【精选】委托合同范文集锦八篇
随着时间的推移，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家收集的委托合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
委托合同 篇1
委托方（甲方）：
法定代表人：
通讯地址：
联系方式：
受托方（乙方）：
法定代表人：
通讯地址：
联系方式：
为便于有效开展业务，保障甲乙双方的合法权益，特签订以下协议：
一、委托事项
双方商定，乙方委托甲方的业务为：________。
二、委托费用及支付方式
1、根据有偿服务原则，按____物价局的有关收费标准，约定事项的费用为人民币（大写）____元整。
2、上述费用按结算方式，自委托协议签订后____日内由甲方一次性支付完毕。
3、甲方在协议期间向乙方提出协议以外的有关事项及其他单项代理事项，需另行签订其他协议，乙方予以优惠。
三、甲方的义务及责任
1、甲方应积极配合乙方代理人员工作并提供必要的工作条件。
2、甲方必须向乙方及时提供与委托事项有关的会计凭证、账册、报表及其他涉税资料，并对其真实性、合法性、完整性负责，如因甲方提供的涉税资料失实造成代理结果错误的，乙方不负赔偿责任。
3、甲方不得授意乙方代理人员实施违反税收法律、法规的行为，如有此类情况，经劝告仍不停止的，乙方有权终止代理。
4、甲方应按照约定的条件，及时足额支付代理费。
四、乙方的义务及责任
1、乙方接受委托后，应及时委托代理人员为甲方提供约定的服务。
2、乙方委托的代理人员必须对执业中知悉的甲方商业秘密保密，维护甲方的合法权益。
五、违约责任
签订后，双方应积极按约履行，不得无故终止，任何一方违约，由违约方支付上述总费用____倍的违约金。如有法定情形或特殊原因需终止的，提出终止的一方应及时通知另一方，并给对方以必要的准备时间。
六、其它
1、协议履行中如遇情况变化，需变更、补充有关条款的，由双方协商协定。
2、争议的解决：协议履行中如有争议，双方应协商解决，协商不成，双方均可向____人民法院提起诉讼。
3、本协议经双方法定代表人（或其代理人）签字并加盖单位公章后生效。
4、协议有效期有由____年____月____日起至____年____月____日止。
5、本协议一式____份，甲乙双方各执____份，并具有同等法律效力。
6、本协议未尽事项，经双方协商同意后，可另行签订补充协议。
甲方：
法定代表人：
签订时间：____年____月____日
乙方：
法定代表人：
开户银行：
账户：
签订时间：____年____月____日
委托合同 篇2
合同编号：_________
甲方（收款单位）：_________
乙方（付款单位）：_________
为切实搞好住房公积金的汇缴结算工作，确保住房公积金的及时归集，方便单位缴交，明确各方责任，经双方协商，现签订合同如下：
一、甲乙双方承诺遵守《中华人民共和国合同法》、《支付结算办法》及《_________银行_________中心支行同城特约委托收款业务管理办法》。
二、乙方同意甲方从_________年_________月起采用同城特约委托收款方式在其存款帐户（帐号：_________开户银行：_________）中收款。甲方符合规定的特约委托收款凭证在每月五日委托到达乙方前述开户银行后，由其开户银行按规定划款。
三、乙方应在帐户内留有足够款项，用于支付甲方委托收取的住房公积金且在转帐日未被销户。
四、乙方帐户因各种原因被停用期间，应主动采取其他结算方式向甲方缴纳款项。
五、乙方在异常情况下多付款项且符合《_________银行_________中心支行同城特约委托收款业务管理办法》所列的反方向委托收款情形的，乙方有权自付款日起一个月内向甲方发起反方向委托收款，甲方同意由原受托收款银行在其帐户内划款。
六、乙方根据自身需要确定是否需要获取收据（是，否）。
七、乙方如变更指定付款帐户，应在一周内通知甲方。
八、甲乙方双方签订合同后，乙方应在七日内向本合同所指定的开户银行授权，并将本合同其中一份填委托收款授权书送交指定的开户银行。
九、双方约定的其他事项：
1、_________
2、_________
十、若乙方解除合同，须携单位介绍信或本人有效身份证件和本合同，提前一个月与甲方办理合同解除手续。
十一、甲乙双方应全面、实际履行合同，不履行或不完全履行合同的，应按照《中华人民共和国合同法》有关条款承担违约责任。
十二、如因甲方提供的委托收款纸凭证（或电子支付信息）有误，对乙方造成损害的，甲方应负赔偿责任。
十三、甲乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决、协商或调解解决不成的，可向人民法院起诉。
十四、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，具有同等效力，另一份送付款人开户银行。本合同自甲乙双方签章之日起生效。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________
地址：_________ 地址：_________
签订地点：_________
签订时间：_________ 年____月____日
委托合同 篇3
甲方：
联系方式：
地址：
乙方：
联系方式：
地址：
为保证拓展训练的顺利进行，确保参加拓展训练人员的活动质量，甲、乙双方就明确双方的责任达成如下协议：
一、甲方接受乙方委托，并于协定时间以户外培训形式接待乙方的培训人员。
二、时间：_______年_______月_______日至_________年_______月_______日。
三、费用为______元/人，其中包含________________________，不含________________。
人数为______人，合计金额为：_____________________元（人民币）。
四、培训课程安排表由甲、乙双方协商确定，如在培训活动中甲、乙任何一方对培训活动有变更请求的，则必须征得另一方同意，否则，甲、乙双方必须按原定培训课程安排表进行培训活动。
五、甲方的义务
1、甲方负责提供培训的场地。
2、甲方负责提供导师指导培训课程。
3、甲方负责提供相应的培训训练基地责任保险。
4、甲方负责乙方团队安排中餐、晚餐，安全防范与指导、简单医疗急救措施服务。
六、乙方的义务
1、乙方承担培训活动的课程及食宿费用的支付。
2、乙方必须严格遵循培训课程表的安排来进行，并保证配合甲方培训课程期间的相关安全措施。
3、乙方必须在培训课程进行时严格按甲方的安全标准来进行活动。
4、乙方必须严格遵照甲方培训场内规定，不能破坏场内设施。
5、乙方不能在培训场内传播宗教信仰及进行传销活动。
6、乙方不能在雷电之下活动。
七、培训费的支付
1、为了能让课程顺利进行及能有充分时间进行课程准备，乙方必须在培训课程进行前_____天，将培训总费用的_____%的定金直接存入甲方指定的银行账号或以现金支付予甲方，否则，甲方可单方解除本合同而无须通知乙方。
2、乙方必须于培训课程后_____个工作日内，将余款（培训总费用的_____%）直接以现金或支票支付予甲方。但支票必需到甲方账号上。
3、公司账号信息：
公司名称：_________________________。
银行账户：_________________________。
开户银行：_________________________。
八、违约责任
1、培训课程进行时如乙方已严格遵守甲方所提供要求之安全指引，但仍然导致发生意外，则甲方将承担所导致的一切责任；反之，如乙方未能遵守甲方所提供的安全指引，所导致发生意外，则甲方将不承担所导致的一切责任。
2、如乙方逾期支付培训费的，则每逾期一日，须向甲方支付逾期付款违约金_____元（人民币）。
3、如乙方在培训过程中损坏培训场内设施的，必须给予甲方相应的赔偿。
九、其他
1、乙方确认_____________为履行本合同的全权代理人，该等代理人因本合同相关事宜所签收、签发的所有文件资料，乙方均予承认。
2、本合同在履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向_______人民法院提起诉讼。
3、本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，自双方签字、盖章之日起生效。
甲方（签章）：
签订日期：______年______月______日
签约地点：
乙方（签章）：
签订日期：______年______月______日
签约地点：
委托合同 篇4
为在中华人民共和国行政辖区内（不含港、澳、台地区）有效维护甲方的著作权合法权益，甲乙双方经友好协商，依据有关法律法规签订本合同，共同遵守。
第一条：委托事项
1、甲方聘请乙方担任著作权维权专项法律顾问，通过乙方加入的中国律师知识产权维权业务协作网各施⒆灾吻、直辖市成员所在中华人民共和国行政辖区内全面维护甲方的著作权合法权益。
2、甲方委托乙方在全国范围内为其提供法律服务的具体事项为：
（1）侵犯和损害甲方的著作权及与著作权有关的权利的侵权行为；
（2）违反与甲方签订的有关著作权合同的违约行为；
（3）甲方委托的其它法律服务事项。
第二条：授权权限
1、甲方对乙方的授权为特别授权，即乙方有权代为调查取证，申请证据公证；代为提起诉前赔偿请求，进行调解；代理行政投诉；代为提起诉讼；代为承认、变更诉讼请求，进行调解；代为提起上诉；代为申请强制执行与执行和解；代为签收法律文书。
2、甲方授权乙方在甲方的授权权限内，就甲方委托的事项对加入中国律师知识产权维权业务协作网各施⒆灾吻、直辖市的成员所进行转委托。甲方要求乙方转委托的各受托核心成员所和各施⑹小⒆灾吻版权保护协会建立良好的合作关系。
3、乙方进行转委托时对受托成员所可以特别授权，也可以一般授权。
第三条：代理方式
1、乙方的代理方式为全风险代理。即乙方自行负责垫付办案差旅费用、调查取证费用、购买盗版图书或盗版音像制品费用、公证费用及公证人员差旅费用、诉讼费用、财产保全费用、申请执行费用和其它办案开支（含文书打印费、复印费、查阅档案费）等打盗维权过程中所发生的一切费用。
乙方垫付的前款费用经调解（含诉前调解）或经法院判决结案由侵权人承担的，执行到甲方帐上后，由甲方在五个工作日内全部划转汇入乙方指定帐号。
2、乙方自行承担举证不能或败诉的责任。甲方对乙方因败诉或不能执行等因素未能收回所垫付的费用不承担任何经济责任。如法院判决由甲方承担部分或全部诉讼费用的，由乙方自行负责。
第四条：乙方律师费用
1、实际执行到甲方帐上赔偿金总额的%；
2、实际执行到甲方帐上的其它合理诉讼费用；
3、甲方在侵权人承担的赔偿金和其他合理诉讼费用实际执行到甲方帐上后五个工作日内，一次性将乙方应获得的律师费用和其他合理诉讼费用转帐汇入乙方指定帐号。
第五条：甲方的权利和义务
1、甲方享有如下权利：
（1）甲方有权对乙方或乙方转委托的受托成员所的法律服务进行监督和指导；
（2）甲方发现乙方或乙方转委托的受托成员所包括但不限于恶意串通第三方损害甲方利益时，有权单方终止对乙方的委托和单方终止对乙方转委托的授权，并有权追究乙方和乙方转委托的受托成员所的法律责任；
（3）甲方享有要求乙方全面履行本合同第六条
第二项所约定的义务的权利。
2、甲方应当履行如下义务：
（1）甲方应当将掌握的反盗版信息及其他与委托事项相关的信息及时通报给乙方。甲方对提供的权利来源等证据材料及其它法律文书的真实性和合法性承担法律责任；
（2）甲方应当将有关作品的防伪特征整理成书面材料送交乙方；
（3）甲方应当将要求乙方维权的图书样本或音像制品样本提供给乙方，以便乙方进行对比和识别盗版图书或盗版音像制品；
委托合同 篇5
合同编号：
甲方（委托人）：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路
风电场道路工程项目部
乙方（检测机构）：丘北县建设工程质量检测中心
检测机构编号：20xx250098R
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云
南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1。1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程
1。2工程地点：丘北县舍得乡
1。3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面
1。4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1。5开工日期：20xx—4—1
1。6其它：
第二条：检测项目
甲方委托乙方的检测项目：
原材料检测□压实度检测□弯沉检测
砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验
其它：
第九条争议的解决方式
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向
当地法院进行起诉。
第十条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：
联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年月日
合同订立地点：丘北县城常青路71号丘北县建设工程质量检测中心
委托合同 篇6
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装，为明确双方权利和义务，结合建筑装修工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程情况
1、工程名称（地址）：
2、工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为基础，增加项目经甲、乙双方协商工程量同意签字后依据本报价单价结算，变更项目另行计费，签字生效。
3、工程期间：双方商定本工程工期为任务：即自____年____月____日至____年____月____日。
二、甲方工作
1、指派为甲方工程项目代表，负责合同履行；按协议有关要求配合乙方组织施工，按时、保质、保量完成协议项目。
2成的损失由甲方承担。
3、向乙方提供施工所需的水、电等基础设施。
4、负责办理施工所涉及申请、审批等手续，并负责缴纳管理处和报批的一切费用。
5、消防申报及检查影响施工进度，时间以签证单时间顺延。
6、对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续和其他事宜。
7、按时、按质、按量提供施工用的自购材料。
三、乙方工作
1、指派，负责合同履行；按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各种事宜。
2、严格执行施工规范、安全打操作规程、防火安全规定。
3、严格图纸或说明进行施工，做好各项质量检查的施工记录及有关资料。4、工程竣工末移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。四、关于工程付款及结算的约定
1、平面方案设计确定后，甲方需交定金1000元（可在工程款中扣除），才能进行施工图设计；如因甲方需索取图纸，应按工程建筑面积每平方二十五元收取设计费。
2、本合同签定之日，甲方应付给乙方双方认可的报价单上确定的工程款的25%，3、工程施工过程中，附玻及房屋基础完工，甲方再付给乙方报价单确定的总额（包括工程款总额，增加工程量及增减项目金额）的25%，主体完成后，甲方给乙方第三期工程款，即报价单确定的总金额（包括工程款总额，增加工程量及增减项目金额）25%，楼房装修完成后甲方给乙方第四期工程款，即报价单确定的总金额（包括工程款总额，增加工程量及增减项目金额）20%，甲方所付工程款以乙方财务部或业务部开出的票据为准，
4、施工及安装竣工验收后，结算完毕，甲方即付清全部结算款余额（包括增加工程及增减项目金额）；乙方向甲方办理移交场地手续。
五、关于材料供应的约定
1、乙方采购的材料﹑设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用对工程造成损失的损失由乙方负责。
六、关于双方责任的约定
1、因甲方原因影响工期，损失由甲方承担，工期相应顺延；
A、不能按期供水、电及其它基本设施的；
B、不能保证每天有10小时以上工作时间（含加班）的；
C、不能按期提供自购材料﹑设备的；
D、不能按期付款的；
E、因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费的；
F、因甲方原因终止协议、而总造价，工程量未过半，乙方拥有另外收取工程总造价5%的设计费的权利；
G、逾期验收的；
H、非乙方造成的其它不可预见的原因的；
L、消防申报及检查如影响施工进度，时间以签证单顺延；2、因乙方影响工期，损失由乙方承担。
A、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担；
B、对竣工验收后在一年保修以内发现的证实属于乙方责任的质量问题，乙方免费返修；
C、由乙方施工中违反规程操作造成人员伤害，责任由乙方自负；
D、由乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应给予修补或赔偿；
E、由乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责（在工程结算款中扣除）
七、关于施工及验收的约定
1、在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更增减项目的理由，工程部位、时间、材料等；乙方根据变更要求，尽快向乙方提交变更所需采用的材料（因变更无法再利用造成的材料；材料损耗）等费用清单，甲方收到报告后两天后作出答复或协商调整；
2、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为壹天；甲方若不按时验收，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，甲方应承认；
3、由于甲方提供材料、设备质量不合格，而影响工程质量，其返工费由甲方承担，且工期顺延；
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延；
5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交手续；如甲方在规定时间内未能验收，须及时书面通知乙方，另定验收日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
八、奖励和违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工和中途停工、除顺延工期外甲方应补偿乙方因停工造成直接损失；每停工或窝工一天，甲方应支付乙方500元；甲方如不按合同约定拨付款，每延期一天按付款额的2%支付滞纳金；
2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方应支付甲方500元违约金；
3、因单方面原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失；
九、装饰工程报价单，施工图合同经双方协商，及达成一致共识的其他具体任务、问题协议，作为合同的附件，与合同具有同等效力；
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；
十一、本合同经双方盖章（签字）首期工程款到乙方指定户头后生效，如有未尽事宜，双方应本着友好互利原则协商解决；如协商解决不成时，双方同意消委、当地人民法院仲裁委员会裁决。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
工程地点： 办公地点：
签约时间： 签约时间：
帐号：
帐号：
电话：
委托合同 篇7
委托方(甲方)：_________ 住址：_____ 联系人：____________电话：____________电子邮件：____________传真：________
受托方(乙方)：_________ 住址：_____ 联系人：____________ 电话：____________电子邮件：____________传真：_____旅行社经营许可证号：______________
第一条 委托事项。
甲方委托乙方办理下列第_____项事项：
1.代订机票
出发地：_____，目的地：_____ 出发日期：_____ 年_____月 日
乘客姓名：__________ 身份证号码：__________ 乘客姓名：__________ 身份证号码：__________ 乘客姓名：__________ 身份证号码：__________ 乘客姓名：__________ 身份证号码：_____
机票价格：_____元/张，共_____ 张;合计金额：_____ 元。
2.代订住宿
宾馆所在地及名称：__________ 标准：_____
数量：_____间;入住时间：_____年_____月_____日， 退房时间：_____年 月 日 共_____晚。
单价：__________元/间， 合计金额：__________元。
3.代送签证(签注)
目的地国家(地区)：__________; 代送服务费：_____元/人，共_____人; 合计金额：__________元。_____
4.其他委托事项
单价：__________元， 合计金额：__________元。
第二条 付款时间及方式
1.甲方应在本合同签订之日起_____ 天内向乙方支付上述全部费用。
2.甲方以下列_____方式缴纳费用：
(1)现金缴纳方式;
(2)向乙方指定账号转账，帐号为：_____ ;
(3)其他方式：_____。
第三条 违约责任
1.甲方未及时付款的，应承担需支付金额5%的违约金。如乙方实际损失超过违约金的，甲方须赔偿乙方实际损失。
2.因乙方原因未按时完成代办事项，或代办事项的完成不符约定，乙方应承担甲方所支付全部金额5%的违约金。如甲方实际损失超过违约金的，乙方须赔偿甲方实际损失。
3.因甲方提供的乘坐飞机、入住宾馆、进行签证签注的人员姓名、联系电话及其他相关信息不真实、不准确导致乙方无法完成代办事项的，乙方不承担违约责任，乙方为此支出的合理费用由甲方承担。
第四条 合同性质
1.本合同是委托合同，不属于旅游组团合同，不适用《旅行社条例》中有关《旅游合同》的规定，应适用《民法通则》、《合同法》的相关规定。
2.相应服务供应商由甲方自行选择确定，乙方不存在选择或推荐的义务。因委托事
项下的`承运人、宾馆、签证(签注)部门等提供的服务质量不符合约定，或者给委托人造成人身、财产损失的，乙方不承担责任，甲方应直接与上述单位交涉，乙方提供必要的协助。
第五条 争议解决
双方因本合同产生争议的，应协商解决，协商不成可选择以下第_____种方式解决。
1.向_____仲裁委员会申请仲裁;
2.向 _____人民法院提起诉讼。
第六条 其他
本合同经甲乙双方签字或盖章之日生效。本合同一式两份，双方各执一份。 甲方(签字或盖章)：________________
乙方(签字或盖章)：________________
________年____ 月 ____日
委托合同 篇8
甲、乙双方于 年 月 日签订委托代理合同，甲方委托乙方指派律师xxx处理事宜。现甲方提出解除委托代理合同，双方通过协商达成以下协议：
1、双方一致同意解除。
2、 本协议签订生效时，乙方退还甲方缴纳的律师费。(注：乙方实际收取律师费计人民币 )。同时，本协议也作为收据使用，甲方不另外出具收据。
3、 乙方办理案件所需的调查复印查档差旅及其他开支计人民币由甲方承担。(注：甲方已经交纳)
4、 本协议签订生效时，乙方即终止代理关系，甲方委托的一切代理事务自行负责，与乙方无关;乙方不得再继续代理甲方事务，如乙方违反本协议约定的义务给甲方造成损失的，甲方将依法追究乙方法律责任。
5、本协议生效时，乙方应将甲方签字或盖章的授权委托书的 份除外)返还乙方(注：乙方已经返还)。
6、乙方仍对甲方所委托事务有保密义务，该义务不因甲乙双方代理关系终止而终止。
7、 双方的其他事宜自行负责，如有损失各自承担，并不争议。
8、 本协议双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方： 律师事务所
年 月 日
拓展阅读
除委托合同的注意事项
1、解除合同应该明示通知对方
当事人合同解除权的行使，应以明示的方法通知他方，该通知自到达对方当事人时生效。合同当事人的一方有数人的，该项意思表示应由其全体或向其全体作出。同时，解除合同的通知一旦生效后不可撤销。
2、委托合同解除的效力
在委托人或受托人一方为数人的情况下，数人中的部分人解除合同，其解除的效力是否及于其他人?这应区分不同情况判断：若委托事务依其性质是不可分割的，那么部分人的解除对其他人也应有效。在委托事务可分割执行的场合，各当事人解除合同的行为独立地发生效力，其他当事人之间的委托关系继续存在，不受影响。
3、委托合同的任意解除权
委托合同的任意解除权是否可由双方当事人通过特别约定加以限制或者排除?虽无明文规定，通常从尊重当事人意思自治的角度
出发，对此应做肯定的回答。不 过当事人依据《合同法》第95条到第102条的规定解除合同的权利仍然存在。此外，若在委托事务的处理过程中发生当初未曾料到的情事变更，使得对任意解除 权的限制或排除条款显失公平的，这样的约定是可撤销的。在委托事务已经处理完毕的情况下，任何一方不得再行使解除权。
4、委托合同解除不当的赔偿责任
当事人一方在不利于另一方当事人的情形下终止委托合同时，应对因此而给双方当事人造成的损失承担赔偿责任。因解除委托合同给对方造成损失的，除不可归 责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。“不可归责于该当事人的事由”，是指不可归责于解除合同一方当事人的事由。即只要解除合同一方对合同的解除没有过 错，那么他就不对对方当事人的损失负责，而无论合同的解除是否应归咎于对方当事人或第三人或外在的不可抗力。
【【精选】委托合同范文集锦八篇】相关文章：