能的风险。
2.5、乙方提供设备必须技术状态良好，满足甲方施工需要，不得隐瞒设备的瑕疵或权利瑕疵。如果出现乙方提供的设备的机况不能满足甲方施工需要时，经甲方书面通知或催告后2天内乙方仍不能纠正该情况的，甲方有权解除本合同，乙方应无条件退场。
2.6、如因乙方机械事故或操作原因对甲方施工现场的已完工成品或半成品工程、原材料、人员等造成损坏或伤害，乙方应承担修复责任或损坏赔偿责任。如乙方无能力修复的，由甲方修复，但相关费用由乙方承担。如甲方代为支付赔偿的，甲方有权向乙方追偿。
2.7、乙方每月维修时间不得超过贰天，因甲方工程需要保证每日
24小时随叫随到，乙方司机必须服从施工现场的调度和安排，服务态度良好，工作热情，并严格按照设备安全操作规程和经理部相关规定作业。
2.8、乙方在运输途中所发生交通事故等，造成的一切损失由乙方全部承担，与甲方无任何关系，乙方在运输过程中因交通路政等部门而扣留车辆由甲方负责，乙方在按甲方要求驶入违禁路段，所产生的交通路政等罚款及费用由甲方负责承担。
2.9、施工过程中，搅拌车有剩余混凝土，司机应找甲方现场负责人问清处理方法及时处理，司机无权对此随便处理，如发现甲方司机自行处理搅拌车内剩余混凝土，甲方将对此予以处罚；乙方人员必须听从甲方指挥，遵守甲方的一切规章制度。乙方操作手必须听从甲方人员的教导，甲方如发现酗酒闹事、盗窃柴油及机械零件、打架等现象，甲方直接移交当地派出所处理。
第五条结算及支付
1、租金标准：见本合同第一条，本价款为不包括税金等一切费用的最终价款。在合同期内，双方不得以任何理由要求调价。
2、租金的结算方式为：租金按本合同第一条之约按月计算，不足一月的按天折算（月租金除以30天乘以实际使用天数），结算时不提供任何税务发票。
3、租金支付：甲方每月按本条第2款约定方法结算应付给乙方的租金。
4、在规定的结算支付日起10日内甲方如不能按时付清租赁费用，乙方有权停止设备使用，由此给甲方造成的一切经济损失由甲方自己承担责任，停工期间租赁费照付。
第六条出租人变更
在租赁期间，乙方若需将设备所有权转移给第三人，或在设备上设定其它物权，应当在正式决定的15日前书面通知甲方。甲方有权选择继续或解除合同。继续承租的，设备的所有人即为本合同当事乙方，本合同条款对新所有人具有当然的约束力，如果解除合同，甲方不承担责任。
第七条违约责任
1、本合同履行期间如有任何一方违约，违约方应向守约方支付月租金30%的违约金。
第八条合同的变更、解除、终止：
1、因履行完毕合同终止；
2、双方协商一致解除合同；
3、双方根据本合同约定解除合同。
第九条争议解决
发生争议，双方应协商解决，如果协商不成，需要起诉的，双方约定向合同签订地人民法院起诉。
第十条本合同未尽事宜，双方协商后，经与签订本合同相同之程序签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十一条本合同附件作为合同的组成部分，与合同具有同等效力。第十三条本合同经双方签字和盖章后生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法人代表：法人代表：
_________年____月____日_________年____月____日
机械租赁合同4
承租方：_________
出租方：_________
根据两方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：
一、施工机械名称及数量：_________型_________吨吊车，_________台。
二、施工内容和地点：_________
三、租赁时间暂定_________天，从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
四、财务结算
1、计收费标准：_________元/台班，每天至少保证一个班，超出时间按国家标准，四小时之内为半个班，八小时之内为一个班。
2、进出场费：_________元由甲方支付。
3、严格执行任务单签收制度，甲方须根据合同每天认真签署任务单。签单人姓名
4、付款方式：甲方在乙方机械进场前，支付_________元的预付款，车辆到达甲方场地预付_________天_________元的预付款，以后每_________天付一次，预付款_________元。
5、甲方必须在乙方要求的.期限内付款，如逾期，乙方除按总费用的2‰每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。
五、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失，甲方要负责赔偿。
六、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责。坚持做到“十不吊”，即：
1、超过额定负荷不吊。
2、指挥信号不明，重量不明不吊。
3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。
4、吊车吊重物直接进行加工的不吊。
5、歪拉、斜吊不吊。
6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。
8、带棱角、刃口物件未垫好不吊。
9、埋在地下的物件不拔、不吊。
10、非起重指挥人员指挥时不吊。
七、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任;吊钩以下事故甲方承担责任。
八、乙方机组人员自进入甲方施工现场，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠，在有足够佐证材料证明下，甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。
九、施工现场的场地条件、吊装条件及工吊具均由甲方负责。如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。
十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用，每月需有2天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，维修时间超过2天，按实际超出时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。
十一、其它：
1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由_________方负责。
2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由_________方负责。
3、乙方机械在行驶过程中所发生的过路、过桥费由_________方负责。
4、乙方机械在行驶过程中所需的大型车辆超限证由甲方负责。
十二、本合同经两方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，两方磋商解决。本合同共打印四份，两方各执正本一份，副本一份。
甲方：_________
乙方：_________
代理人：_________
代表人：_________
签订时间：_________年__月__日
签订时间：_________年__月__日
机械租赁合同5
承租人(甲方)：(单位全称)_________
出租人(乙方)：(单位全称)_________
行业确认证书号：_________
依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原*令第166号)的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下：
第一条 机械设备租赁及租金计算与支付
机械设备租赁及租金计算明细：
租金计算。机械设备租金每月合计_____元。按合同约定，若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二)，租金每月共计_____元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内，若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用，甲方应按租金标准照常支付租赁费。
支付方式：______________。
支付时间：______________。
第二条 项目名称、使用地点
项目名称：______________。
使用地点：______________。
第三条 租赁期限
因工程需要延长租期，双方应在租赁期满前____日内，续签合同。
租赁期满，甲方继续使用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同继续有效;甲方承诺租赁期不少于____个月，则按实际租赁时间结算;少于____个月，按____个月结算租赁费。
本合同签定之日起____日内，设备进场安装。机械设备进场安装完毕，经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日;甲方通知乙方机械设备停止使用，并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。
由于甲方的原因(如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等)，造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格，机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。
机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。
第四条 保证金
合同签订后甲方向乙方支付_____元作为本合同的履约保证金。
甲方应在机械设备进场前____日内支付保证金。租赁期满，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，余额退还甲方。
其他约定:__________。
第五条 机械设备操作、维护与修理
双方约定机械设备由________方负责操作、由________方负责维护。
因故障造成机械设备无*常作业的，按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起____小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起____小时/日内未能修复的，自故障发生第____日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。
双方约定机械设备正常维护保养时间为____小时/月，具体时间安排为：_____。
第六条 双方权利义务
一、甲方权利义务
有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。
有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备，并要求乙方赔偿损失。
按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。
为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境，负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作，保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的，应赔偿乙方损失。
负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底，并签定安全生产责任状。
甲方应在机械设备进场安装完毕之日起____日内，组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收，及时办理使用登记;并负责配备相应的机械设备管理人员，督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。
负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱，以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线;负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具，负责提供工地宿舍，作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。
按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备，不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。
未经乙方书面同意，甲方不得转租机械设备，不得对机械设备进行改造或增设他物。
二、乙方权利义务
有权按照合同约定按月收取租金。
机械设备进场前，应认真地进行维修和保养，保证进场机械设备的完好性。
负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录，特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录，行业确认证书和营业执照(复印件)等。
负责提供机械设备司机____名/台，指挥工____名/台。进场前，负责与上岗人员签订《劳动合同》并进行安全教育，上岗人员须持证上岗。在租赁期间，司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守安全操作规程，服从甲方项目部正常的施工安排，为甲方项目部提供优质服务，同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求，甲方有权要求退回，乙方应及时协调处理直至更换。
按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修，并及时将结果书面反馈甲方。
负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改，并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。
机械设备安装前，负责提供符合要求的基础预埋件;机械设备附着顶升前，负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)。
租赁期满后____日内，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，乙方应将保证金余额及时返还甲方。
第七条 双方安全责任
三、甲方安全责任
1.甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。
2.施工现场有多台机械设备交叉作业时，甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。
3.甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。
4.甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。
四、乙方安全责任
1.负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护，对机械设备的安全可靠性负责。
2.在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中，乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。
3.当机械设备出现故障或者发生异常情况时，司机应及时通知甲乙双方相关人员，机械设备应立即停止使用，乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。
五、双方共同安全责任
1.本着“谁违章谁承担责任”的原则，甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业，严禁机械设备带病运转。
2.机械设备在使用过程中，甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底，督促上述人员遵守安全操作规程，规范作业方式，确保不超载，且货物放置、绑扎符合安全要求。
第八条 违约责任
六、甲方违约责任：
1.甲方未按合同约定支付租金的，按每逾期一日________元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满____日未支付的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
2.按合同约定的进场时间，若因甲方原因影响机械设备进场安装超过____日，乙方有权终止合同并向甲方收取违约金________元。
3.甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备，致使机械设备受到严重损坏的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。
4.其他约定：______________。
七、乙方违约责任：
1.乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________元。
2.乙方未按合同约定日期提供机械设备的，应按照每逾期一日每台次________元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满____日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________元。
3.在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械设备进行维修保养的时间除外)导致机械设备停工的，每停工一天，甲方除扣减相应的租金外，可要求乙方支付每台次________元/日的违约金。累计停工超过____日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
4.乙方未按合同约定期及时返还保证金，应按照每逾期一日________元的标准向甲方支付违约金。
5.其他约定：______________。
第九条 不可抗力
当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任;当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起____日内向对方当事人提供证明。
第十条 争议解决
本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第____种方式解决。
向______*提起诉讼;
向______仲裁委员会申请仲裁。
第十一条 其他条款
本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共____页，一式____份，具有同等法律效力，其中甲方____份，乙方____份。
本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
合同签订地：______。
其他约定：______。
承租人：(甲方签章)_____ 出租人：(乙方签章)_____
住所：_____ 住所：_____
法定代表人：________ 法定代表人：________
委托代理人：________ 委托代理人：________
电话：_____ 电话：_____
传真：_____ 传真：_____
开户银行：________ 开户银行：________
账号：_____ 账号：_____
__编码：________ __编码：________
________年____月____日 ________年____月____日
机械租赁合同6
上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司（以下简称B公司）因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司（以下简称A公司）、原审第三人北京C房地产开发有限公司（以下简称C公司）之间租赁合同纠纷一案，不服密云县人民法院（20xx）密民初字第438号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后，依法组成由法官孙田辉担任审判长，法官张岩、刘茵参加的合议庭，并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理，上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华，被上诉人A公司的委托代理人郭春勇，第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
A公司一审起诉称：20xx年8月10日，B公司与A公司签订塔吊租赁合同，B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台，用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场，B公司使用至今也未退还塔吊，至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元，B公司仅支付12 000元，尚欠191 851.45元。现工地已停工，塔吊仍未返还，租赁费也未支付，故A公司诉至法院，要求解除双方租赁合同，B公司返还A公司塔吊（登记编号为MY-T01151号，出厂编号182号），支付进场费及租赁费至20xx年3月5日，共计191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天，按日租赁费453.33元计算，共计165 465.45元），并负担本案诉讼费。
A公司向法院提交以下证据予以证明：租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。
B公司一审答辩称：C花园四标段工程确系B公司承建，但B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任，故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担；A公司出具的租赁合同原件公章不清楚，无法辨别是否为B公司所盖；A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部（以下简称九项目部）章，B公司并无此下属部门，该结算单与B公司无关；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据，故不同意A公司的诉讼请求。
B公司向法院提交以下证据予以证明：工程承包协议。
第三人C公司一审述称：C公司为工程开发商，与本案的租赁合同无关，作为第三人也不需承担任何责任。
第三人C公司向法院提交以下证据予以证明：承诺书。
经一审法院庭审质证，三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议，法院予以确认。
三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议：
一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚，无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部，工程包给了付中荣，毛洁林是付中荣下属，而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可；第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为，综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。
二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣，并由C公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为，本案为租赁合同纠纷，对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关，故法院对该两份证据不予采信。
一审法院根据上述认证查明：20xx年8月10日，A公司与B公司签订租赁合同，约定B公司租赁A公司塔吊，用于长城环岛南侧工地，机械进出场费13 000元，机械租赁费用实行包月制，30天为一个月，月租费13 600元，每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章，并有毛洁林签字。后A公司塔吊（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）运到B公司工地。20xx年11月28日，B公司为A公司出具了结算单，结算单显示，20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元，结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日，九项目部张杰签字证明，塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日，北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告，检验报告显示，工程名称为C花园四标段24、25号楼，样品统一编号为密 BT01151，样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。
另查，20xx年8月3日，C公司（发包人）与B公司（承包人）签订建设工程施工合同，由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。
再查，（20xx）密民初字第7051号民事判决认定，B公司存在下属九项目部，且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料，对外签证。此判决现已生效，B公司未提出上诉。
一审法院认为：A公司与B公司签订的租赁合同，是双方当事人的真实意思表示，该合同依法成立并生效，当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认，20xx年共计发生租赁费25 386元，此款B公司应予给付，B公司对九项目部的存在表示异议，但并未举证证明，B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任，但因担保合同属内部约定，故对B公司此辩解意见，法院不予采信；B公司承认C花园四标段工程确系其承建，而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认，A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新开始运行，至A公司主张的20xx年3月5日，A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工，但B公司并未向A公司发出停工通知，且塔吊继续在B公司工地处，A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费（按日租赁费453.33元计算）。另B公司尚欠A公司进场费13 000元，已付A公司租赁费12 000元。综上，B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元，对A公司此项诉讼请求，法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，A公司合同目的无法继续实现，故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除，A公司有权收回塔吊，鉴于该塔吊仍在C花园工地，而工程已停工，故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此，法院为保护当事人的合法权益，维护社会正常的经济秩序，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第二百二十六条之规定，判决：一、解除A公司与B公司于二OO七年八月十日签订的租赁合同；二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分； 三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部（规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号，出厂编号182号）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
机械租赁合同7
出租人：_______（甲方）
承租人：_____（甲方）
签署日期：____________。
签署于_____________。
根据《合同法》，经双方友好协商，特签订本合同。
一、设备清单
二、租赁期限
1、甲方应向乙方提供上述设备的租赁服务。租赁期限为______天，租金为______元/套/天。合计（元）
2、乙方决定租赁设备后，应在取出设备前支付与押金相同的设备款项。乙方归还设备时，应向甲方全额支付租金，同时，甲方应将押金退还给乙方。
3、租赁物交付时间、地点、方式及验收：出租人应在合同签订地将租赁物移交给承租人，承租人应进行现场实物验收。承租方签署本合同以表明租赁物业已被接受。
三、注意事项
1、乙方在租赁期内不得转租或退租；乙方不得擅自拆卸和改装设备，必须正确使用，确保设备处于良好状态，否则造成的一切损失由乙方承担。
2、如乙方未能与甲方签订续租合同，承租人应在_______________________将租赁机器归还。为了续租，双方需要重新签订新的租赁合同，合同逾期后，甲方有权随时收回设备并收取必要的逾期费用。
四、补充条款
1、经济补偿
如果承租人在使用过程中对租赁机器造成损坏，应按以下项目进行赔偿：
（1）壳牌：补偿人民币___________________________________________________________________________影响外观的损害赔偿元；
（2）镜头/显示屏：划痕不影响______元的使用；影响按市场补偿使用的；
（3）灯泡/主板损坏：_____________（按实际市场赔偿）
（4）其他附件：无法修复的，按市场补偿；
2、本合同未尽事宜，需要补充的，双方协商制定补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。履行过程中发生的争议，由双方协商解决；
3、本合同无约定的，以《中华人民共和国合同法》的规定为准。
4、本合同一式两份，双方各执一份。本合同自双方签字之日起生效。
出租人（盖章）： 承租人（盖章）：
地址： 地址：
法人代表（签字）： 法人代表（签字）：
承办人： 承办人：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
电话： 电话：
担保人（盖章）：
签订日期： 年 月 日
签订地点：
机械租赁合同8
出租方(甲方)：__________________
承租方(乙方)：__________________
依据《合同法》及有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就____________机械租赁事宜协商一致，订立本合同。
一、机械设备名基本情况
乙方向甲方租用_________机械设备，该机械设备规格型号是_________，租用数量为_________，该机械设备主要用于_________。
二、租赁时间
该机型设备租用期限为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，历时_________日。
三、机械设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于甲方，乙方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。乙方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由乙方承担。
四、租金及支付方式
1、租金及计算：租金_________元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。
2、租金支付：租赁费用按月计算。每月的25日由出租方开具当月租费结算单及发票交承租方办理结算手续。乙方应按业主支付工程款的情况按_________支付租赁费。
3、租金优惠：租用期满12个月按10个月计算租费。租用期满_________按_________计算租费。
4、其它：__________________________________________。
五、双方的责任
1、甲方责任
(1)按乙方要求及时将机械进入工地交付使用。
(2)负责办理检测手续及各种管理部门的所需证件。
(3)提供机械相关资料。
(4)服从乙方指挥，接受乙方检查。
(5)负责机械维修、保养，提供24小时服务，满足施工需要。
(6)操作人员持有效证件上岗。
(7)因甲方操作人员造成的机械故障事故，甲方承担全部责任，给乙方造成的损失，由甲方进行赔偿。
2、乙方责任
(1)按合同约定及时付给甲方租金。
(2)给甲方机械操作手提供食宿方便，其费用由乙方承担。
六、违约条款
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。
2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。
3、若乙方未按合同规定期限支付租金或超期使用，甲方有权终止合同调回所租设备，每超一天乙方应向甲方正常交纳租金并加付月租金的5%作为违约金。
七、本合同按照中华人民共和国有关法律拟定，如有未尽事宜，双方需另拟书面协议或依有关法令法规办理。如发生争执，双方不得圆满解决，将依照中华人民共和国有关法律，通过有关机构解决。
八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章，即时生效。
出租方(盖章)：___________ 承租方(盖章)：___________
法定代表人(签字)：_______ 法定代表人(签字)：_______
______年______月_______日 ______年______月_______日
机械租赁合同9
承租方： （以下简称甲方）
出租方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方同意签定本合同。
一：租用设备的名称、规格型号、数量及收费标准：
机械名称
规格型号
数量
收费标准
振动压路机
YZ16JC
1台
1000元∕台班
二．设备使用地点和进出场时间及费用：
1．乙方设备自20xx年 9 月25日到场，自20xx年 9 月26日开始计收台
班费用。
2．施工地点：
3．进场费：500元，出场费500元。
三．班制及结算：
1．台班计算方法：每8小时为壹个台班，不足8小时按壹个台班计算（台
班计时为8小时，包括整备2小时）。
2．结算方式：甲方于每月26日向乙方结算当月发生机械台班费。
四．权利和义务
1．甲方权利和义务
（1）机械开始工作前，负责对乙方机械操作人员进行现场安全交底。
（2）保障乙方设备安全进出场道路畅通，并保证乙方机械设备及人员驻场
期间的完好和安全。
（3）不得将乙方机械转租第三者，并由甲方解决司机的食宿问题。
2．乙方权利和义务
（1）乙方根据甲方要求，在规定的时间内进入施工现场。
（2）当甲方违章指挥强制作业时，乙方工作人员有权拒绝执行。
五．其他约定事项：
六．本合同一式 份，合同双方各执 份。
出租方（章）； 承租方（章）；
经办人： 经办人：
电话： 电话：
签定日期： 签定日期：
机械租赁合同10
承租方：(以下简称甲方)
出租方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械(附表)，经甲乙双方友好协商，就租赁机械设备事宜签订协议如下，以便共同遵守。
一、车型：洒水车
二、租赁使用地点：圣明路桥下
三、租用期限：乙方接到甲方电话通知时，且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时止，乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的，将不再计算租赁费。
四、机械设备租赁形式及结算方式：
1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方，月租金为人民币大写：20xx0元/月，租赁时间不足一月者,按一个月结算，在当月期间燃油由甲方提供使用，乙方司机自带。
2、租金的结算方式：从当天去时开始，半月一结月做满足月结清。
3.每天工作量八小时，超过当天工作量另外结算，【下雨下雪算在当月期间】
五、违约责任：
l、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失;
2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决;
3、本合同一式二份，甲方执一份、乙方执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
机械租赁合同11
出租方：****（以下简称甲方）
承租方：********（以下简称乙方）
根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。
第一条：租赁设备名称、设备型号、租金单价：
第二条：租赁期限：自年月日至年月日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。
第三条：租赁机械的所有权
1、在租赁期间，所租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。
2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。
第四条：租金的计算和支付
1、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时（折合1个台班）。设备租赁费按第一条表格中列出的单价进行计算，确因工作所需超出8小时部分应视为加班，按超出工作小时数乘以每小时超时租金进行计算。租赁费中不含燃油费、人工费、维修保养等费用。
2、租金的具体结算和支付方式：根据甲、乙方登记的租赁记录，每季度末进行一次结算，乙方可采用转账或支票的方式一次性付清本季度的结算金额，甲方开取相应金额的发票给乙方。
第五条：租赁机械的使用和收回
1、乙方需要使用该机械设备，需提前向甲方提出书面申请，在甲方同意后方可使用该设备。因不可预见、不可能避免等客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。
2、如果乙方在使用前未提出任何疑义，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方开始使用。
3、在机械设备使用期间内，乙方有责任配合甲方做好设备的日常管理和维护维修工作，并使设备保持良好状态。
4、乙方在归还机械设备时，需对使用记录进行确认，并保证记录的真实、有效，此记录将作为乙方支付租金的凭证。若甲方发现虚假数据，乙方应向甲方支付双倍租金。
5、租赁机械在乙方保管、使用等过程中，致使乙方或第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。在乙方保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。
6、乙方在归还机械设备时保证加满燃油，并由甲方人员对租赁机械进行验收，若发现该设备存在运行不良或故障等问题时则属于乙方使用不当并承担维修责任，且乙方需在三日内将故障修复完毕，避免影响甲方使用，每延迟一天，乙方需承担400元/日的租金。
7、乙方的驾驶员和操作人员需具备相关部门颁发的特种设备作业合格证，并提供复印件一份到甲方处备案。
8、在设备租赁期间，乙方不得将该设备抵押给第三方。
第六条：租赁机械的毁损和灭失
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损（正常损耗不在此限）和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：
（1）将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态；
（2）更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用；
（3）当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应全额赔偿甲方。
第七条：违约责任
1、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付租金总额20%___的违约金。
2、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：
（1）要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失；
（2）终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第八条：争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
机械租赁合同12
出租方：中国工商银行××市信托部（简称甲方）
承租方：＿＿＿＿（简称乙方）
甲、乙双方根据“中国工商银行××市信托部设备租赁业务试行办法”的规定，签订设备租赁合同，并商定如下条款，共同遵守执行。
一、甲方根据乙方上级批准的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准，向＿＿＿＿购进以下设备租给乙方使用。
１、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
２、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
３、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
４、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、甲方根据与生产厂（商）签订的设备订货合同规定，于＿＿年＿＿季交货。由供货单位直接发运给乙方。乙方直接到供货单位自提自运。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。
三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责
。设备的质量问题由生产厂负责，并在订货合同予以说明。
四、设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后，应以甲方名义向当地保险公司投保综合险，保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。
五、在租赁期内，乙方享有设备的使用权，但不得转让或作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。
六、设备租赁期限为＿＿＿＿年，租期从供货厂向甲方托收货款时算起，租金总额为人民币＿＿＿＿元（包括手续费＿＿＿＿％），分＿＿＿＿期交付，每期租赁金＿＿＿＿元，由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
七、本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金，结束合同，甲方给予退还一部分利息的优惠。
八、本合同期满，甲方同意按人民币＿＿＿＿元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
九、乙方上级单位＿＿＿＿同意作为乙方的经济担保人，负责乙方切实履行本合同各条款规定，如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时，担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其它损失。
十、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份，副本＿＿＿＿份，乙方担保人和乙方开户银行各一份。
设备租赁合同范本
来源： 作者：
甲方：中国工商银行××市信托部（公章）
负责人：＿＿＿＿＿＿（签章）
开户银行及帐号：＿＿＿＿＿＿
年月日
乙方：（全称）
－－－－－－（公章）
负责人：＿＿＿＿＿＿（签章）
开户银行及帐号：＿＿＿＿＿＿
年月日
经济担保单位：（全称）
－－－－－－（公章）
负责人：＿＿＿＿＿＿（公章）
年月日
机械租赁合同13
承租方（以下简称甲方）：
联系人：
电话：
传真：
地址：
租赁方（以下简称乙方）：
联系人：
电话：
手机：
传真：
地址：
电邮：
一、经甲、乙双方友好协商，本着平等、互利的原则，达成如下共识：
乙方愿意向甲方提供投影机及大屏幕出租业务，同时有责任向甲方提供租赁设备之外的免费技术支持、维护等软性服务，务必让甲方有一个良好的使用环境，配合甲方于租赁期内的一切可能的使用和操作时的帮助。
二、租用设备及费用明细清单：
设备名称指标单位数量次（天）单价总价备注
1。高亮度投影机
（3000ANSI流明）分辨率1024X768台1无
押金预付定金
2。屏幕84寸（可选一）
（长171 X高128CN）需预留尺寸
大屏幕100寸（可选二）
（长203 X高152CN）需预留尺寸幅1
3。附件：接插件、对接头、切换器、VGA线15米、视频线、音箱线、音箱支架项1
4。税金6%（地税）项1
5。总计金额：元整（含税金）人民币：元整
三、租用地点及时间：
地点：
时间：年月日
调试：日期为月日当日，我司有专业人员现场安装调试完毕，现场跟踪，保证会议正常使用，达到音响及大屏幕显示视觉的理想效果。
四、权利与义务：
乙方保证向甲方提供如上表所示的配套机器，并且保证所有器材运行良好；
由甲方向乙方提前发出租赁订单或预订信息（电话、传真）。订单的内容包括：租用设备名称，使用时间、地点，用户名称及订单人姓名。如需提前试机，需提前声明。
（3）在租赁的使用过程当中，甲方务必爱护仪器设备，妥善保管，小心使用，切勿野蛮操作，粗鲁对待；更不可私自拆卸（凭易碎纸标签判断），否则如有损坏或机身表面严重损伤者，按维修价格或复原所需费用收取赔偿费；
五、结算方式；
双方事前签订协议，在租赁协议完成后，甲方需在当天内付清协议确定的租赁费用，合计金额元人民币，如甲方到期未付清租赁费用，须向乙方交纳协议金额每天1%的滞纳金。
以上条款如有未尽事宜，双方可协商解决。
本协议书一式两份。承租方、租赁方各持一份，本协议书由双方代表签字盖章后即可生效。
承租方：租赁方：
（签名）（签名）
（盖章）（盖章）
机械租赁合同14
承租方：（以下简称甲方）
出租方：（以下简称乙方）
根据《民法典》及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械（附表），经甲乙双方友好协商，就租赁机械设备事宜签订协议如下，以便共同遵守。
一、车型：
二、租赁使用地点。
_____大道C03项目施工工地。
三、租用期限。
乙方接到甲方电话通知时，且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时止，乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的，将不再计算租赁费。
四、机械设备租赁形式及结算方式。
1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方，月租金为人民币大写：___________元月，________元小时，租赁时间不足____月者，按实际使用天数结算。大于15天按一个月结算，小于15天按日租金月租金31天结算。
2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责。
3、租金的结算方式：甲方原则上每月____日对乙方进行租赁费结算一次，并在下月____日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时，乙方充分理解甲方资金的困难，同意相对延迟支付。如若甲方还需增加机械设备，增加的机械设备采用本合同中价格，费用并随本合同规定支付。
4、乙方须配备合格的司机并持有效的本机操作证，正常上班时随叫随到，以保证甲方施工需要。司机住宿、工资、伙食费用等由乙方负责。
五、甲乙双方的权利和义务。
1、机械设备在租赁期间，乙方机械司机要服从甲方的工作安排，因乙方司机不服从甲方的安排，甲方有权要求更换司机和终止合同。司机在作业期间对机械设备和自身安全负全责。严格按照机械设备操作规程操作，不得违规，否则由此引发的一切安全事故均由乙方负责，费用自理。
2、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用，完好率每月不低于27天，每低于一天从月租金扣除一天，确保甲方工程施工正常进行。
3、甲方提供工程施工场地，并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件。
4、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全（合格证、技术检验证等）。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责。
5、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常，满足施工需要，在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内修理好时，应提前采取措施，保证甲方工程的正常施工。
6、乙方的机械设备管理人员和司机必须服从甲方的管理，严格遵守甲方的各项管理制度。
7、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。
六、违约责任。
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失。
2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据《民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。
3、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
机械租赁合同15
甲方(承租方)：
乙方(出租方)：
甲方租用乙方机械设备，经双方共同协商，达成如下协议：
1、在租赁期间甲方租凭的设备如果造成丢失或者毁坏，按原价的80%赔偿
2、机械设备名称、型号、数量：
装载机、发电机、塔式起重机、挖掘机、平板振捣器、氧气乙炔焊、塔式起重机、移动式柴油空压机、砂浆搅拌机、交流电焊机、钢筋切割机等，具体数量详见租赁清单。
3、租凭时间：
20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日
4、施工地点：
5、财务结算方式：
(1)计费方式及单价： 见租凭设备表
(2)甲方必须在规定的期限内付款，如逾期未付，乙方有权单方面终止合同的执行，所造成的一切损失由甲方负责，由此产生的设备停机费用由甲方照常支付给乙方。
6、有关约定：
(1) 乙方负责提供设备操作者，操作者必须持证上岗，严格按照设备操作规程作业，并负责设备的日常维修保养工作。
(2)设备租凭期间，设备操作者的食宿由甲方负责。
(3)设备租凭期间，设备的燃油费、耗电费由甲方负责。
7、甲方责任：
(1)甲方必须为乙方设备的进场做好准备，提供必要的进场条件。
(2)甲方必须有专人负责指导设备的施工产生，但不能违章指挥，若由甲方人员违规指挥造成的一切损失由甲方负责。
(3)甲方应负责设备的安全工作，若由甲方保卫工作不到位造成设备及其零备件的丢失由甲方负责。
8、乙方责任：
(1)乙方应保证进入施工现场的机械设备技术性能完好。
(2)进入施工现场的乙方工作人员必须遵守甲方的有关规章制度。若由乙方提供设备操作者，操作者必须积极配合甲方有关负责人的指挥作业，并遵守甲方的工作时间和工作安排，但有权对有关违章指挥提出异议。
(3)若乙方机械设备出现故障，乙方应积极组织人员进行抢修。若由此影响甲方施工三天以上的，经双方签认后，可免签当日台班费。
9、未尽事宜，由双方协商解决。协商不成，诉诸法律解决。
10、本合同经双手签字盖章后生效。本合同共四份，双方各执二份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【机械租赁合同【热门】】相关文章：
【热门】机械租赁合同11-14
【热门】机械设备租赁合同11-24
关于机械租赁的合同12-28
机械租赁合同【推荐】11-13
关于机械租赁合同10-17
【精】机械租赁合同10-09
机械租赁合同【荐】10-02
机械租赁合同模板09-22
工程机械租赁合同06-24
机械租赁合同(精选15篇)06-16