团文网>事务文书>合同>买卖合同>钢材买卖合同

钢材买卖合同

时间：2022-11-07 10:40:25 买卖合同我要投稿

钢材买卖合同15篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，越来越多的场景和场合需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编为大家整理的钢材买卖合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

钢材买卖合同15篇

钢材买卖合同1

　　甲方：(购买方)法定代表人

　　乙方：(销售方)法定代表人

　　本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商确定，甲方承建的成渝钒钛科技有限公司钒深加工项目中所需钢材由乙方提供，为此，特达成如下钢材买卖协议。

　　一、钢材品种及数量：

　　所需钢材以实际供货量为准。

　　二、钢材价格

　　钢材结算价格组成：_网站价+组织费+吊装费+运输费=合同价。

　　1、_网价：甲方必须提前两天提出进货计划给乙方。

　　2、乙方负责车辆运输到四川威远钢铁有限公司。

　　三、钢材的质量验收及交货方法：

　　1、建材：盘元、圆钢、螺纹钢，型材：槽钢、角钢、工字钢、焊管、板材等的质量符合国家标准，盘元以过磅计量为准。建材和型材以理论重量计算为准，甲乙双方当场验收，并在送货单上标明该批钢材的重量，单价和金额，以供货_网的所供钢材指导价作为办理结算的依据，并附甲方所需一切检验、检测报告等资料，甲乙双方授权代表须在送货单上签字确认。

　　2、甲方在收到货后三日内应对该批钢材进行质量检验，检验合格后方能使用，否则造成的一切损失均由甲方自行负责，如出现质量异议，甲方须在收到货的五日内通知乙方，并附检验机构的检验报告单，甲乙双方共同派员到现场取样送质检部门复检，如依然不合格，则乙方应立即收回不合格钢材并马上组织合格钢材送到工地。

　　四、双方义务：

　　1、甲方义务：

　　(1)货到工地后组织人员及时验收卸货，卸货费用由甲方承担。

　　(2)按协议的约定按时支付钢材款。

　　2、乙方义务：

　　按甲方所提供的计划单及时供货。

　　五、结算方式及期限：

　　1、甲方给乙方结算方式为月结，盘元每吨钢材的单价组成是：_网上的价格/吨+150元/吨资金占有金+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。

　　螺纹钢每吨钢材的单价组成是：_网上的价格理论重量计算+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。

　　钢板每吨钢材的单价组成是：_网上的价格/吨+100元/吨资金占有金+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。按过磅重量计算。角钢/槽钢每吨钢材的单价组成是：_网上的价格/吨+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。按理论重量计算。

　　2、乙方从送货之日起(以第一次送货开始)每月的20日之前甲方必须付清乙方所供的全部钢材款。

　　3、甲方给乙方付款：现金或网转，甲方支付30%的承兑汇票。

　　4、乙方给甲方所供的全部钢材(型材、建材)不开任何发票(增票、普票)，将发票费用作为一个月的资金利息，只以送货单作为结帐依据。

　　六、违约责任：

　　1、甲方如果在当月内未付清乙方钢材款，送货后第二个月按每天每吨4元计算作为乙方的资金占有金。

　　2、甲方要求乙方所供不符合和厂家的货，乙方不负任何责任。

　　七、授权代表：

　　甲方指定王鹏安、钟平身份证号码

　　身份证号码二位同志为甲方钢材验收并在送货单上签字，以作为甲乙双方结算依据。

　　八、争议解决方式：

　　因本合同发生的任何争议，甲乙双方均应友好协商解决，如协商达不成一致协议，由重庆市璧山县人民法院管辖。

　　九、此协议共计三页，如有未尽事宜，双方友好协商，协商后可达成补充协议，所订补充协议与原合同具有同等法律效力。

　　_________

　　十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字或授权代表签字并加盖公章或手印后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　授委托代表人：

　　电话：

　　____年__月__日____年__月__日

钢材买卖合同2

　　卖方：__________

　　买方：__________

　　乙方因____________________工程建设的需要，向甲方购买钢材总量约90吨左右。依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。

　　第一条钢材数量与质量

　　第二条合同价格

　　钢材价格合同价为准,需发票加________元/吨。

　　第三条钢材质量及验收方式

　　甲方所供钢材执行国家质量标准。乙方使用钢材必须先检测后使用，乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担。乙方对质量有异议的，应在收货后七个工作日内向甲方提出。对该质量异议，以永川区质量监督检测站的数据为最终结果。超出七个工作日的，视为乙方对甲方所供的钢材质量无异议。甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材，甲方在三个工作日内包换、包退，换货过程中所产生往返运输、吊装费用由甲方承担，提供每种型材的合格证、质保书或检测报告。

　　第四条垫资金额、垫资期限及付款方式

　　1、甲方为乙方垫资金额钢材数量________吨。

　　2、甲方为乙方垫资期限为________天从货到乙方场地之次日起计补，垫资货物从提货之日计算资金利息3%利息不计复利。

　　第五条提货地点及计量方式

　　1、提货地点：甲方货场。乙方将每批次建筑钢材供货计划提前7天通知甲方，以供甲方提前为乙方备足货源，满足乙方建设需要。

　　2、计量方式：过磅计量。以乙方指定提货人吴兆伦签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。

　　第六条甲方的违约责任

　　1、甲方应按乙方书面通知的供货计划时间三天内完成每批次供货。

　　2、甲方延期供货或甲方未按期足额供货的，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付________元/天的违约金。

　　第七条乙方的违约责任

　　乙方如不按合同约定期限付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材款的数量向甲方支付____元/吨/天的违约金。

　　第八条其他约定条款

　　1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。

　　2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关使用说明等。

　　第十一条甲、乙双方发生任何异议应协商解决，协商不成，由合同签订所在地人民法院裁决。

　　第十二条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

钢材买卖合同3

　　签订时间：签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就钢材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条所购钢材基本情况单位：

　　第二条质量标准：

　　第三条交货：

　　第四条验收：对于钢材产品的规格型号、数量、材质等与约定

　　不符或有其他质量问题的，买方有权提出异议，异议经核实成立的，卖方应无条件补足或换货。造成逾期交货的，应当合同承担违约责任。

　　验收标准：

　　第五条付款方式及时间：双方约定以第1种方式支付价款。

　　1.签定合同时，买方支付定金元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收合格后一次性支付余款;

　　2.付款前，卖方应当向买方开具合法发票。

　　第六条违约责任：

　　1、钢材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。

　　2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款的违约金;迟延交货____日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。

　　第七条争议解决方式：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第

　　(二)种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第八条其他约定事项：

　　第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担

　　的责任的，仍以本合同为准。

　　第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

　　第十一条本合同自买卖双方签字盖章后生效，本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

　　买方(章)：卖方(章)：住所：住所：邮编：邮编：电话：电话：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号

钢材买卖合同4

　　合同编号：__________

　　甲方（卖方）：__________________甲方法定代表人：________________甲方委托代理人：________________

　　乙方（买方）：__________________乙方法定代表人：________________乙方委托代理人：________________

　　合同履行地：____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：

　　一、乙方工程的地点及名称：____________________________________________________________。

　　二、乙方因工程需要，自（公历）________年____月____日至________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。

　　三、乙方工程日期：自（公历）________年____月____日起至________年____月____日完工。

　　四、交易方式：

　　1、在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利；

　　2、在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方；

　　3、乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证；

　　4、前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨；超出部分甲方可不予送货。

　　五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。

　　六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。

　　七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为____市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。

　　八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

　　九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。

　　十、结算及付款方式

　　1、基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月（即：________年____月____日起至________年____月____日）内予以结清，乙方同意给予甲方每个月________元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日（即：每月____日）同货款一同结算；

　　2、对于甲方最初两个月（即________年____月与________年____月）所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款；

　　3、若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过

　　第四条

　　第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算；

　　4、付款方式：________________________________________________________________________________。

　　十一、违约责任

　　1、若乙方未对前述

　　第十条

　　第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款（除乙方可延期结款的800吨钢材货款外）未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款（含可延期之800吨货款及前述

　　第十条

　　第一款之补偿金）每日千分之三计算逾期违约金；

　　2、在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前____日通知甲方，并于通知到达甲方之日起____日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金；

　　3、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期____日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金；

　　4、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行；若乙方逾期付款达____日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起____日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金；

　　5、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起____日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金；

　　6、乙方每个约定结算月应按照

　　第四条

　　第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于____日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。

　　十二、纠纷解决方式若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。

　　十三、其他约定事项

　　1、约定钢材厂家为：xx、xx、xx、xx、xx、xx、日照、xx、xx、山西xx、江苏xx、无锡xx等厂家；

　　2、“约定结算月”：即从

　　第一个结算日起至

　　第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。

　　3、每月____日作为结算日；本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。

　　甲方单位：___________（章）乙方单位：______________（章）

　　甲方委托代理人：___________甲方委托代理人：______________

　　代理人身份证号码：_________代理人身份证号码：____________

　　电话：_____________________电话：________________________

　　甲方单位开户行：___________甲方单位开户行：______________

　　账号：_____________________账号：________________________

　　________年____月____日________年____月____日

钢材买卖合同5

　　供货方：（以下简称甲方）

　　需货方：（以下简称乙方）

　　担保方：（以下简称丙方）

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。

　　一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材（注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约），否则，甲方视乙方违约，

　　乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款）。

　　二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前天以传真方式（传真需加盖乙方公司公章）通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。

　　三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或计算。

　　四、钢材接收验收方式：

　　1、钢材交货地点为：

　　2、乙方授权本公司工作人员名字，身份证号码，工作人员名字，身份证号码。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。

　　3、乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。

　　五、付款方式及期限：

　　1、乙方的工程于年月日开始至年月日止，()这期间总计钢材用量为吨全由甲方供货。

　　2、甲方先期垫资吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的 %，剩余 %的货款累计到满吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了

　　吨货款，该吨钢材款自合同签订日起满个月时即行全部支付；期间超出吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。

　　如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回（注：乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费）并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款），同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之的违约金；另甲方有权就乙方付款不符（违反本合同付款规定）的行为单方解除合同。

　　3、乙方应要求甲方在年月日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以吨钢材垫资款（按送货单确定的金额为准）为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。

　　六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计％的违约金。

　　七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。

　　八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保，担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。

　　九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章后生效。

钢材买卖合同6

　　签订时间：

　　签订地点：

　　根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就钢材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条所购钢材基本情况单位：

　　第二条质量标准：

　　第三条交货：

　　第四条验收：对于钢材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方有权提出异议，异议经核实成立的，卖方应无条件补足或换货。造成逾期交货的，应当合同承担违约责任。验收标准：

　　第五条付款方式及时间：双方约定以第1种方式支付价款。

　　1、签定合同时，买方支付定金元（定金不得超过总价款的20%），货到验收合格后一次性支付余款；

　　2、付款前，卖方应当向买方开具合法发票。

　　第六条违约责任：

　　2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款的违约金；迟延交货____日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。

　　第七条争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第（二）种方式解决：

　　（一）提交仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第八条其他约定事项：

　　第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

　　第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

　　第十一条本合同自买卖双方签字盖章后生效，本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

　　买方（章）：

　　住所：

　　邮编：

　　电话：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　开户银行：

　　帐号：

　　卖方（章）：

　　住所：

　　邮编：

　　电话：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　开户银行：

　　帐号

钢材买卖合同7

　　卖方：

　　买方：

　　签订地点：

　　签订时间：年月日卖方和买方就《》所用钢材供方一事本着友好协商，平等互利的原则，就卖方向买方供货的相关事宜订立以下合同条款，双方共同遵守：

　　第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间：

　　1、标的物为钢材，合同签订数量为

　　2、价格以买方提货之日《我的钢铁》网站上公布地区合肥地区最新钢材价格为基础结算价_______________。

　　3、标的货物产地由买方指定生产厂家。厂家，品种，数量及价格以卖方开具的发货凭证或由买方签字收条中确定为准。生产厂家指定：

　　4、结算数量以买方实际收到钢材数量为准。

　　第二条：质量标准：GB/T701-1997,GB1499.2-20xx。

　　第三条：卖方对质量负责的条件及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的相关费用由卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料产。

　　第四条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计交货，螺纹按理重计量交货。

　　第五条：标的物抽有权自买方提货时转移。

　　第六条：交(提)货方式、地点：由卖方送货到买方书面指定地。

　　第七条：卖方提价的产品，买方应指定专人接收，在本合同履行期内买方指定_________、_________、_________负责收货，如该指定人员发生变动，买方应及时以书面方式通知卖方;卖方送货时，买方指定收货人员如不在现场，应由买方负责人_________在送货单据上签字或加盖买方公章方为有效;如买方不能按前述约定办理收货手续，卖方有权拒绝交付该批货物。

　　第八条：运输方式及到达站(港)和费用负担：汽运。运费、吊装费等其他费用由买方承担计_________元每吨。

　　第九条：检验标准、方法、地点及期限：按照国家标准验收，检验合格后方可使用，如有异议收到货物7日内应书面提出，卖方无条件及时处理。

　　第十条：结算方式、时间及数量：货到工地后7日内买方付清货款免息。7日后结算价格以买方提货之日《我的钢铁》网站上公布的合肥地区最新钢材价格的基础上每天吨加价1.2元，从提货之日起到付款之日止。

　　第十一条：违约责任：

　　1、卖方违约责任：买方每次需要钢材的数量，品种以书面形式(双方签字)通知卖方，卖方接到买方通知后3日内(如买方需要的规格合肥市场缺货，需要从外地购买，可延长5日)送货到买方，如因卖方接到供货通知没有及时给买方供货，造成买方停工的工期延误由此产生的`违约责任由卖方承担。

　　2、买方违约责任：

　　① 买方如果未能按照本合同第十条之约定付清货款，70日后卖方有权解除本合同，买方还应向卖方支付未付款部分每天每吨千分之伍的逾期付款违约金。

　　第十二条：合同期限：本合同自签订日起至年月日止。

　　第十三条：本合同未尽事宜，由双方协商补充，合同的补充协议与合同有同样的法律效力。

　　第十四条：本合同产生纠纷按照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。

　　第十五条：解决合同纠纷方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的向卖方所在地人民法院起诉。

　　第十六条本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　卖方：买方：

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：

　　传真：传真：

钢材买卖合同8

　　需方： (以下简称甲方)

　　供方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就甲方承包的长沙中信城市广场二期项目所需的钢材购销事宜经协商达成一致，订立本合同。

　　第一条：

　　产品名称、生产厂家、规格、数量：(以甲方计划内容为准)

　　(1)、产品名称：钢材(具体规格、数量等以甲方采购计划为准)

　　(2)、生产厂家：拥有国家生产许可证的大中型钢厂，本合同约定厂家为湘钢、涟钢、萍钢、唐钢、新钢、冷钢，如需增加其他钢材厂家必须由本工程业主书面确认且甲方同意后方可进场。

　　(3)、产品品种：线材、圆钢、螺纹钢、盘螺等;超出本协议范围的钢材品种如：角钢、工字钢、槽钢、钢板等单价由双方另行协商后制定“销售确认单”确认。

　　(4)、数量：暂定17000吨，以甲方实际收货量为准。

　　(5)、合同金额：暂定捌仟陆佰万元人民币，以实际结算数额为准。

　　第二条：质量标准：

　　乙方所供产品质量必须满足国家标准：圆钢符合《GB1499.l-20_》标准(包括盘圆、直条)，螺纹钢符合《GB1499.2-20_》标准。所供产品的负公差必须达到国家允许范围。双方对产品质量发生异议时以甲方工地所在地省级质量检测机构检测结果为准，如果检测结果不合格，检测费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的其他一切相关经济损失：如果检测合格，检测费用则由甲方承担。乙方对所供产品质量实行终身负责制。

　　第三条：合同结算单价确认的约定：

　　(1)、结算基价：以甲方收货当日“我的钢铁网“长沙市场建筑钢材价格行情”网上对应的厂家、规格、同等级线材、螺纹钢、圆钢、盘螺的价格作为结算基价。

　　①螺纹钢在上述结算基价基础上每吨加120元(含出库费、装车费、运输费)，再加垫资六个月折合的每吨贴息费，以上三项总和作为结算单价(即为：结算基价+

　　(出库费、装车费、运输费)120元+垫资六个月所折合的每1吨贴息费=综合结算单价)。

　　②盘螺、线材在上述结算基价基础上每吨加130元(含出库费、装车费、运输费)，再加垫资六个月折合的每吨贴息费，以上三项总和作为结算单价(即为：结算基价+(出库费、装车费、运输费)130元+垫资六个月折合的每吨贴息费=综合结算单价)。此结算单价为货到甲方工地所发生的一切费用包括出库费、装卸费、运输费、有效税务发票、贴息费等，除此之外乙方不得再向甲方计取任何其他费用。现场卸车由乙方负责，货到现场后甲方应积极安排在合理时间内卸车。

　　(2)、若收货当日一天内网上出现两次报价，则取两次报价的均价作为结算基价。遇周六周同或法定节假日到货而网上未发布价格时，则以本周五或法定节假日开始同前一天网上价格作为结算基价。

　　第四条：计划的提交与供货

　　(1)、甲方每月月底前向乙方提供下月月度材料概算需用计划，供乙方落实货源。为便于进场安排，甲方于材料进场前2天给乙方提供该批货物进场计划，计划中包含所需钢材品种、规格尺寸、数量、进场时间。

　　(2)、乙方应按甲方计划要求的时间期限、规格、数量及定尺长度组织进场，保证供应。

　　第五条：本合同采购物资的交货地点及验收方式：

　　(1)、交货具体地点：现场甲方指定点。

　　(2)、验收方式：

　　①螺纹钢、圆钢定尺九米、十二米，盘元、盘螺成捆交货。

　　②按批次随货附厂家材质证明单及出厂合格证标牌，甲方在使用前经甲乙双方指定人员及现场监理旁站取样复检，质量不合格的，则乙方无条件退货并负责退货的全部费用，并承担由此给甲方所造成的一切经济损失。

　　⑨螺纹钢、直条圆钢由甲乙双方点条按理论重量计算重量验收(小数点后保留三位数字，小数点后第四位四舍五入)。

　　④盘圆和盘螺由甲乙双方任意选取过磅地点过磅验收。

　　⑤货到现场双方就产品外观几何尺寸和理论重量值进行检测验收，其误差必须在国家规范规定范围内。

　　⑥验收完后山甲方指定的现场收货人员、项目材料员开具甲方规定的工地收货单(凭证)，双方凭该单办理结算。此单不免除乙方所供货物发生不合格的任何责任。

　　第六条贴息费用、付款方式及结算程序分别如下：

　　一、贴息费用：

　　本合同乙方同意垫资六个月，六个月贴息费用按3.15%由甲方承担，如遇央行下发的同期贷款基准利率上下浮动较大时，双方另签补充协议进行调整。二、付款方式：

　　(1)、乙方垫资六个月，自双方结算日起甲方在第七个月月底前支付乙方第一个月已结货款，其后货款支付时间以此类推。

　　(2)、货款支付方式：现金支票或电汇。

　　(3)、在支付货款时，所有付款票据均需开具“广东华纱贸易有限公司”抬头或汇入乙方指定开户银行：，银行帐号：。三、结算程序：

　　(1)、每月25号为双方结算日，每次结算时乙方应先向甲方提供一份该月的“产品销售确认单”，同时并提供经甲方现场指定人签字的收货凭证，供甲方审核。

　　(2)、经双方审核无误后办理月(总)采购合同结算单，经甲方指定授权人签字，作为开具发票及结算依据。

　　(3)、结算后乙方应向甲方提供等额合法有效税务发票(如因发票问题给甲方造成的经济损失和声誉影响的，均由乙方负全部责任)。

　　第七条：违约责任

　　(1)乙方所供货物质量必须符合国家现行质量验收规范及检验标准，否则因货物的质量问题给甲方造成的一切相关损失及责任均由乙方全部承担。甲方必须先检后用，如甲方不检测而使用，与乙方无关，甲方负一切责任。如乙方供应的钢材不合格，乙方应在接到通知8小时内到达现场，24小时内保证调换合格货物，运费、吊装费用由乙方承担。

　　(2)、乙方应按甲方计划要求的时间期限、规格、数量及长度保证供应，如因乙方供应不及时或所供货物的质量问题及每批次供货配套不齐，影响甲方施工工期，由此给甲方造成的经济损失和声誉影响的，均山乙方负全部责任;跟甲方计划规定期限相比，如乙方延期供应，每超过一天乙方承担五千元人民币处罚(不可抗力因

　　素除外)。

　　(3)、在本合同执行过程中，如乙方供应不及时或因质量、服务等其他任何因素不能保证正常供货，在此条件下，甲方有权终止合同，选择其他供应继续供货，且结算付款方式仍按本合同约定执行。如甲方未按本合同约定支付乙方货款，应付款时问超过合同约定时间，乙方有权终止供应，一切的经济损失由甲方负担。甲方按银行同期贷款利率二倍支付应付货款的利息。

　　第八条：安全事项

　　乙方应遵守国家及甲方施工现场有关安全管理规定，进入现场人员应按规定佩带安全帽等防护用具，不得擅自进入与乙方工作无关的施工区域，如进场人员发生安全事故，其责任及所造成的一切经济损失，后果均由乙方全部承担。

　　第九条：合同争议：

　　本合同在履行过程中，如双方发生争议，应本着友好协商的原则解决，如协商不成，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼。

　　第十条：其它

　　(1)、合同一式五份，甲方持三份，乙方持二份。

　　(2)、合同经双方加盖公章或合同专用章后生效。合同生效后乙方派专职人员为项目提供供货期内的相关服务。

　　(3)、本合同货款支付完毕后，第三条自动失效;但对约定物资的质量负责条件和期限及售后服务方面的相应条款仍将生效。

　　(4)、本合同如有未尽事宜，经双方协商一致方可办理变更、补充，否则，任何一方单方面修改条文均视为无效。

　　(5)、合同期限：供货期满，货款两清。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日

钢材买卖合同9

　　签订时间：__________签订地点：__________

　　第一条所购钢材基本情况单位：

　　第二条质量标准：__________

　　第三条交货：__________

　　第四条验收：对于钢材产品的规格型号、数量、材质等与约定

　　不符或有其他质量问题的，买方有权提出异议，异议经核实成立的，卖方应无条件补足或换货。造成逾期交货的，应当合同承担违约责任。

　　验收标准：

　　第五条付款方式及时间：双方约定以第_____种方式支付价款。

　　1.签定合同时，买方支付定金__________元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收合格后一次性支付余款;

　　2.付款前，卖方应当向买方开具合法发票。

　　第六条违约责任：

　　2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款的违约金;迟延交货日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。

　　第七条争议解决方式：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第_____种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第八条其他约定事项：

　　第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

　　第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

　　第十一条本合同自买卖双方签字盖章后生效，本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

　　买方(章)：__________卖方(章)：__________

　　住所：__________住所：__________

　　邮编：__________邮编：__________

　　电话：__________电话：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　委托代理人：__________委托代理人：__________

　　开户银行：__________开户银行：__________

　　帐号：__________帐号：__________

　　E-Mail：__________ E-Mail：__________

钢材买卖合同10

　　买受方：___________

　　出卖方：___________

　　工程名称：___________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条钢材的规格、数量、价格

　　本合同钢筋单价按以上表格中单价执行，若在本合同履行期间钢筋市场单价发生变化，本合同钢筋单价不作调整，买卖双方对此确认无异议。

　　第二条合同价款及支付

　　2.1合同总价款：按买卖双方确认的实际交货数量计价。交货总量不得低于本合同数量。

　　2.2支付方式：出卖方按本合同约定供货，在20_年春节前支付买卖双方确认的实际交货价款的50%，出卖方按本合同约定全部供货完成后，第二次供货到货后支付买卖双方确认的实际交货价款的80%，工程完工合格后无供方责任时一个月内支付完全部货款。

　　2.3交货地点：本项目工程工地。

　　2.4交货时间：20xx年十一月十五日前。

　　第三条计量

　　3.1以买卖双方确认的实际交货数量计量。买卖双方确认交货钢筋规格、数量的单据应由买卖双方书面委托人签字有效，并作为本合同有效附件和结算依据。

　　第四条供应时间和地点

　　4.1出卖方在接到施工单位的钢筋供应通知后，在规定时间24小时内将钢筋送至指定地点。

　　第五条其他约定事项

　　5.1交货地点钢筋下车费用由买受方负责。

　　5.2本合同所指钢筋规格、质量为国标。第六条双方的义务

　　6.1买受方的义务

　　6.1.1按合同约定支付价款。

　　6.1.2完成钢筋供应前的准备工作，并应提前12小时以书面形式通知出卖方供应钢筋的时间、规格、数量等。

　　6.1.3保证施工工地道路畅通，照明良好，水电设施齐全。

　　6.2出卖方的义务

　　6.2.1按合同约定的质量标准、数量标准供应钢筋。

　　6.2.2按时供应钢筋，提供所供钢筋的试(检)验报告、合格证书。

　　6.2.3在钢筋供应过程中因特殊情况而不能继续正常供应时，应自情况发生之日起以书面形式通知买受方，并与买受协商处理办法，不得对买受方施工造成损失，否则出卖方承担责任。

　　第七条违约责任

　　7.1买受方的违约责任

　　7.1.1买受方未按合同约定付款，出卖方有权停止供料，买受方应赔偿由此造成的损失。

　　7.2出卖方的违约责任

　　7.2.1未按合同约定的质量和数量供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。

　　7.2.2未按合同约定的时间供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。

　　7.3违约方承担给对方造成的实际和预期损失的全部经济和法律责任。

　　第八条争议的解决方式

　　8.1本合同如在履行过程中发生争议，双方协商解决。

　　8.2协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。第九条不可抗力

　　9.1不可抗力的范围包括：战争和国家宣布的严重自然灾害。

　　9.2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应及时通知对方。

　　9.3一方延迟履行合同发生不可抗力的，不能免除其违约责任。

　　第十条合同签订地点：拉萨市第十一条本合同自双方签字盖章后生效。

　　第十二条本合同一式四份，买方执二份，卖方执二份。第十三条本合同未尽事宜，双方另行解决。以下无合同正文

　　买受方：(公章)成都建工集团总公司

　　委托代理人：___________

　　电话：___________

　　开户行：___________

　　账号：___________

　　出卖方：(公章)___________

　　销售部委托代理人：___________

　　电话：___________

　　开户行：___________

　　账号：___________

　　合同签订日期：___________年___________月___________日

钢材买卖合同11

　　买方(全称)：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二

　　号大院紫林广场B栋商住楼工程

　　贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程

　　卖方(全称)：贵阳秋林物资有限公司

　　签订时间：20xx年8月30日

　　材料(钢材)买卖合同

　　合同编号：08

　　买方：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二号大院紫林广场B栋商住楼工程贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程(以下简称甲方)

　　卖方：贵阳秋林物资有限公司(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方根据互惠互利、配合协作的精神，在对本合同进行充分理解的基础上，友好协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。

　　一、物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额：

　　二、交(提)货时间、地点、方式：

　　按甲方指定地点(紫林广场B栋工地)(小河星河国际城工地)、现场验收交货。乙方在接到甲方提前3-10天下达的书面采购计划，保证按照书面计划的要求，在规定的时间内，将全部货物供应到甲方指定地点。注：市场缺货双方共同协商解决。

　　三、交货的方式：

　　1、乙方应送货至甲方指定地点，所需费用包括运费、吊装费及卸车费等费用均由甲方承担。如乙方不能按时交货，赔偿甲方损失，每天每吨按拾元人民币计算(每月按30天计算)。

　　四、质量要求、技术标准及验收标准与方法：

　　(1)、质量要求、技术标准：按国家标准GB1499.2-20xx、GB1499.1-20xx验收。

　　验收标准与方法：

　　(2)、材质证明书必须随货同行。

　　(3)、货到先验收后使用，甲方如有质量异议，应在货后3日内向乙方提出，过期视为验收合格使用，一切责任甲方自行负责，乙方不承担责任。

　　(4)、因质量发生争议，双方同意共同取样并送交省级检测站进行检验，并以该机构的检验结果为准，因此而发生的费用均由责任方承担。出现不合格品，乙方应在甲方规定时间内包退包换。

　　五、数量验收：

　　(1)验收方法：一级钢盘元以过磅为准(东方交易市场计量单为准)螺纹钢以理论计算为准，甲方收料人签字为生效。甲方可以用电子称复量，一次性计量误差在200Kg以内。

　　六、付款方式：

　　甲方每月按货款的总金额支付百分之伍拾(50%)给乙方，现金或银行支票，欠款部分加价每天每吨按人民币柒元计算。主体完工叁个月(月按30天计算)之内所欠的钢材款必须全部付清，如有付不清所欠的钢材款，就按每天每吨加收人民币拾元计算(月按30天计算)。

钢材买卖合同12

　　供方：合同编号：签订地点：

　　需方: 签订时间：年月日

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，双方本着互惠互利、公平公正的原则，平等协商达成如下协议：

　　第二条：质量标准及技术要求：线材执行 GB1499.1-20xx 标准，螺纹执行GB1499.2-20xx标准，并随货出具当批次货物的质量证明书。第三条：交(提)货方式及地点：

　　第四条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。第五条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。

　　第六条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出，且不运用或转移货物，否则视同无效。

　　第七条：提货时间：年月日至年月日第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。

　　第九条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。

　　第十条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，由合同签定地人民法院裁决。第十二条：合同有限期：

　　第十三条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。

　　第十四条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。

　　甲方：乙方：日期：

钢材买卖合同13

　　供货方:_____________________________(以下简称甲方)

　　需货方:_____________________________(以下简称乙方)

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

　　一.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币___万元整，同时甲方有权单方解除合同。

　　二.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在___日内将该钢材送到乙方指定的工地，送货地点为：__________________。乙方指定专人对该货物进行验收并在送(提)货单上签字或盖章确认，该送(提)货单作为乙方已经验收和收货的凭据。乙方指定收货和验收人如下：

　　1.姓名________，身份证号________________________;

　　2.姓名________，身份证号________________________.

　　三.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日的送(提)货单填写为准。

　　四.质量标准.送检及费用：乙方使用钢材前应当向建筑工程所在地的区级质量管理部门认可的机构进行检测并出具检验报告，承担其费用，经检验合格则可使用，乙方在收货后三日内未将货物送检或已将货物投入使用的，则视为乙方已验收合格。

　　五.付款方式：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的___% ，余款在___日内付清，如果乙方没有按时如数支付钢材款，则乙方应赔偿所欠款的日计千分之三的违约金。未到期债务视为到期，乙方应立即支付全部货款。

　　六.担保条款：保证人就本合同钢材交易与乙方承担连带清偿责任;保证其间为应付货款之日起2年。

　　七.在履行本合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地为供货方(甲方)住所地人民法院。

　　八.本合同双方签字盖章后生效,本合同一式___份,甲乙双方各执一份。

　　甲方: 乙方: 保证人：

　　代表: 代表: 代表：

　　电话：电话：电话：

　　地址：地址：地址：

　　本合同签订时间：_________年____月____日

钢材买卖合同14

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

　　诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

　　因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

　　因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。