土方施工合同

时间:2017-03-17 16:46:26 合同大全 我要投稿

土方施工合同

  签订建设工程施工合同,必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。下面是小编整理的几篇土方施工合同范本,欢迎阅读参考。

土方施工合同

  土方施工合同范本一

  发包人 (以下简称甲方)

  承包人 (以下简称乙方),经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

  一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

  二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。

  三、承包价格:开挖、运输土方 元/m3(石砂)。

  四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自 月 日开始施工,在 天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

  五、质量与施工要求:

  1、基地的`平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  2、做好水沟和排水设施。

  达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

  4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

  六、安全要求:

  1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。

  否则出现安全事故,概由乙负责。

  3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、开挖的土方应按指定的地点堆放。

  保证施工道路畅通。

  5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

  6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。

  八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  单位工程负责人(甲方):

  承包班组长(乙方):联系电话:

  联系电话:

  年 月 日 年 月 日

  土方施工合同范本二

  (甲方)

  立合同单位(人):南通二建奥体中心项目部

  (乙方)

  现因甲方工程需要,将该土方工程承包给乙方,经双方协商,签订本合同,共同遵守:

  一、工程名称:南京奥体中心工地(南通二建项目部)土方工程,工期:按甲方要求保期保质保量完成。

  二、乙方挖土方外运单价按22.5元/立方米计算,内倒挖土方(运距在300米以内)单价按12.5元/立方米计算。

  基坑土方整板余留10公分及整板土方以下基槽部分由乙方人工负责清理,22个大承台土方机械挖土按45%计算,人工挖土按55%计算,人工清理土方单价另外增加18.5元/立方米。

  三、工程量计算方式:按场地实挖土方量计算。

  四、工程验收,工程竣工结束后,甲方开据签证单。

  五、付款方式:该工程结束,付总工程款地70%,余款当年内结清。

  六、乙方负责场外渣土保洁清理。

  七、甲方负责该工程地下排水作业,负责夜间噪音证办理,提供乙方夜间照明及派技术人员场指导施工及控制标高。

  八、如遇障碍物及未尽事宜共同协商解决。

  九、合同有效期:本合同一经双方签字与公证后合同同等生效,甲方全部付清工程款后失效。

  十、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  甲方代表: 乙方代表:

  联系: 联系:

  二00 年三月八日

【土方施工合同】相关文章:

1.土方运输合同

2.土方车辆运输合同

3.土方运输协议合同

4.土方开挖合作合同

5.土方车租赁合同

6.土方运输合同模板

7.汽车土方运输合同

8.工程土方运输合同