买卖合同汇总9篇
随着法律观念的日渐普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的买卖合同9篇，欢迎阅读与收藏。
买卖合同 篇1
甲方：
乙方： 身份证号：
鉴于： 甲、乙方于20xx年10月3日签署了编号为 的《新车买卖合同》(以下称“原合同”)，约定：甲方向乙方出售宝马进口汽车一辆，总价为 元(含车辆售价 元，上牌费、保险费、原厂防爆膜、行车记录仪等费用)，20xx年11月22日交齐全款，45天内安排上牌，交车时间20xx年11月22日。现乙方已按约支付完毕相应款项合计 元，但因甲方自身原因至今未交付车辆给乙方。现为妥善处理原合同履行中存在的问题，各方在互谅互让、平等、自愿、诚实信用基础上，经协商达成如下补充协议：
一、甲方须在20xx年1月29日前交付合格的车辆给乙方，并在交付车辆后45天内办理完毕上牌手续。
二、如甲方未在本协议第一条约定的期限内交付车辆或办妥上牌手续，乙方有权单方解除合同，要求甲方在收到解除通知(书面或手机短信通知均可)之日起2天内：(1)将所有乙方已经支付的款项 元一次性退还乙方;(2)自20xx年11月22日起至合同解除之日以 元为本金按银行同期贷款利率的四倍计算利息作为乙方损失赔偿给乙方。如甲方逾期支付上述第(1)、(2)项约定的款项，每逾期一天，按汽车总价 元的千分之五为标准计算违约金给乙方，直至款项全部支付完毕之日止。
三、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自各方签字之日起生效，均具有同等法律效力，本协议与原合同不一致的，以本协议为准。
原合同及本协议签订地点：
甲方： (盖章) 乙方：
联系人： 手机号码： 手机号码：
年月日：
买卖合同 篇2
甲方：
乙方：
经甲乙双方研究协商，为按时按质完成位于 互相遵守执行。
一、承包方式：包工包料，由甲方提供适合石材安装施工的场地，配套设施（如水、电、脚手架、斗车、水泥、沙等），乙方按国家现行施工规范进行施工。
二、施工要求，按甲方设计方案，乙方提供材料以及人工安装，提供经验进行施工。
三、安装范围：
（1）正面走廊墙身采用角码离逢干挂方式施工。石材材料采用虾红荔枝面；
（2）正面走廊地板、步级采用水泥、沙混合方式施工，石材采用芝麻灰、火烧面；
（3）一楼电梯间墙身采用角码抽坑角码干挂方式施工，石材材料采用金碧米黄光面加厚板（16-18mm）；
（4）一楼电梯间地板采用水泥沙混合施工，石材材料采用幻彩红光面（正常板）；
（5）电梯间门口架空层地板采用水泥沙混合施工，石材材料采用芝麻灰、火烧面。
四、结算方式：
（1）正面走廊墙身390元/m2(乙方包工包料)；
（2）正面走廊地板215元/m2（乙方包石材、工人安装、甲方提供水泥沙）；
（3）一楼电梯间墙身490元/m2，抽坑磨边10元/m（乙方包工包料，不包含电梯门套线）；
（4）一楼电梯间地板450元/m2（乙方包石材、人工安装、甲方提供水泥沙）；
（5）一楼电梯间门外架空层地板215元/m2（乙方包石材，工人安装，甲方提供水泥沙）以上按安装面积结算。
五、付款方式：自定本协议后，甲方支付叁万元作定金，乙方按甲方提供现场进行量度，适合石材尺寸开料、采购，乙方货到工地甲方支付该货款70%，每月30日结算当月的90%进度款，剩余部份待工程完工后五天付清。
六、如有其它不详部分，由甲乙双方再议。
七、如有违反以上协议，双方有权追究对方责任。
八、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，望各自履行责任。
甲方：乙方：
年月日
注：以上采用纯天然石材精心加工，如有颜色、花纹的瑕庛、差异，属正常现象。
买卖合同 篇3
出卖人（甲方）：
身份证号码：
买受人（乙方）：
身份证号码：
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。
一、甲方自愿将其村证房位于的房屋（建筑面积为 平方米，现 有、无房产证）以人民币万元整（￥元）的价款出售给乙方。产权终身归乙方所有。
说明：本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。
二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿；如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。
等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。
四、本合同签订后，甲方对的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》；
六、违约责任
1、甲方应当于 年 月 日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过____五___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币 万元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过 个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的 作为甲方的损失赔偿金。
3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。
4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。
5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的按下述第种方式解决。
1、提交仲裁委员会仲裁。
2、依法向 区人民法院起诉。
八、其他约定九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月日
见证人：
年 月
日
买卖合同 篇4
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方在 平等互利、协商一致的基础上，签订本合同，以及共同遵守。
一、产品名称、品牌、规格型号、材质、颜色、生产厂家、数量、质量标准、价款：乙方负责向甲方提供上述内容所包含的全部办公家具， 产品总价款人民币：贰万柒仟玖佰捌拾元整(27980.00元) 付定金 。 上述产品总价包括本合同规定的全部产品的价款、运输费、税费、安装等费用。
二、交货时间：本合同生效之日起15日内，并由乙方负责安装完毕。
三、交付方式、起点：由乙方负责将全部办公家具送到甲方办公室所在地 并由乙方负责安装完毕。
四、付款方式及期限：本合同产品全部安装完经甲方验收合格后，一次性全部付清给乙方。
五、乙方提供的家具在不是人为损坏下可以保修一年。
六、如因执行本协议而发生争议时，双方当事人可通过协商的方式解决。协商不成时，可向人民法院提出诉讼。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
买卖合同 篇5
（20xx）闵民二（商）初字第305号
原告A精密工业（上海）有限公司，住所地上海市××工业区××路××号。
法定代表人唐a，董事长。
委托代理人朱a，上海A律师事务所律师。
被告B机模厂，住所地××省××市××路××号。
被告B机模厂未作答辩，亦未提供证据。
经对原告A精密工业（上海）有限公司提供的证据进行质证、并结合当事人的陈述，本院确认原告A精密工业（上海）有限公司诉称事实属实。
本院另查明，原告A精密工业（上海）有限公司出具的四份增值税发票，被告B机模厂已在相关部门作了认证、抵扣。
本院认为，原告A精密工业（上海）有限公司与被告B机模厂之间签订的《买卖合同》系合同当事人的真实意思表示，内容不违背国家法律、行政法规的强制性规定，也不具有《中华人民共和国合同法》规定的无效合同的其他要件，该合同当属有效，合同的条款对合同当事人具有拘束力。
被告B机模厂经本院传票传唤后无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为其放弃自己的抗辩等其他诉讼权利，对此产生的法律后果应由其承担。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：
一、被告B机模厂于本判决生效之日起十日内，支付原告A精密工业（上海）有限公司货款余额74，979。35元；
二、被告B机模厂于本判决生效之日起十日内，偿付原告A精密工业（上海）有限公司以货款74，979。35元为本金计，自20xx年4月1日起至判决生效日止，以中国人民银行同期贷款利率计算的利息。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取计874。06元，由被告B机模厂负担（于本判决生效后十日内向原告A精密工业（上海）有限公司直接支付）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院（立案庭）递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
审 判 员 杨 琼
xx四月二十七日
书 记 员 汤晓音
买卖合同 篇6
合同编号：20xx0001
甲方：
乙方：
签订地点：
根据(中华人民共和国合同法），经甲、乙双方友好协商，就的石材荒料供应事宜特达成如下协议，以资共同遵守。
第一条 荒料的名称、各种规格的单价
荒料的名称 芝麻白 ，合格标准的规格荒料第一年按xxx元(人民币)/立方米计算，第二年按xxx元（人民币）/立方米计算，带色线、色差及处荒料的规格荒料按xxx元（人民币）/立方米计算。
第二条 石材荒料的数量与规格
1、荒料的数量及规格按照乙方的入库单为准，合同签订起第一年甲方必须保证供荒料四千立方米至五千立方米荒料给乙方，第二年必须保证七千立方米至一万立方米荒料给乙方。
2、在乙方不能足够荒料生产的情况下，甲方不得把荒料卖给第三方，乙方也必须按合同约定的数量进货，如果发生类似情况，视为违约。
3、荒料规格根据行业标准厚度必须达到600㎜规格，长度按最短位置300㎜进退，宽度按行业标准（正好800㎜按750毫米算）计算，甲方提供的荒料必须根据乙方需求的规格，进行开采供货，供货的连
方荒料必须达到1500㎜高度、数量达到总需求量的80%以上进行供货。
第三条荒料的验收标准
1、乙方的工厂交验货。
2、甲、乙双方按双方实际测量认可尺寸进行验收结算。
3、乙方对甲方提出的质量和尺寸问题甲方应当场给予答复解决。
4、甲方负责运输到乙方工厂，运费经甲、乙双方协商，根据运输市场行情定价，运费由乙方承担。
第四条 付款方式
本合同签订后，乙方应预付四万元（人民币）荒料款给甲方，年终结算时与当月荒料款一起结算。荒料结算按照甲、乙双方实际测量检验共同确认的荒料立方数，按照合同的`单价进行结算。结算时间每个月的月底结算。
第五条违约责任
甲、乙双方必须共同遵守合同约定，不得违约，若一方违约，违约方必须赔偿对方直接和间接损失50万（人民币），若由于不可抗力因素所造成的损失，甲、乙双方都不承担责任。
第六条 争议解决
本合同在履约过程中，如发生分起和争议时，应通过友好协商的方式解决，当协商不成时，可向当地仲裁机构申请仲裁或通过当地人民法院进行诉讼解决。
第七条 合同的生效
1、本合同由甲、乙双方签字、盖章后生效。
2、第一年的时间期限按甲方开始送货时间开始计算，以此类推。合同到期，同等价格和条件的情况下，甲方必须无条件将荒料继续卖给乙方。
3、本合同未尽事宜，经双方协商后可达成补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
4、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方： 乙方：
地址：地址：
法人代表： 法人代表：
电话：电话：
传真：乙方代表：
电话：
传真：
签订日期：
买卖合同 篇7
需方：
供方：
合同签订地：
根据需方施工需要，购买供方音乐制作设备。根据中华人民共和国合同法规定，为维护双方的合同权益，经双方
共同协商，达成以下协议：
一、合同标的物和价款
需方购买供方的下列设备：
合计： 万
二、价款支付：
1、在合同签署后，需方应向供方支付元（大写： ），作为合同预付款。
2、余款在供方将本合同标的物运至如下所指交货地点交验收安装调试后一次性付清。
三、设备性能和技术参数
设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，供方须提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。设备技术标准采用国家及行业相关标准。
四、技术资料
供方应提供以下随机资料：产品合格证，总装图，原理图，设备清单，操作安全、使用、维护、保养说明书等相关资料。
供方所提供的技术资料必须是完整的、清楚的和正确的，并且能满足合同设备安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。
五、交货地点：
地址：
六、交货时间：
七、运杂费及风险承担：
运杂费由 供 方承担。从供方到交货地点的设备装运事项，均由供方负责，并不得无故延误。供方负责办理所有设备以及可交付使用附件的运输。设备运抵目的地后，由需方卸货。风险承担在标的物交付时转移，交付前由供方承担，交付后由需方承担。
八、设备验收：
1、合同设备到达交货地点后，需方应及时按照设备清单，对合同设备的外观和数量等进行检验。
2、设备调试完成后 12 个月内，如果发现有质量问题导致设备不符合需方的使用要求，需方有权要求供方（约定具体时间，如几天或几个小时内）排除保障，迟延的承担200元/天。并赔偿需方的因此造成的损失。
九、设备保修
按中华人民共和国国家标准《安全运行技术条件》文中规定的供方产品“三包”执行。
十、知识产权
供方保证合同设备和技术资料不能侵犯任何第三方的权利。供方应当保护需方免予承担因按本合同购买设备而侵犯或被指控侵犯他人的知识产权的任何赔偿责任。
十一、 通知送达
-根-据-本-合-同-要-求所-发-送-的-通-知-或-者-其-它-通-讯-往-来-应-用-中--文-书-写-并-且由专-人或传真或以挂-号-信-函送达，-双方-的约定-地-址如下：
供方：以本合同落款所表明的地址和传真电话为准； 需方：以交货地点地址为准。
- 所-有-的-通-知-及-其-它-通-讯-往-来-在-下-列-首-先-发-生-的-日-期-应-被-视-为-已-正-式-送-达-：
1、 如-专-人-专-送-，-则-为-收-到-之-日；
2、如为传真，则为回传确认之时；
3、 如-采-取-邮-寄-，-则-为-寄-出-之-日-后7天-，以邮-寄-凭-证-为-准；
4、-如-由-快-递传送-，-即-为-快-递-寄-出-凭-证-后-的-3天-；--
双方确认：如送达地点需要变更的，一方将于变更后的次日用书面形式通知对方，否则对方按上述确认的地点所送达的
文书，不论是否收到，均视为送达。
十二、不可抗力
1、如果任何一方当事人受火灾、水灾以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方应以电传或传真方式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证明文件提交另一方当事人。
2、受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不能履行不承担任何责任，因迟延履行而遭受不可抗力的除外。但该方当事人应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
3、双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30天，任何一方当事人均有权终止合同。
十三、违约责任
1、供方不能交货的，向需方支付合同总价款的10％作为违约金，并且需方享有单方解除合同的权利。
2、供方所交付设备不符合本合同规定的，应由供方负责包换或包修，并承担修理、调换而支付的实际费用。供方不能修理或修理三次以上的、或者不能调换、或导致退货的，按不能交货处理。
3、供方提前交货应当经需方同意，需方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。
4、非因需方原因，供方逾期交货的，应当向需方支付违约金200元/天；如果逾期30天仍未交付设备，按不能交货处理。供方交付设备不符合质量要求，需方有权解除合同，并要求供方赔偿损失。
5、需方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。需方如错误指示到货地点或接货人，应承担供方因此所受的损失。
十四、争议解决
1、因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议将由双方当事人通过友好协商解决。如果不能协商一致，任何一方均可向当地仲裁委员会申请仲裁。
2、尽管已诉诸法律，除非另有协议或有导致合同解除的情形，双方当事人应继续履行合同项下各自的义务。
十五、其它
1、合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。
2、本合同经双方授权代表签字并盖章后生效。没有另一方当事人的事先同意，任何一方当事人不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。
3、对合同条款的任何补充、增添和修改应以书面方式进行，由双方签字并盖章。补充协议的内容如果与本合同内容不同，以补充协议为准。
4、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力。
需方： 供方：
地址： 地址：
邮编： 邮编：
传真： 传真：
电话： 电话：
授权代表（签名）：授权代表（签名）：
签字日期： 签字日期：
开户行： 帐号：
买卖合同 篇8
合同编号：_________
卖方：_________
买方：_________
本合同经双方协商一致达成协议如下：
第一条 移动电话机及其配件的名称、特征、数量、单价与“三包”期限如下表：
名称品牌及型号出厂机身串号附件序号进网标志码号生产厂商及产地数量单价三包期限主机随机配件其他合计金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 ￥ 第二条 交货地点：签约地点／_________交货时间：即时／_________
第三条 付款方式：现金／支票_________付款时间：即时／货到付款_________
第四条 验收
（一）卖方向买方说明商品，核对移动电话机主机机身号（imei串号）和进网标志．随机配件的出厂序号（批号）．产品商标和型号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配件和产品的质量状况，经买方确认，当面向买方交验商品，
（二）对于移动电话机的数量颜色型号（含随机配件）．外观有异的，买方在提货时当场确定。
第五条 质量标准及三包规定
（一）质量标准：_________
（三）三包标定：
1．商品自售出之日起_________日内，在三包范围内主机出现性能故障时，买方可选择换货或修理。买方要求换货时，卖方负责为买方调换新的同型号同规格商品；无同型号同规格商品时，买方可选择换货或退货，不得收取任何费用。
2．主机在三包有效期内出现质量问题，卖方负责在_________日内免费维护．修理，并保证修理后的商品能正常使用。
3．三包有效期内，主机出现性能故障，经两次维修，仍不能正常使用的，凭修理记录。
卖方负责免费为买方调换新的商品。换货后，商品三包有效期自换货之日起重新计算。由卖方在发货票背面加盖印章，注明更换日期，并提供新的三包凭证。
4．三包有效期内，配件出现性能故障，经更换两次，仍不能正常使用的，卖方负责免费为买方退货，并按当时的配件单独销售价格一次性退款。
5．对于其他质量问题涉及三包的，按照《移动电话机商品修理更换退货责任规定》办理。
6．指定维修单位_________地址_________联系电话_________。
7．以上关于时间的双方约定，低于国家法定时间的，以国家法定时间为准。
第六条 在三包范围外，下列情况可以实行合理收费修理：
（一）超过三包有效期的；
（二）未按三包使用说明的要求使用．维护．保管而造成损坏的；
（三）未按指定维修单位维修．拆动造成损坏的；
（四）擅自涂改或无有效三包凭证．有效发货票的（能够证明该产品在三包有效期内的除外）；
（五）三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不相符合的。
第七条 违约责任
（一）一方迟延交货或提货的，应每日向对方支付迟延部分合同总价的_________%的违约金；
（二）_________。
第八条 争议解决方式
本合同在执行中如发生争议，买．卖双方协商或向消费者协会和其他有关部门申请调解，协商或调解不成时，按下列第___种方式解决；
第九条 其它约定事项：_________
第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，买．卖双方各执一份。
卖方（签章）：_________ 买方（签章）：_________
电话：_________________ 电话：_________________
住所：_________________ 住所：_________________
_________年____月____日 _________年____月____日
买卖合同 篇9
出卖人：_______________________（以下简称甲方）
买受人：_______________________（以下简称乙方）
保证人：_______________________（以下简称丙方）
上列当事人就汽车买卖事宜订立合约如下：
第一条 甲方就其约定，将其所有的汽车售予乙方，乙方买受，轿车买卖合同范本。
第二条 后记汽车的买卖总金额为人民币_____________元整。乙方依下列方式支付款项予甲方：
（1）本日（订约日）先交付定金_________元整。
（2）余款_________元（中期款）于申请过户的同时支付。
（3）余款_________元，可分十次支付，自_________至_________止，每月_________日前支付_________元，乙方应于过户时，将相当于上述期满额的支票汇出交付，合同范本《轿车买卖合同范本》。
第三条 甲方对乙方负责办理如下的过户与交付手续
__________________________________________________________
第二条第（3）项的支票于过户的同一日支付。
第四条 办理过户手续所需费用由乙方负担。
第五条 乙方若无法履行第二条第（3）款中任何一期的付款，则必须将余款一次付清。
第六条 甲方须保证后记汽车并无瑕疵。有关瑕疵的保证，及于交付日后三个月以内，往后即概不负责。
第七条 后记汽车交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毁损，其责任由甲方负担。
第八条 丙方须对甲方保证，乙方确实履行本合同按期支付价金，并负连带清偿责任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各执一份为凭。
出卖人（甲方）：___________________
买受人（乙方）：___________________
保证人（丙方）：___________________
附 汽车的标示：牌
照号码：_________________________
颜色：___________________________
型号：___________________________
引擎号码：_______________________
编辑
【买卖合同汇总9篇】相关文章：
1.买卖合同汇总7篇
2.买卖合同汇总6篇