钢材买卖合同(精选15篇)
随着法律观念的日渐普及，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编收集整理的钢材买卖合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
钢材买卖合同1
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的'实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
钢材买卖合同2
买受方：___________
出卖方：___________
工程名称：___________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条钢材的规格、数量、价格
本合同钢筋单价按以上表格中单价执行，若在本合同履行期间钢筋市场单价发生变化，本合同钢筋单价不作调整，买卖双方对此确认无异议。
第二条合同价款及支付
2.1合同总价款：按买卖双方确认的实际交货数量计价。交货总量不得低于本合同数量。
2.2支付方式：出卖方按本合同约定供货，在20_年春节前支付买卖双方确认的实际交货价款的50%，出卖方按本合同约定全部供货完成后，第二次供货到货后支付买卖双方确认的实际交货价款的80%，工程完工合格后无供方责任时一个月内支付完全部货款。
2.3交货地点：本项目工程工地。
2.4交货时间：20xx年十一月十五日前。
第三条计量
3.1以买卖双方确认的实际交货数量计量。买卖双方确认交货钢筋规格、数量的单据应由买卖双方书面委托人签字有效，并作为本合同有效附件和结算依据。
第四条供应时间和地点
4.1出卖方在接到施工单位的钢筋供应通知后，在规定时间24小时内将钢筋送至指定地点。
第五条其他约定事项
5.1交货地点钢筋下车费用由买受方负责。
5.2本合同所指钢筋规格、质量为国标。第六条双方的义务
6.1买受方的义务
6.1.1按合同约定支付价款。
6.1.2完成钢筋供应前的准备工作，并应提前12小时以书面形式通知出卖方供应钢筋的时间、规格、数量等。
6.1.3保证施工工地道路畅通，照明良好，水电设施齐全。
6.2出卖方的义务
6.2.1按合同约定的质量标准、数量标准供应钢筋。
6.2.2按时供应钢筋，提供所供钢筋的.试(检)验报告、合格证书。
6.2.3在钢筋供应过程中因特殊情况而不能继续正常供应时，应自情况发生之日起以书面形式通知买受方，并与买受协商处理办法，不得对买受方施工造成损失，否则出卖方承担责任。
第七条违约责任
7.1买受方的违约责任
7.1.1买受方未按合同约定付款，出卖方有权停止供料，买受方应赔偿由此造成的损失。
7.2出卖方的违约责任
7.2.1未按合同约定的质量和数量供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7.2.2未按合同约定的时间供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。
7.3违约方承担给对方造成的实际和预期损失的全部经济和法律责任。
第八条争议的解决方式
8.1本合同如在履行过程中发生争议，双方协商解决。
8.2协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。第九条不可抗力
9.1不可抗力的范围包括：战争和国家宣布的严重自然灾害。
9.2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应及时通知对方。
9.3一方延迟履行合同发生不可抗力的，不能免除其违约责任。
第十条合同签订地点：拉萨市第十一条本合同自双方签字盖章后生效。
第十二条本合同一式四份，买方执二份，卖方执二份。第十三条本合同未尽事宜，双方另行解决。以下无合同正文
买受方：(公章)成都建工集团总公司
委托代理人：___________
电话：___________
开户行：___________
账号：___________
出卖方：(公章)___________
销售部委托代理人：___________
电话：___________
开户行：___________
账号：___________
合同签订日期：___________年___________月___________日
钢材买卖合同3
买受人(以下简称“甲方”)：__________________
出卖人(以下简称“乙方”)：__________________
使用方向(项目名称)：
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间：
第二条质量标准：按国家现行标准执行，盘条圆钢执行GB1499、1-20_,螺纹钢执行GB1499、2-20_，以及相关国家标准。
第三条乙方对质量负责的条件及期限：乙方对所提供的产品质量全权负责。甲方应在在收到钢材7天内，对乙方所提供的产品规格型号、数量进行检验，如出现规格型号或数量不符合甲方需要，乙方在接到甲方书面通知后应立即无条件调整更换。
第三条包装标准、包装物的供应与回收：按照国家标准捆扎，包装不散捆，不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：质量随出库单及货走。
第五条合理损耗标准及计算：螺纹钢、圆钢按理论重量结算，盘圆以过磅重量结算。
第六条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由乙方承担。第七条交(提)货时间、方式、地点：乙方收到甲方下达的计划后，在3日内送至甲方指定的__地点。
第八条供应范围、数量及相关补充：乙方负责运输范围由_至_;本合同使用量约计_吨，具体按照实际供货数量结算。
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输至甲方施工指定地点，费用由乙方承担，工地卸车费用由乙方承担。
第十条检验标准：按照国家现行标准进行检验。
第十一条结算单价的确定及内容：结算单价=阿里巴巴钢材网公布单价+运杂费单价+业务加价;结算单价包括材料费、运费、装卸费、税费、利润等落地单价。
第十二条关于阿里巴巴钢材网公布单价的约定：
1、阿里巴巴钢材网公布单价是指需方下达计划当日的`阿里巴巴钢材网公布的钢材市供方供应的钢材的厂家在阿里巴巴钢材网当天未公布的，则执行阿里巴巴钢材网当日公布的相应规格中的最低单价。
3、如果需方下达计划中部分规格在当日没有公布单价，则按照以下规格间价差规律进行相应调整。[(1)HRB335φ12mm单价=HRB335φ32mm及以上规格单价=HRB335φ14mm单价+50元=HRB335φ16-25mm单价+100元;(2)盘条φ6、5mm单价=盘条φ8mm单价=盘条φ10mm单价;(3)圆钢φ12-14mm单价=圆钢φ16-32mm单价-80元。]4、需方对生产厂商有要求时，供方必须优先满足需方要求。
第十三条结算方式、时间及地点：货到现场，经验收合格后日内付结算货款的80%，剩余20%一个月内付清。如甲方资金困难
第十四条担保方式(也可另立担保合同)：无。
第十五条本合同解除的条件：
第十六条违约责任：
1、工业品品种、规格、质量不符本合同规定时，乙方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值3‰计算向甲方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给甲方造成的经济损失。甲方有权解除合同。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的违约金。甲方工程结束若有部分剩余产品，按本合同价退货，退货运费由甲方承担。
3、产品交货时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款3‰的违约金。
4、产品价格如须调整，必须经双方协商，在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货价款的3‰作为违约金付给甲方。
5、甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商一致后方能施行，提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。
6、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝收货或供货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
7、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
8、甲方逾期付款应支付乙方相应的经济损失。
第十七条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让，另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。
第十八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，双方约定依法向甲方法人工商住所地有管辖权的铁路运输法院起诉。
第十九条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。
第二十条本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。
第二十一条其他约定事项：
甲方(章)：__________________乙方(章)：__________________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________委托代理人：__________________
委托代理人：__________________电话：____________电话：____________开户银行：__________________
开户银行：__________________账号：__________________
邮政编码：__________________
______年______月______日
签订地点：__________________
账号：____________邮政编码：______年______月______日
钢材买卖合同4
供方： 合同编号： 签订地点：
需方： 签订时间： 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，双方本着互惠互利、 公平公正的原则，平等协商达成如下协议：
第一条： 质量标准及技术要求：线材执行 GB1499.1—20x 标准，螺纹执行GB1499.2—20x标准， 并随货出具当批次货物的'质量证明书。
第二条：交（提）货方式及地点：
第三条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。
第四条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。
第五条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出， 且不运用或转移货物，否则视同无效。
第六条：提货时间： 年 月 日至 年 月 日 第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。
第七条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。
第八条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，由合同签定地人民法院裁决。 第十二条：合同有限期：
第九条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。
第十条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。
钢材买卖合同5
合同编号：
签订时间： 年 月 日
出卖人(甲方)：
买受人(乙方)：
甲乙双方依据国家法律的相关规定，在平等自愿、诚实信用的基础上，就钢材买卖事宜，经协商一致，达成合同条款如下：
第一条合同基本情况
1.1 乙方因 吨，总价预估为人民币为(大写) ，￥： 万元，(钢材生产厂家、型号、规格、结算价格等详见附表、甲乙双方按每天价格涨跌定价)。
1.2 乙方有钢材需求时应发送书面需求计划给甲方，甲方签收后能满足乙方需求计划所有项目要求时由甲方签署同意后按乙方计划供应。如不能完全满足乙方计划要求的，甲方应在钢材供应计划单签收之日起两个工作日内与乙方协商，由双方书面确认该批钢材的供货细节。
1.3 乙方向甲方下达的供应计划单是书面原件或者清晰的传真件，并应有相关负责人签字;如需改动也应传送书面文件予以变更。
1.4 1.5 交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：磅差按国家规定的千分之三范围内，以吨为计算单位保留后三位小数。
第二条价款支付
2.1 货款支付方式：转账支票(或现金、银行电汇)。
2.2 乙方只能向持有甲方明确书面授权的收款人办理货款支付手续;否则将视为乙方违约，视为未支付货款，由此造成对损失全部由乙方承担。
2.3 支付期限按以下第
2.4 甲方每批钢材交付之日(含交付当日)起清全部货款。
第三条钢材的运输
3.1 钢材的运输由方负责;运输方式为：;运费由 方承担。
3.2 如有甲方送货的，甲方只负责将钢材运输至目的地，卸货由乙方负责。
第四条钢材的验收及交付
4.1 钢材的质量按国家标准执行。
第五条钢材的验收及支付
5.1 乙方按照甲方在交付钢材时提供的质量证明文件对钢材进行验收;
5.2 甲方送货到乙方指定工地，乙方必须派专人验收，并在甲方提供的销售单据上签字，乙方签收后双方即已办理交付手续;乙方自行提货的在提货后即已办理交付手续。
5.3 乙方若对钢材数量、规格有异议的，应当在交货时提出异议;对质量有异议的`，应在交货之日(含当日)起有三天内提出书面异议。逾期则视为对钢材无任何异议。
5.4 乙方对钢材质量有疑问并经相关权威部门检验后如质量不合格的，在钢材包装完好的情况下乙方可以退货给甲方。
第六条违约责任
6.1 乙方的违约责任：
6.2 未按合同约定支付相应款项，每延迟一日，则每日按延期付款的之一 支付违约金;
6.3 乙方中途退货的，应向甲方支付退货部分货款的金。
6.4 乙方未按合同约定时间提货的，每日应按逾期提货部分货款金额的分之一 支付违约金;
6.5 乙方违反合同约定拒绝接收货物的，按拒收部分货款总额的十 支付违约金;
6.6 乙方如错填到货地点、收货人，或者对甲方提出错误异议的，应承担甲方因此所受到的实际损失。
6.7 甲方的违约责任：
6.8 未按合同约定的时间、地点供应钢材的，赔偿因此给乙方造成的实际损失。经乙方催告后 7 日内，仍不能供货的，乙方有权解除合同;
6.9 未按合同约定的质量、数量供应钢材的，赔偿因此给乙方造成的实际损失。在乙方指定的合理期限内，仍达不到约定的标准的，乙方有权解除合同;
6.10 货物错发到货地点或者收货人的，甲方除应负责运到合同规定的到货地点或者收货人外，造成逾期交付的，还应按本合同约定承担逾期交货的责任。
第七条 争议解决方式
7.1 本合同发行过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成的，向本合同签订地人民法院起诉。
第八条 其他约定事项
8.1 本合同签订地为：
8.2 本合同正式执行时间为：
8.3 本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
8.4 本合同一式份。
钢材买卖合同
(附表)
第一条产品规格
1.1钢材生产厂家
型号
规格
结算价格
(甲乙双方按每天价格涨跌定价)
第二条其他事项
甲方： 甲方：
法定代表人： 法定代表人
委托代表人 委托代表人
年 月 日
钢材买卖合同6
供货方： （以下简称甲方）
需货方： （以下简称乙方）
担保方： （以下简称丙方）
乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。
一、乙方 工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材（注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约），否则，甲方视乙方违约，
乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款）。
二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前 天以传真方式（传真需加盖乙方公司公章）通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。
三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮 元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或 计算。
四、钢材接收验收方式：
1、钢材交货地点为：
2、乙方授权本公司工作人员名字 ，身份证号码 ，工作人员名字 ，身份证号码 。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。
3、乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。
五、付款方式及期限：
1、乙方的工程于 年 月 日开始至 年 月 日止，()这期间总计钢材用量为 吨全由甲方供货。
2、甲方先期垫资 吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的 %，剩余 %的货款累计到满 吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了
吨货款，该 吨钢材款自合同签订日起满 个月时即行全部支付；期间超出 吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。
如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回（注：乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费）并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款），同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之 的'违约金；另甲方有权就乙方付款不符（违反本合同付款规定）的行为单方解除合同。
3、乙方应要求甲方在 年 月 日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于 吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后 日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以 吨钢材垫资款（按送货单确定的金额为准）为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。
六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计 ％的违约金。
七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。
八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保，担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。
九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章后生效。
钢材买卖合同7
卖方： （以下简称甲方） 买方： （以下简称乙方） 本次废旧钢材买卖经双方协商达成如下协议。
1、废旧钢材预计重量为吨，作为废旧钢材处理，甲方不出具钢材合格证明，若违规使用，甲方不承担任何责任。
2、根据协商结果，乙方按照协商价格/吨购买本批废旧钢材，预收押金元，（大写： ），结算时以实际过磅数量及协商价格计算并结清一车走一车，预收押金在现场废旧钢材运输完，最后一车根据实际过磅数量一次性退还乙方超出部分数量现金。
3、乙方在签订协议后一日内按约定将押金打入甲方指定账户，待押金到帐后，方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定，视为违约，如违约，预收押金不予退还。
4、废旧钢材交货地点为：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡老街。
5、运输、拆、装、卸费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后 日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。
6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准，如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象，报由当地公安机关处理，视为违约，如违约，立即清场且押金不予退还。
7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中，乙方必须按照国家关于安全的`法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质，如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定，所造成的一切后果，由乙方承担。甲方不承担任何责任。
8、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度，服从交警和城管人员管理，并承担处理运输过程中发生的一切纠纷费用。
9、乙方将所有废旧钢材运输完后，双方结清全部货款，甲方依据过磅总数量给乙方开具收据。
10、其他事宜另行协商解决，协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。
11、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，款项结清之后失效。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 经办人签字： 经办人签字： 联系电话： 联系电话：签订时间：
钢材买卖合同8
供货方： (简称甲方)
需货方： (简称乙方)
为了明确钢材买卖过程中双方的权利义务，甲乙双方经协商，达成如下协议;
一、 钢材的品种、规格、数量、单价等依送(提)货单填写为准，钢材单价以当日西本价格上调60元为准。
二、 质量标准、送检及费用。
乙方使用钢材前应向建筑工程所在地的区级质量管理部门认可的机构进行检测并出具检验报告、承担其费用，经检验合格则可使用。乙方在收货后三日内未将钢材送检或已投入使用的，则视为乙方已验收合格。
三、 甲乙双方约定本合同的履行地为甲方堆放货物场地，如需甲方送货则乙方承担运输费、装卸费等 元/吨，送货地点为 。乙方指定专人对该货物进行验收并在送(提)货单上签字或盖章确认，该送(提)货单作为乙方已经验收和收货的.凭据。乙方指定收货人和验收人如下：
1、姓名： 身份证号码：
2、姓名： 身份证号码：
四、货款的支付期限
乙方支付货款的期限为送(提)货单签收之日起，按下列第 种约定付款：
1、当日支付 %，余款 日内支付。
2、甲方铺货 吨，该款于 年 月 日前支付，其他货款当日支付 %，余款 日内支付。
五、违约责任
乙方违反上述第四条之约定未按期限足额支付货款，应承担违约责任;乙方违约后，未到期债务视为到期，乙方应立即支付全部货款;违约金按下列第 种方式计算。
1、 以乙方应付货款的百分之三十计算;
2、 以乙方应付货款每日千分之三计算。
六、担保条款
保证人就本合同交易与乙方承担连带清偿责任;保证期间为应付货款之日起2年。
七、双方若有未尽事宜，以书面协议双方签字盖章后纳入本合同生效。
八、在履行合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地区为供货方住所在地人民法院。
甲方：
乙方：
保证人：
代表：
代表：
代表 ：
电话：
电话：
电话 ：
地址：
地址：
地址 ：
身份证号码：
身份证号码：
身份证号码：
签订时间： 年 月 日;
签订地点： 市 区 路 号
钢材买卖合同9
签订时间： 签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就钢材买卖事宜达成协议如下：
第一条 所购钢材基本情况 单位：
第二条 质量标准： 第三条 交货：
第四条 验收：对于钢材产品的规格型号、数量、材质等与约定
不符或有其他质量问题的，买方有权提出异议，异议经核实成立的，卖方应无条件补足或换货。造成逾期交货的，应当合同承担违约责任。
验收标准：
第五条 付款方式及时间：双方约定以第1种方式支付价款。
1. 签定合同时，买方支付定金 元(定金不得超过总价款的'20%)，货到验收合格后一次性支付余款;
2. 付款前，卖方应当向买方开具合法发票。
第六条 违约责任：
1、钢材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款的违约金;迟延交货 日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。
第七条 争议解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第(二)种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁; (二)依法向甲方所在地人民法院起诉。
第八条 其他约定事项：
第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担
的责任的，仍以本合同为准。
第十条 本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
第十一条 本合同自买卖双方签字盖章后生效，本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。
买方(章)： 卖方(章)：
住所： 住所：
邮编： 邮编：
电话： 电话：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
E-Mail： E-Mail：
钢材买卖合同10
甲方：
乙方：
签订日期：________年____月____日 根据《民法典》有关规定，经供、需双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议。
三、运输方式及到达港和费用负担：汽车运输至需方工地，现场下车由需方组织，并承担下车费。
四、交货地点及方式： ，盘园按双方共同去过磅算量，直条、螺纹数根数按理论重量计量。
五、合理损耗及计算方式：按国家有关标准执行。
六、验收标准、方法及提出异议期限：以XX编号的钢材质检报告为验收依据，并委托XX抽样、签封、保存，如有质量异议，____日内，供需双方应将钢材封存样送____市质检中心检验仲裁。如有质量问题，所产生的一切费用均由XX承担。
七、结算方式及期限：
八、确价方式：
九、违约责任：违约方按合同约定所付金额欠款部分支付月息5%的`利息。以此类推。
十、供货计划：需方提前两天向XX提供钢材日计划通知。
十一、本合同未尽事宜，按《民法典》执行。
十二、因本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。
十三、本合同一式肆份，经双方签字盖章后生效，供需双方各执行两份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
________年____月____日：
钢材买卖合同11
签订时间：签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就钢材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购钢材基本情况单位：
第二条质量标准：
第三条交货：
第四条验收：对于钢材产品的规格型号、数量、材质等与约定
不符或有其他质量问题的，买方有权提出异议，异议经核实成立的，卖方应无条件补足或换货。造成逾期交货的，应当合同承担违约责任。
验收标准：
第五条付款方式及时间：双方约定以第1种方式支付价款。
1.签定合同时，买方支付定金元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收合格后一次性支付余款;
2.付款前，卖方应当向买方开具合法发票。
第六条违约责任：
1、钢材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款的违约金;迟延交货____日的'，除支付违约金外，买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。
第七条争议解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第
(二)种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向甲方所在地人民法院起诉。
第八条其他约定事项：
第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担
的责任的，仍以本合同为准。
第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
第十一条本合同自买卖双方签字盖章后生效，本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。
买方(章)：卖方(章)：住所：住所：邮编：邮编：电话：电话：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号
钢材买卖合同12
买方(全称)：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二
号大院紫林广场B栋商住楼工程
贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程
卖方(全称)：贵阳秋林物资有限公司
签 订 时 间：20xx年8月30日
材料(钢材)买卖合同
合同编号：08
买方：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二号大院紫林广场B栋商住楼工程贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程(以下简称甲方)
卖方：贵阳秋林物资有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方根据互惠互利、配合协作的精神，在对本合同进行充分理解的'基础上，友好协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。
一、 物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额：
二、 交(提)货时间、地点、方式：
按甲方指定地点(紫林广场B栋工地)(小河星河国际城工地)、现场验收交货。乙方在接到甲方提前3-10天下达的书面采购计划，保证按照书面计划的要求，在规定的时间内，将全部货物供应到甲方指定地点。注：市场缺货双方共同协商解决。
三、 交货的方式：
1、乙方应送货至甲方指定地点，所需费用包括运费、吊装费及卸车费等费用均由甲方承担。如乙方不能按时交货，赔偿甲方损失，每天每吨按拾元人民币计算(每月按30天计算)。
四、质量要求、技术标准及验收标准与方法：
(1)、质量要求、技术标准：按国家标准GB1499.2-20xx、GB1499.1-20xx验收。
验收标准与方法：
(2)、材质证明书必须随货同行。
(3)、货到先验收后使用，甲方如有质量异议，应在货后3日内向乙方提出，过期视为验收合格使用，一切责任甲方自行负责，乙方不承担责任。
(4)、因质量发生争议，双方同意共同取样并送交省级检测站进行检验，并以该机构的检验结果为准，因此而发生的费用均由责任方承担。出现不合格品，乙方应在甲方规定时间内包退包换。
五、数量验收：
(1)验收方法：一级钢盘元以过磅为准(东方交易市场计量单为准)螺纹钢以理论计算为准，甲方收料人签字为生效。甲方可以用电子称复量，一次性计量误差在200Kg以内。
六、付款方式：
甲方每月按货款的总金额支付百分之伍拾(50%)给乙方，现金或银行支票，欠款部分加价每天每吨按人民币柒元计算。主体完工叁个月(月按30天计算)之内所欠的钢材款必须全部付清，如有付不清所欠的钢材款，就按每天每吨加收人民币拾元计算(月按30天计算)。
钢材买卖合同13
钢材供应合同
需货方：（简称甲方）河南省第二建设集团有限公司
供货方：（简称乙方）郑州市管城区超胜物资供应站
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经双方协商一致，就甲方向乙方购买钢材一事达成共识如下：
一、 工程名称及地点： 平原新区凤湖人家1~6号楼项目部
二、 甲方购买产品名称、型号及厂家规定。
1、 物资名称：建筑用螺纹钢、圆钢、盘圆、盘螺等。
2、 规格型号：以需方预算规格为准。
3、 预算钢材数量：（ 1000吨 ）
三、 数量、运输、验收规定
1、 螺纹、圆钢均按国家理论计算核收，盘螺、盘圆可按过磅单据为准。乙方向甲方交货时，对于螺纹钢双方须当场清点支数，以现场确认的数量为准，若甲方现场不清点，则以乙方提供的清单数量为准签收。对于线材、盘螺按过磅重量结算，若磅差在正负千分之三内以乙方的供货榜单为准；若超过负千分之三，双方重新复磅无误后超出负千分之三的部分由乙方承担。
2、 未经检验合格，甲方不得动用钢材，否则乙方不承担甲方由于未经检测先行使用产生的.任何经济赔偿责任。若甲方对产品质量有异议，应在货到之日起七日内提出，并出示国家认可的检测机构的检测报告，乙方经确认后再第一时间内予以处理。若未在到货之日起七日内提出异议并出示检测报告，视同此批产品全部合格。
四、 钢材价格及付款方式规定.
第一款、 该工地自第一次送货之日起钢材数量累计至 500 吨（或自供货之日起70日，先到为准）的钢材价格以货到当日“我的钢铁网”郑州市场建筑钢材价格行情”网上对应厂家型号，（规格12/14/16/18的螺纹以网价为结算基价，规格20/22/25/28及以上规格网价每吨上浮50元为结算基价，盘螺、盘元均以济源钢铁的网价为
结算基价）。达到双方约定数量或日期甲方应在3日内结清所有款项。若甲方未结清所欠款项，后续采购价格均以第一款结算基价为准，直至结清所欠款项。
第二款、 上述价格均为含运费不含税的价格。
五、 违约责任界定
1、 经双方协商，甲方所欠款项应在20xx年1月31日前结清，每次甲方需现款转账支付货款（甲方若使用银行承兑汇票付款，愿意承担为此产生的贴现利息），超过三天（3天）后未结清，乙方有权停止供货，结算款应每天每吨加收3元违约金，直至结清。
2、 乙方所供钢材如出现不合格产品，应积极地做出调换该批产品的工作，不得影响甲方的正常施工，否则视为违约，应承担该批产品总值的千分之二的违约金。
3、 甲、乙双方在履行本合同时，甲方不得擅自购进他人钢材，否则视为违约。甲方应向乙方支付合同总值的百分之三的违约金并清付所欠所有款项。
六、 甲方指定收货人、打欠条人、对账人，向乙方提供上述人员的身份证复印件，指定收货人为： 身份证号： ，打欠条人： 身份证号：，对账人： ，身份证号：。乙方以甲方出具的欠条为结算依据。上述人员均得到甲方的授权。
七、 争议的解决。
1、
2、 双方如有异议，可采取协商达成共识后签定补充协议。 若甲方中途终止合同，应立即付清所欠款项，并支付合同违约金拾万元整。
八、 其他事项
1、
2、 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 未尽事项另行协商。
注：1、本合同签订地点为郑州市。
2、自发货之日起生效。
3、甲方付清货款后本合同自动作废。
甲方（印章）： 乙方（印章）：
代表人： 代表人：
身份证号码：身份证号码：
电话：电话：
签订时间：年月 日签订时间：年 月 日
钢材买卖合同14
供货方：__________________ (简称甲方)
需货方：__________________ (简称乙方)
为了明确钢材买卖过程中双方的权利义务，甲乙双方经协商，达成如下协议;
一、钢材的品种、规格、数量、单价等依送(提)货单填写为准，钢材单价以当日西本价格上调60元为准。
二、质量标准、送检及费用。
乙方使用钢材前应向建筑工程所在地的区级质量管理部门认可的机构进行检测并出具检验、承担其费用，经检验合格则可使用。乙方在收货后三日内未将钢材送检或已投入使用的，则视为乙方已验收合格。
三、甲乙双方约定本合同的`履行地为甲方堆放货物场地，如需甲方送货则乙方承担运输费、装卸费等元/吨，送货地点为。乙方指定专人对该货物进行验收并在送(提)货单上签字或盖章确认，该送(提)货单作为乙方已收和收货的凭据。乙方指定收货人和验收人如下：
1、姓名：身份证号码：
2、姓名：身份证号码：
四、货款的支付期限
乙方支付货款的期限为送(提)货单签收之日起，按下列第种约定付款：
1、当日支付%，余款日内支付。
2、甲方铺货吨，该款于______年______月______日前支付，其他货款当日支付%，余款日内支付。
五、违约责任
乙方违反上述第四条之约定未按期限足额支付货款，应承担违约责任;乙方违约后，未到期债务视为到期，乙方应立即支付全部货款;违约金按下列第种方式计算。
1、以乙方应付货款的百分之三十计算;
2、以乙方应付货款每日千分之三计算。
六、担保条款
保证人就本合同交易与乙方承担连带清偿责任;保证期间为应付货款之日起2年。
七、双方若有未尽事宜，以书面协议双方签字盖章后纳入本合同生效。
八、在履行合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地区为供货方住所在地人民法院。
甲方：__________________乙方：__________________保证人：__________________
代表：__________________代表：__________________代表：__________________
电话：__________________电话：__________________电话：__________________
地址：__________________地址：__________________地址：__________________
身份证号码：__________________身份证号码：__________________身份证号码：__________________
签订时间：______年______月______日
签订地点：__________市______区______路______号
钢材买卖合同15
合同编号：
甲 方： (以下简称供方) 乙 方： (以下简称需方) 签约地点： 签约时间： 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，为明确供需双方的权利义务，经双方充分协商达成一致，特签订本合同以便供需双方共同遵守。
一、物资名称、型号、数量、单价、金额及供货时间：
1.订货方式：需方应提前天将所需钢材计划(含品名、规格、数量、要求到货时间等)以书面或传真及电子邮件的方式发给供方,供方在收到需方计划后 日内或按合同约定时间把钢材送到需方工地指定地点。
2.货物要求:供方必须按照合同约定或计划要求供应合格钢材,数量、规格、质量应严格按照需方计划要求供货。
3.供应价格：表中单价均为到交货地点的落地价(或车板交货价)，该单价为包含材料费、运费、装卸费(或装车费)、利润、税金及修复缺陷所需要的全部费用，未列明的，需方认为已包括在单价内。供方应提供国家正式税务发票。合同期内，单价是否调整按以下第 种方式约定：
(1)不作调整。
(2)以合同签订当日为基准点，到货当天为结算点，实际结算单价=到货当日“我的钢铁”市网价±固定价元/吨。
(3)其他约定。
4.表中数量为暂定数量，需方可根据现场实际进行变更。合同数量与实际需要数量相差正负20%时，双方须签订补充合同。结算时的收料签认单须同时具备物资验收人员、物资主管、项目领导的签认方可生效，仅有一人签认的收料单为无效收料单，不得作为结算依据。
5、组成合同的文件(根据实际情况增减)
⑴本合同协议书及附件;⑵中标通知书;⑶投标书及投标文件补遗或承诺;⑷招标文件。
在钢材的供应过程中，双方有关洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，上述文件互为补充和解释，但如有歧义或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
二.质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：钢材质量执行国家规定标准(明确有效的标准)。供方供应的钢材每批必须提供钢材合格证、材质单、质量保证书(随货同行),同时材质单中钢材的品种、规格、生产厂家必须与送到的钢材上悬挂的钢标牌相符。需方指派专人对所供钢材的外观质量、规格进行验收，如出现外观质量及规格不符时，需方有权拒收。需方将对到场的材料进行二次复检，自复检日起在 日内需方对材料提出质量异议，供方必须在24小时内给与书面回复并按照需方要求作出及时处理。如出现质量问题，由供方负责退场，费用自理。因供货质量问题所造成的.一切损失由供方承担。供方对所供钢材产品质量终身负责，并不因合同到期失效而免除质量保证责任。供方对产品所负的责任包括直接责任和间接责任。
三.交货方式、地点和运杂费负担： (可明确交货之前的一切风险均由供方承担，运杂费如由需方负担，第一条款中价格约定内容相应删减)。
四.计量、验收方式：供方送货至需方工地指定地点，螺纹钢按理论重量检尺交货,线材检斤,检斤磅差为±3‰,结算数量以需方工地实际收到的数量为准。如供方供应的钢材不是合同约定或计划指定的钢厂产品，需方可拒收，一切损失由供方承担。
五.包装标准、包装物的供应及回收： 。
六.结算及付款方式：
1.本合同不付预付款，供方必须具备满足本合同的流动资金。
2.每月 日结算或供应数量每达到目部核对数量，双方核对无误后需方点收入财务挂账。如供方按期不办理对账结算手续或供方未提供国家正式税务发票，需方将不予办理付款事宜，因此而造成供方损失由供方自行承担。
3.材料结算款在需方收到业主当期计价款后一律通过开户银行转账支付，如因本工程业主计价滞后工程款不能及时到位时，付款时间相应顺延。供方账户必须是合同约定账户，如供方随意改变账户，需方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失全由供方承担。 。(具体如何付款项目斟酌、仔细约定)
七.违约责任：
1.如果供方供应的钢材质量不符合(注意所参照的标准的有效性)，或复检结果不合格,供方应无条件运走,如供方不按时清场，需方有权自行处理;如果供方未按需方计划的到货时间、材料规格、数量、质量送货到需方工地指定地点，需方因此造成的停工损失及发生的一切费用由供方承担;到货时间、材料规格、数量、质量任何一项不能按合同履行，情节严重，造成需方停工，需方可以认定供方不具备供应能力，为保证工程进度及质量，需方在通知供方后有权单方面终止、解除合同，另行选择供应厂家。
2.如果供方在未和需方沟通的情况下提前送货到现场，需方工地无处可存放该批材料，需方有权拒收，因此造成的损失由供方自行承担。
3.安全环保：供方在运输过程中应注意安全，发生交通事故责任自负。进出需方施工场地的车辆必须慢行时速5公里/小时且保持清洁卫生，必须服从需方人员的统一指挥，凡供方疏忽大意、不听指挥而造成污染环境事件、酿成安全事故供方责任自负，供方应承担所发生的一切费用，并保障需方免于承担与此有关的一切责任和相关的开支费用。
4.其它约定。
八.供方在其向需方递交的钢材采购投标书中的承诺，与本合同各项条款具有相同法律效力。
九.解决合同纠纷的方式：
本合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决;协商不成时，依法向 人民法院提起诉讼。(管辖条款由法律事务部门根据合同实际情况确定，首选我方公司住所地法院)
十.本合同一式 份,双方各执 份，经法定代表人签章后生效，需方要求供方停止供应材料、货款两清后失效。可订补充协议，作为本合同附件。
供 方：(公章) 需 方：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人：
委托代理人： 法定代表人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
邮 政 编 码： 邮 政 编 码：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
帐 号： 帐 号：
(如签约栏单独成页或空白留存，请标注“此页无正文”或“以下无正文”)
【钢材买卖合同】相关文章：
钢材买卖合同04-06
钢材买卖合同05-31
钢材买卖合同模版10-01
简单钢材买卖合同07-18
建筑钢材买卖合同09-02
钢材买卖合同范本06-08
钢材买卖合同15篇02-08
最新钢材买卖合同模板06-15
钢材买卖合同(15篇)11-29
钢材买卖合同(15篇)08-14